2024版合同范本之工程承攬合同

2024版合同范本之工程承攬合同合同編號：__________甲方（委托方）：單位名稱：______________________單位地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________乙方（承攬方）：單位名稱：______________________單位地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________鑒于甲方為委托方，乙方為承攬方，雙方為了明確雙方在工程承攬過程中的權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：______________________1.2工程地點：______________________1.3工程內(nèi)容：______________________1.4工程規(guī)模：______________________1.5工程預算：______________________第二條合同范圍及工程量2.1乙方承擔本工程的全部施工任務，包括但不限于：（1）施工圖紙及設計文件中規(guī)定的所有施工內(nèi)容；（2）施工過程中的變更、補充及修補；（3）施工范圍內(nèi)的場地平整、臨時設施建設及拆除；（4）施工期間的安全、環(huán)保、質(zhì)量控制及文明施工；（5）工程驗收、保修及售后服務。2.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙、設計文件及工程技術(shù)要求進行施工，并保證工程質(zhì)量符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。第三條合同價格及支付方式3.1雙方確認，本工程的合同總額為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方工程總價的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，待工程驗收合格后支付。3.3甲方支付工程款項時，應提供正規(guī)發(fā)票。第四條工程期限4.1乙方應按照雙方約定的工期完成本工程，工程期限為：__________個月。4.2乙方如因特殊情況需延長工期，應提前向甲方提出申請，經(jīng)甲方批準后方可延長。延長的工期按照實際情況雙方協(xié)商確定。4.3乙方如未按照約定的工期完成工程，應按照逾期工程價款的1%向甲方支付違約金。第五條工程質(zhì)量及驗收5.1乙方應嚴格按照國家及行業(yè)標準進行施工，保證工程質(zhì)量。5.2工程驗收分為初驗和終驗，初驗由甲方組織，終驗由甲方、乙方共同組織。5.3工程驗收合格后，乙方應按照約定的保修期限承擔保修責任。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。7.2乙方如未按照約定的工期完成工程，應按照逾期工程價款的1%向甲方支付違約金。7.3甲方如未按照約定的付款時間支付工程款項，應按照逾期付款金額的1%向乙方支付違約金。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（委托方）：______________________乙方（承攬方）：______________________簽訂日期：______________________一、附件列表：1.工程設計圖紙及技術(shù)文件2.工程量清單3.施工組織設計4.工程驗收標準及方法5.乙方施工人員名單及資質(zhì)證書6.工程保修條款及相關證明文件7.付款憑證及發(fā)票8.工程進度報告9.變更訂單及簽證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的工期完成工程，認定違約。2.乙方施工質(zhì)量不符合約定或相關法律法規(guī)標準，認定違約。3.甲方未按照約定的付款時間支付工程款項，認定違約。4.甲方未按照約定提供施工條件或所需材料，認定違約。5.雙方未按照約定履行保密義務，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.工程承攬合同：一方（委托方）委托另一方（承攬方）完成某項工程，并支付相應報酬的合同。2.工期：雙方約定的完成工程的時間期限。3.質(zhì)量保證金：為確保工程質(zhì)量，乙方在工程驗收合格后按約定比例支付的保證金。4.違約金：違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.保修期限：乙方對工程提供的保修時間期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，乙方按約定支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：立即停工整改，重新驗收，乙方承擔整改費用。3.付款糾紛：解決辦法：雙方核對付款憑證，按約定支付工程款項。4.施工條件不足：解決辦法：甲方及時提供施工條件，確保工程順利進行。5.