電力施工合同范本在線

電力施工合同范本在線合同編號：__________甲方：__________乙方：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程投資估算：__________二、合同條款2.1乙方責任2.1.1乙方應按照甲方的要求，按時完成電力工程施工，確保工程質量、安全、進度達到甲方要求。2.1.2乙方應按照合同約定，對施工過程中出現(xiàn)的問題及時與甲方溝通，確保工程順利進行。2.1.3乙方應承擔因施工原因導致的人身傷亡、財產(chǎn)損失等一切法律責任。2.2甲方責任2.2.1甲方應按照合同約定，及時向乙方支付工程進度款和尾款。2.2.2甲方應提供施工所需的相關手續(xù)、資料、場地、設備等，確保乙方正常施工。2.2.3甲方應協(xié)助乙方處理施工過程中出現(xiàn)的問題，確保工程順利進行。2.3工程進度與質量2.3.1乙方應按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，甲方有權按約定向乙方追究違約責任。2.3.2乙方應保證工程質量，確保工程驗收合格。如工程出現(xiàn)質量問題，乙方應負責修復，并承擔相應費用。2.4工程款支付2.4.1甲方根據(jù)乙方實際完成的工程量，按照合同約定的單價和總價向乙方支付工程款。2.4.2甲方應在乙方提交工程進度報表后15日內支付工程進度款，工程驗收合格后支付尾款。2.5違約責任2.5.1任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金。2.5.2違約金計算方式為：違約方應支付的違約金=守約方損失金額×違約方違約程度×10%。2.6爭議解決2.6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。2.7合同的變更、解除和終止2.7.1雙方同意，合同的變更、解除和終止，應書面簽署，并經(jīng)雙方確認。2.7.2合同解除或終止后，乙方應按照甲方要求，完成剩余工程的施工，并承擔相應費用。2.8保密條款2.8.1雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。2.8.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或終止之日起五年。2.9其他約定2.9.1雙方在合同履行過程中，應遵守國家法律法規(guī)，不得損害國家利益、社會公共利益。2.9.2雙方應積極履行社會責任，關注環(huán)境保護，確保施工過程中不對周邊環(huán)境造成污染。2.9.3雙方應尊重勞動者的合法權益，依法為勞動者繳納社會保險費，提供勞動保護。三、合同的生效、修改和解除3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.2合同生效后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務。3.3合同的修改和解除，應書面簽署，并經(jīng)雙方確認。四、合同爭議的解決4.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。五、其他5.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工方案和技術要求3.工程量清單4.工程預算5.施工合同履行過程中所需的相關手續(xù)和資料6.工程驗收標準和程序7.雙方資質證明文件8.法律法規(guī)規(guī)定的其他文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，屬于工期延誤違約。2.乙方未按照約定標準完成工程，屬于工程質量違約。3.乙方未按照約定支付工程款，屬于支付違約。4.甲方未按照約定提供施工所需手續(xù)、資料、場地、設備等，屬于甲方義務違約。5.雙方未按照約定履行保密義務，屬于保密違約。6.其他雙方約定的違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：是指調整平等主體之間民事權利義務關系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：是指調整建筑活動過程中各方權益的法律規(guī)范總稱。3.電力法：是指調整電力生產(chǎn)、輸送、分配、使用等過程中的法律規(guī)范總稱。4.違約金：是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，按照合同約定向對方支付的金錢。5.工期延誤：是指工程未能在合同約定的時間內完成。6.工程質量：是指工程滿足使用目的的各種性能指標。7.保密義務：是指雙方在合同履行過程中對獲取的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等予以保密的義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度款支付問題：如甲方延遲支付工程進度款，乙方應及時與甲方溝通，要求甲方按照合同約定支付。2.工程質量問題：如發(fā)現(xiàn)工程質量問題，乙方應立即修復，并承擔相應費用。3.工期延誤問題：如乙方原因導致工期延誤，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。4.合同變更問題：如雙方同意變更合同，應書面簽署，并經(jīng)雙方確認。5.保密義務履行問題：雙方應嚴格按照合同約定履行保密義務，如有違約，違約方應承擔相應責任。6.其他問題的解決：如在合同履行過程中遇到其他問題，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.電力工程施工合同適用于電力設施的建設、改建、擴建等工程。2.電力工程施工合同適用于各類電壓等級的輸電線路、變電站、配電站等工程。3.電力工程施工合同適用于電