麻石工程承攬方商議價

麻石工程承攬方商議價合同編號：__________合同雙方：甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內(nèi)容：__________4.工程規(guī)模：__________5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________6.工程工期：__________二、承攬范圍及要求1.乙方負責(zé)本工程的全部施工任務(wù)，包括但不限于：__________2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成工程的施工，并確保工程質(zhì)量達到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.乙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，確保施工安全。5.乙方應(yīng)承擔(dān)因施工造成的第三人損害賠償責(zé)任。三、合同價格及支付方式1.雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定本工程的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）__________付款方式；（2）__________付款方式；（3）__________付款方式。3.付款進度及時間：（1）__________付款進度；（2）__________付款時間。4.乙方應(yīng)提供合法有效的發(fā)票。四、工期及驗收1.乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.工程驗收：（1）工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的工程資料，包括但不限于：施工圖、驗收報告、質(zhì)保書等；（2）甲方應(yīng)在收到乙方提供的工程資料后__________日內(nèi)進行驗收，并將驗收結(jié)果通知乙方；（3）如甲方在約定的驗收期限內(nèi)未進行驗收，視為甲方已驗收合格。五、保修1.乙方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，并自工程驗收合格之日起承擔(dān)__________個月的質(zhì)保期；2.在質(zhì)保期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費用；3.質(zhì)保期滿后，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)根據(jù)實際情況給予維修或更換，并承擔(dān)相應(yīng)費用。六、違約責(zé)任1.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；2.乙方如未按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方返工、修復(fù)或賠償損失；3.乙方如未按照約定的工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同價款的__________%。七、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律；2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.施工方案3.工程量清單4.材料及設(shè)備明細表5.施工進度計劃6.質(zhì)量保證書7.安全防護措施方案8.合同價款支付憑證9.驗收報告10.質(zhì)保期內(nèi)維修記錄二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，認定為違約行為。2.乙方未按照約定的工期完成工程，認定為違約行為。3.乙方未按照約定的付款進度及時間支付合同價款，認定為違約行為。4.乙方未提供合法有效的發(fā)票，認定為違約行為。5.甲方未按照約定的時間進行工程驗收，認定為違約行為。6.甲方未按照約定的付款進度及時間支付合同價款，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔(dān)工程承包責(zé)任的一方。2.委托方：指委托承攬方進行工程承包的一方。3.合同價款：指雙方約定的工程承包價格。4.質(zhì)保期：指工程驗收合格后，承攬方承擔(dān)質(zhì)量問題的修復(fù)及更換責(zé)任的期限。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。6.工期延誤：指工程實際完成時間超過約定的工期。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度滯后：與乙方溝通，制定補救措施，確保工程按期完成。2.工程質(zhì)量問題：要求乙方及時修復(fù)或更換，并承擔(dān)相應(yīng)費用。3.付款糾紛：查閱合同條款，按照約定解決付款問題。4.驗收不合格：要求乙方按照驗收要求整改，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。5.合