木結(jié)構(gòu)工程承攬合同

木結(jié)構(gòu)工程承攬合同合同編號(hào)：__________木結(jié)構(gòu)工程承攬合同1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話：____________________1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話：____________________鑒于委托方愿意委托承攬方承擔(dān)木結(jié)構(gòu)工程的施工，為確保雙方的權(quán)利和利益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于木結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、材料采購、施工、驗(yàn)收等。第二條合同價(jià)格2.1本合同的合同價(jià)為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2合同價(jià)款支付方式：（1）合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，委托方支付合同總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，委托方支付合同總價(jià)款的30%；（3）工程驗(yàn)收合格并交付使用后，委托方支付合同總價(jià)款的40%。第三條工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。3.2質(zhì)量保證：承攬方對施工的工程質(zhì)量承擔(dān)永久責(zé)任，自工程驗(yàn)收合格之日起，保修期限為____年。第四條工程進(jìn)度4.1工程開工日期：自雙方簽訂合同之日起計(jì)算，工期為____個(gè)月。4.2工程進(jìn)度計(jì)劃：詳見附件《工程進(jìn)度計(jì)劃》。第五條雙方的權(quán)利和義務(wù)5.1委托方的權(quán)利和義務(wù)：（1）提供施工場地，確保施工條件滿足工程需要；（2）按照合同約定支付合同價(jià)款；（3）協(xié)助承攬方辦理相關(guān)手續(xù)；（4）對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面進(jìn)行監(jiān)督。5.2承攬方的權(quán)利和義務(wù)：（1）按照合同約定完成工程；（2）確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度符合合同要求；（3）承擔(dān)施工過程中的一切費(fèi)用，包括但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等；（4）協(xié)助委托方辦理相關(guān)手續(xù)。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總價(jià)款的10%。6.2由于不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或需要延期的，雙方可協(xié)商解決。第七條爭議解決本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________乙方（承攬方）：____________簽訂日期：____________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.工程進(jìn)度計(jì)劃3.材料采購清單4.施工方案5.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法6.保修條款7.相關(guān)資質(zhì)證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.委托方未按約定時(shí)間支付預(yù)付款或合同價(jià)款；2.承攬方未按約定完成工程或工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)；3.雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失；4.由于不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或需要延期，未協(xié)商解決。三、法律名詞及解釋：1.木結(jié)構(gòu)工程：指以木材為主要材料，通過設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)形成的建筑物；2.承攬方：指承擔(dān)木結(jié)構(gòu)工程施工的法人或其他組織；3.委托方：指委托承攬方進(jìn)行木結(jié)構(gòu)工程施工的法人或其他組織；4.違約金：指一方違反合同約定，向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金；5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，必要時(shí)簽訂工期順延協(xié)議。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：及時(shí)整改，委托方有權(quán)要求承攬方拆除不合格工程，重新施工。3.合同價(jià)款支付糾紛：解決辦法：雙方按照合同約定履行付款義務(wù)，如有爭議，可通過協(xié)商或訴訟解決。4.不可抗力事件：解決辦法：及時(shí)通知對方，并提供相關(guān)證明材料，雙方協(xié)商解決。五、所有應(yīng)用場景：1.適用