2024年衡陽市建筑工程施工合同（二篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)2024年衡陽市建筑工程施工合同發(fā)包單位(甲方)：_____承包人：(乙方)：_____根據(jù)中華人民共和國(guó)民法典和建設(shè)安裝工程承包合同條例的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第1條：工程概況1.1、工程名稱：_____工程地點(diǎn)：_____工程內(nèi)容：含如下內(nèi)容：地下室基礎(chǔ)承臺(tái)及基礎(chǔ)梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機(jī)甩到地下室主道的兩側(cè)后由甲方負(fù)責(zé)外運(yùn)。工程總價(jià)：按下室占地面積____元(此價(jià)格含不可考慮的因素，沒有任何價(jià)格調(diào)差)。工期：第2條：合同使用標(biāo)準(zhǔn)和法律2.1、合同使用標(biāo)準(zhǔn)：_____2.2、適用法律：中華人民共和國(guó)民法典和建設(shè)安裝工程承包合同條例第3條：甲方工作3.1公布工地各項(xiàng)管理制度，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、材料耗用等進(jìn)行檢查、督促，監(jiān)督施工質(zhì)量并協(xié)調(diào)解決施工過程中的各種問題。3.2按照合同條款按時(shí)按量支付工程款。3.3如乙方不服從甲方指揮，不能按時(shí)完成甲方規(guī)定的施工任務(wù)，或發(fā)生重大失誤導(dǎo)致工程停工，甲方有權(quán)終止合同。對(duì)造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。3.4負(fù)責(zé)加強(qiáng)安全管理、完善安全規(guī)章制度，做好安全設(shè)防。3.5對(duì)乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)定的人員甲方有權(quán)清理出施工現(xiàn)場(chǎng)。乙方不服從甲方現(xiàn)場(chǎng)施工員的安排，不能按時(shí)、按量、按要求完成施工任務(wù)(或整改內(nèi)容)的，甲方有權(quán)另行安排人員完成，造成的一切費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)，對(duì)消極對(duì)待、屢教不改的，甲方有權(quán)終止協(xié)議;中途退場(chǎng)的，甲方有權(quán)不付任何工資費(fèi)用。第4條：乙方工作4.1乙方須安排一個(gè)負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期呆在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作，至該工作內(nèi)容全部完成為止，4.2乙方嚴(yán)格按照甲方測(cè)量出的樁頂標(biāo)高進(jìn)行破除，標(biāo)高測(cè)量中乙方必須派人員配合，嚴(yán)禁用炮機(jī)鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預(yù)留鋼筋必須按甲方的要求所預(yù)留。破除完的的樁頭由乙方用挖機(jī)吊出基坑，并掩埋在車庫(kù)底板以下。4.3前期進(jìn)場(chǎng)必須保證有一臺(tái)大挖機(jī)和兩臺(tái)小挖機(jī)方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進(jìn)度相應(yīng)的增加機(jī)械人員，如進(jìn)度達(dá)不到要求，甲方有權(quán)終止合同，并按完成的50%結(jié)算。4.4乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方負(fù)責(zé)提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具(包括空壓機(jī))。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進(jìn)度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發(fā)生安全事故，由乙方完全負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)安全，生產(chǎn)制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進(jìn)度，如進(jìn)度嚴(yán)重跟不上，甲方有權(quán)中止乙方的合作。第5條：工程款工程款支付金額和時(shí)間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項(xiàng)待地下室墊層全部澆筑完一周內(nèi)全部付清，甲方違約的責(zé)任：甲方不按期付款，乙方有權(quán)停工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據(jù)。第6條：合同的生效與終止合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。第7條：合同份數(shù):甲乙雙方各執(zhí)2份。第8條：合同款未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后，用補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充或協(xié)商解決。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日2024年衡陽市建筑工程施工合同（二）合同編號(hào)：2024BHS-GC-001甲方：衡陽市政府地址：衡陽市政府辦公室，湖南省衡陽市乙方：建設(shè)有限公司地址：衡陽市建設(shè)集團(tuán)大樓，湖南省衡陽市本合同由甲方與乙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)原則的基礎(chǔ)上訂立，并經(jīng)雙方充分討論和協(xié)商確定。一、項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目名稱：衡陽市xxx工程。2.工程內(nèi)容：根據(jù)甲方提供的圖紙和設(shè)計(jì)要求，乙方負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工、監(jiān)理和質(zhì)量驗(yàn)收等全過程。3.工程地點(diǎn)：衡陽市xxxx區(qū)。4.工程規(guī)模：具體規(guī)模詳見項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙和招標(biāo)文件。二、工程進(jìn)度及支付方式1.工期：本工程計(jì)劃工期為xx個(gè)月，具體詳見施工進(jìn)度計(jì)劃表。2.工期延誤：若發(fā)生不可抗力或由于甲方原因造成的工期延誤，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方延誤工期所產(chǎn)生的額外費(fèi)用。3.費(fèi)用結(jié)算：本工程分兩階段結(jié)算，分別是施工階段和竣工階段。施工階段結(jié)算按每月工程完成量進(jìn)行結(jié)算，竣工階段結(jié)算按照竣工驗(yàn)收合格后進(jìn)行結(jié)算。4.支付方式：甲方將按工程進(jìn)度支付工程款項(xiàng)，具體支付時(shí)間和比例詳見施工合同補(bǔ)充協(xié)議。三、施工方案和質(zhì)量驗(yàn)收1.施工方案：乙方應(yīng)按照甲方提供的項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙和施工方案進(jìn)行施工。2.質(zhì)量驗(yàn)收：乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及甲方要求進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。四、合同價(jià)款及支付方式1.合同價(jià)款：本合同總價(jià)為人民幣xx萬元。2.價(jià)款支付方式：甲方將按工程進(jìn)度支付合同價(jià)款，具體支付方式詳見施工合同補(bǔ)充協(xié)議。五、雙方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方的權(quán)利和義務(wù)：1)按時(shí)支付工程款項(xiàng)。2)提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙和施工方案。3)協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)。4)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。2.乙方的權(quán)利和義務(wù)：1)按照甲方要求進(jìn)行施工。2)保證施工質(zhì)量，確保工程按合同約定完成。3)遵守國(guó)家法律法規(guī)和工程建設(shè)相關(guān)的規(guī)定。4)建立并執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制度，確保工程施工安全。六、變更和解除1.變更：如需變更本合同內(nèi)容，雙方應(yīng)經(jīng)過協(xié)商一致并簽訂書面變更協(xié)議。2.解除：本合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等致使無法繼續(xù)履行合同的情況，雙方可協(xié)商解除合同并制定相關(guān)解決方案。七、爭(zhēng)議的處理本合同的解釋和爭(zhēng)議的處理應(yīng)依據(jù)中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及雙方約定執(zhí)行。如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，任何一方可以向衡陽市人民法院提起訴訟。八、其他事項(xiàng)1.本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收并結(jié)清款項(xiàng)之日止。2.本合同一