個人裝修房屋承攬合同范本2024年

個人裝修房屋承攬合同范本2024年通用合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________一、裝修工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程預(yù)算：__________1.5工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、乙方承攬范圍及義務(wù)2.1乙方承攬范圍：根據(jù)本合同約定的工程內(nèi)容、工程地點(diǎn)、工程預(yù)算和工程工期，乙方負(fù)責(zé)完成上述裝修工程。2.2乙方義務(wù)：2.2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，按照約定的工程內(nèi)容、工程地點(diǎn)、工程預(yù)算和工程工期完成裝修工程。2.2.2乙方應(yīng)保證裝修工程的質(zhì)量，確保裝修工程達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.2.3乙方應(yīng)保證裝修工程的安全，遵守相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)定，確保工程過程中不發(fā)生安全事故。2.2.4乙方應(yīng)按照約定的時間節(jié)點(diǎn)完成工程，如有特殊情況需要延期，應(yīng)提前向甲方書面申請，并經(jīng)甲方同意。三、甲方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利：3.1.1甲方有權(quán)按照約定的工程內(nèi)容、工程地點(diǎn)、工程預(yù)算和工程工期要求乙方完成裝修工程。3.1.2甲方有權(quán)對乙方的裝修工程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保乙方的裝修工程符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.1.3甲方有權(quán)按照本合同的約定向乙方支付工程款。3.2甲方義務(wù)：3.2.1甲方應(yīng)按照約定的時間節(jié)點(diǎn)向乙方支付工程款。3.2.2甲方應(yīng)提供乙方進(jìn)行裝修工程的必要條件，包括但不限于施工場地、施工用水、施工用電等。四、合同價款及支付方式4.1合同價款：本合同的合同價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2支付方式：4.2.1甲方應(yīng)在本合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向乙方支付合同價款的____%。4.2.2乙方完成裝修工程后，甲方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，驗收合格后七個工作日內(nèi)，向乙方支付合同價款的剩余部分。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定的工程內(nèi)容、工程地點(diǎn)、工程預(yù)算和工程工期完成裝修工程的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。5.2乙方未按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成裝修工程的，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。5.3甲方未按照約定的時間節(jié)點(diǎn)向乙方支付工程款的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完畢合同價款后失效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：

1.甲方身份證明文件

2.乙方身份證明文件

3.工程設(shè)計方案

4.工程預(yù)算明細(xì)表

5.工程進(jìn)度計劃表

6.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

7.付款憑證

8.驗收報告

9.工程變更協(xié)議

10.安全事故報告二、違約行為及認(rèn)定：

1.乙方未按約定完成工程的，視為違約。

2.乙方工程質(zhì)量未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)的，視為違約。

3.乙方未按約定時間節(jié)點(diǎn)完成工程的，視為違約。

4.甲方未按約定時間節(jié)點(diǎn)支付工程款的，視為違約。

5.甲方提供條件不符合約定，導(dǎo)致乙方無法正常施工的，視為甲方違約。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指委托乙方進(jìn)行房屋裝修的個人或單位。

2.乙方：指承擔(dān)房屋裝修工程的個人或單位。

3.承攬：指乙方接受甲方委托，按照約定完成房屋裝修工程的行為。

4.違約金：指違約方按照合同約定或法律規(guī)定，向守約方支付的賠償金。

5.工程款：指甲方按照合同約定，向乙方支付的完成裝修工程的報酬。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進(jìn)度延誤：協(xié)商調(diào)整工期，如需額外費(fèi)用雙方協(xié)商解決。

2.工程質(zhì)量問題：及時停工，乙方負(fù)責(zé)整改，直到符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.付款爭議：查閱付款憑證，按實(shí)際完成工程量進(jìn)行結(jié)算。

4.工程變更：雙方簽訂變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容和費(fèi)用。

5.安全事故：立即報告相關(guān)部門，按相關(guān)規(guī)定處理。五、所有