土方外運施工合同(2024版)

土方外運施工合同(2024版)合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方需要進行土方外運施工，乙方具備相關資質和能力，經雙方友好協(xié)商，特訂立本土方外運施工合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：（工程全稱）1.2工程地點：（工程地址）1.3工程規(guī)模：（工程規(guī)模描述）1.4工程內容：包括但不限于土方開挖、運輸、堆放、回填等。第二條合同價款2.1雙方確認，本合同的合同價為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。2.2合同價款支付方式：（1）本合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的30%作為預付款。（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同價款的30%。（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方合同價款的剩余40%。第三條工期3.1雙方確認，本工程的工期為（工期天數）天。3.2乙方應按合同約定的工期完成工程，如乙方原因導致工期延誤，甲方有權按合同約定向乙方追討違約金。第四條質量標準4.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工規(guī)范和標準進行施工，保證工程質量達到（質量標準）。4.2乙方應承擔因施工質量問題造成的全部責任，并賠償甲方因此造成的損失。第五條乙方的義務5.1乙方應按照合同約定完成工程，并保證工程質量。5.2乙方應按照合同約定的工期完成工程，如乙方原因導致工期延誤，甲方有權按合同約定向乙方追討違約金。5.3乙方應遵守國家法律法規(guī)，不得違章施工。5.4乙方應對施工過程中產生的廢水、廢渣、噪音等污染物進行處理，防止污染環(huán)境。第六條甲方的義務6.1甲方應按照合同約定支付合同價款。6.2甲方應提供施工所需的場地、水源、電源等條件。6.3甲方應協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)。6.4甲方應對乙方施工過程中出現的問題提供必要的協(xié)助和指導。第七條違約責任7.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權按合同約定向乙方追討違約金。7.2甲方未按照合同約定支付合同價款，乙方有權按合同約定向甲方追討違約金。7.3乙方違反國家法律法規(guī)，造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。7.4甲方未提供施工所需條件，導致乙方損失的，甲方應承擔賠償責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且合同價款結清之日終止。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）簽訂日期：（年）（月）（日）一、附件列表：1.工程圖紙2.施工規(guī)范和標準3.施工手續(xù)相關文件4.工程驗收標準5.環(huán)保要求相關文件6.違約金計算公式7.法院訴訟文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成工程，認定標準為工程進度未達到合同約定比例或工程質量未達到約定標準。2.甲方未按照合同約定支付合同價款，認定標準為逾期支付或未支付合同價款。3.乙方違反國家法律法規(guī)，造成甲方損失，認定標準為乙方違法行為導致甲方受到罰款、訴訟或其他經濟損失。4.甲方未提供施工所需條件，導致乙方損失，認定標準為甲方未能按合同約定提供場地、水源、電源等施工條件。三、法律名詞及解釋：1.土方外運施工：指將挖掘出的土方通過運輸車輛或船只等運送到指定地點的施工作業(yè)。2.合同價款：指雙方在合同中約定的，乙方完成工程所需支付的金額。3.工期：指雙方在合同中約定的，完成工程所需的時間。4.質量標準：指雙方在合同中約定的，工程質量應達到的要求。5.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的違約賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，并采取措施加快施工進度。2.施工質量問題：乙方應立即整改，重新施工，直到達到約定的質量標準。3.支付問題：甲方應按時支付合同價款，如有疑問，應及時與乙方溝通解決。4.施工條件不滿足：甲方應盡快提供施工所需條件，如無法及時提供，應與乙方協(xié)商調整施工計劃。五、所有應用場景：1