鏟車(chē)工程承攬合同

鏟車(chē)工程承攬合同合同編號(hào)：__________鏟車(chē)工程承攬合同地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于委托方需要承攬方提供鏟車(chē)工程服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，提供鏟車(chē)工程服務(wù)，包括鏟車(chē)租賃、操作員派遣等服務(wù)。1.2工程地點(diǎn)：__________。1.3工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二條工程質(zhì)量2.1承攬方應(yīng)保證其提供的鏟車(chē)工程服務(wù)符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2承攬方應(yīng)保證其提供的鏟車(chē)設(shè)備安全、可靠，并承擔(dān)設(shè)備在使用過(guò)程中的維修、保養(yǎng)責(zé)任。2.3承攬方應(yīng)按照委托方的要求，提供合格的操作員，并保證操作員具備相應(yīng)的操作技能和資質(zhì)。第三條工程費(fèi)用3.1承攬方應(yīng)按照雙方約定的價(jià)格提供鏟車(chē)工程服務(wù)，具體價(jià)格在本合同附件中予以明確。3.2承攬方應(yīng)在提供服務(wù)前向委托方提交服務(wù)費(fèi)用明細(xì)，以便委托方審核。3.3雙方約定，如有額外工作量，承攬方應(yīng)提前向委托方報(bào)價(jià)，經(jīng)委托方確認(rèn)后予以執(zhí)行。第四條支付方式4.1委托方應(yīng)在合同簽訂后__個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付合同總額的__%。4.2承攬方應(yīng)在工程完成后，向委托方提供工程結(jié)算書(shū)，委托方應(yīng)在收到結(jié)算書(shū)后__個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。4.3經(jīng)委托方審核無(wú)誤后，應(yīng)在__個(gè)工作日內(nèi)向承攬方支付剩余的工程款項(xiàng)。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金，賠償金為本合同總價(jià)款的__%。5.2承攬方如未能按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金為本合同總價(jià)款的__%。第六條爭(zhēng)議解決6.1本合同履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本合同約定的工程期限屆滿之日止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.鏟車(chē)租賃合同2.操作員派遣協(xié)議3.鏟車(chē)設(shè)備安全檢驗(yàn)報(bào)告4.操作員資質(zhì)證明文件5.工程量清單6.工程結(jié)算書(shū)7.支付憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未能按照約定時(shí)間完成工程，視為違約。2.承攬方提供的鏟車(chē)設(shè)備不符合約定或存在安全隱患，視為違約。3.承攬方未按照約定提供合格的操作員，視為違約。4.委托方未按照約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)，視為違約。5.任何一方違反合同其他約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.鏟車(chē)工程服務(wù)：指承攬方根據(jù)委托方的要求，提供鏟車(chē)租賃、操作員派遣等服務(wù)。2.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。3.工程期限：指本合同約定的鏟車(chē)工程服務(wù)時(shí)間。4.工程質(zhì)量：指承攬方提供的鏟車(chē)工程服務(wù)應(yīng)符合的法定標(biāo)準(zhǔn)和要求。5.工程款項(xiàng)：指委托方根據(jù)合同約定應(yīng)支付給承攬方的費(fèi)用。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，雙方應(yīng)友好協(xié)商，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工程期限。2.設(shè)備故障或損壞：承攬方應(yīng)及時(shí)維修或更換故障設(shè)備，確保工程順利進(jìn)行。如因設(shè)備問(wèn)題導(dǎo)致工程損失，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.操作員資質(zhì)不符：如發(fā)現(xiàn)操作員資質(zhì)不符，委托方有權(quán)要求承攬方更換合格操作員。4.款項(xiàng)支付糾紛：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的支付方式及時(shí)支付款項(xiàng)，如有糾紛，可協(xié)商解決或?qū)で蠓赏緩?/p>