招投標文件索賠案例總結(jié)

合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、索賠事項1.1乙方在施工過程中，因甲方提供的設(shè)計圖紙、施工圖紙等技術(shù)資料存在缺陷，導(dǎo)致乙方施工方案變更，增加施工成本人民幣【】元。1.2甲方在合同約定的工期內(nèi)未按時提供施工場地，導(dǎo)致乙方施工進度延誤，增加施工成本人民幣【】元。1.3甲方在合同約定的工期內(nèi)未按時支付工程進度款，導(dǎo)致乙方施工資金緊張，增加融資成本人民幣【】元。1.4甲方在合同約定的工期內(nèi)要求乙方臨時停工，導(dǎo)致乙方施工進度延誤，增加施工成本人民幣【】元。1.5其他索賠事項：【】二、索賠金額及支付方式2.1甲方同意按照本合同約定，向乙方支付上述索賠事項產(chǎn)生的費用，共計人民幣【】元。2.2甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議后【】個工作日內(nèi)，向乙方支付上述索賠金額的50%，作為預(yù)付款。2.3甲方應(yīng)在工程竣工驗收合格后【】個工作日內(nèi)，向乙方支付剩余的索賠金額。三、違約責任3.1甲方未按照本合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金額×違約天數(shù)×日違約金率。3.2乙方未按照本合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金額×違約天數(shù)×日違約金率。四、爭議解決4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至【】年【】月【】日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：【】年【】月【】日一、附件列表：1.《建設(shè)工程施工合同》2.設(shè)計圖紙、施工圖紙等技術(shù)資料3.工程進度款支付憑證4.施工延期通知5.融資成本證明6.違約金計算公式7.法院訴訟通知書二、違約行為及認定：1.甲方未按合同約定提供施工場地，導(dǎo)致乙方施工進度延誤。2.甲方未按合同約定支付工程進度款，導(dǎo)致乙方施工資金緊張。3.甲方要求乙方臨時停工，導(dǎo)致乙方施工進度延誤。4.乙方未按合同約定履行施工義務(wù)，如施工質(zhì)量不符合約定等。三、法律名詞及解釋：1.違約金：一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。2.索賠：一方因?qū)Ψ竭`約行為，要求對方承擔的損失賠償。3.合同履行：雙方按合同約定完成各自義務(wù)的行為。4.合同變更：合同主體在合同有效期內(nèi)對合同內(nèi)容進行修改或補充。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定提供施工場地：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求甲方履行合同約定，如甲方仍不履行，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方承擔違約責任。2.甲方未按約定支付工程進度款：乙方應(yīng)及時向甲方發(fā)送催款通知，要求甲方履行合同約定，如甲方仍不支付，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。3.甲方要求臨時停工：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，了解停工原因，如停工原因合理，乙方應(yīng)積極配合；如停工原因不合理，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同約定。4.乙方施工質(zhì)量不符合約定：甲方有權(quán)要求乙方整改，并要求乙方承擔違約責任。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑工程施工合同糾紛。2.設(shè)計圖紙、施工圖紙等技術(shù)資料提供不完善導(dǎo)