泥瓦工承攬條款

泥瓦工承攬條款合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方需要進行泥瓦工程，乙方具備泥瓦工程承攬能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就泥瓦工程承攬事宜達成如下條款：一、工程概況1.工程名稱：（填寫工程名稱）2.工程地點：（填寫工程地點）3.工程內容：（填寫工程內容，如：室內外墻面抹灰、地面鋪設、防水等）4.工程質量標準：（填寫工程質量標準，如：達到國家相關規(guī)范及甲方要求）5.工程工期：（填寫工程工期，如：自合同簽訂之日起至____年__月__日）二、承攬方式1.乙方采用（包工包料/包工不包料）方式承攬本工程。2.乙方負責提供施工所需的一切材料、設備及工具。3.乙方負責組織具備相應資質的施工人員，按照甲方要求進行施工。4.乙方負責對施工過程中的質量、安全、進度等進行全面管理。三、合同價格及支付1.雙方確認，本工程合同總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.甲方按照工程進度，分階段支付乙方工程款。具體支付方式如下：（1）合同簽訂后3天內，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款。（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%。（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方工程總價的剩余40%。3.乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按國家稅收政策規(guī)定支付稅費。四、工程質量及保修1.乙方應嚴格按照國家相關規(guī)范及甲方要求進行施工，確保工程質量。2.工程驗收合格后，乙方負責提供____年的質保期。3.質保期內，如出現(xiàn)因施工原因導致的質量問題，乙方負責免費維修或更換。五、違約責任1.乙方如未按照約定時間完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價的__%。2.甲方如未按照約定時間支付工程款，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的__%。3.雙方因履行合同發(fā)生糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。六、合同的解除和終止1.在合同履行過程中，如一方嚴重違約，另一方有權解除合同。2.合同到期或者工程驗收合格后，本合同自動終止。七、其他約定1.雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得擅自變更、解除或終止合同。2.雙方應共同維護工程現(xiàn)場的安全、衛(wèi)生，防止發(fā)生安全事故。3.合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件3.乙方資質證書復印件4.工程設計圖紙5.材料采購清單6.施工進度計劃7.質量驗收標準8.安全生產(chǎn)責任書9.付款憑證10.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，視為違約。2.甲方未按照約定時間支付工程款，視為違約。3.乙方施工質量不符合約定標準，視為違約。4.乙方使用不符合約定標準的材料或設備，視為違約。5.乙方擅自變更、解除或終止合同，視為違約。6.甲方未履行合同約定的義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.泥瓦工程：指房屋建筑中的墻面抹灰、地面鋪設、防水等施工工程。2.承攬：指乙方接受甲方委托，按照約定完成泥瓦工程的施工。3.違約金：指一方違約時，按照合同約定向另一方支付的賠償金。4.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方，應向另一方支付的逾期付款賠償金。5.質保期：指工程驗收合格后，乙方對工程質量承擔保證責任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。如因特殊情況導致進度延誤，應及時與甲方溝通，協(xié)商調整工期。2.工程質量問題：乙方應嚴格按照約定的質量標準進行施工，加強質量控制。如出現(xiàn)質量問題，應及時整改，確保工程質量。3.材料供應問題：乙方應提前與材料供應商溝通，確保材料供應充足。如出現(xiàn)材料短缺，應及時與甲方溝通，協(xié)商解決。4.付款問題：甲方應按照約定時間支付工程款，避免逾期付款。如甲方逾期付款，乙方可依法催繳，必要時可尋求法律途徑解決。5.合同變更、解除或終止：如雙方發(fā)生分歧，應及時溝通，協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可依法解除或終止合同。五、所有應用場景：1.房屋建筑工程中的泥