2024版建筑工程掛靠內部協(xié)議合同

2024版建筑工程掛靠內部協(xié)議合同合同編號：__________1.名稱：________________2.法定代表人：________________3.住所地：________________4.聯(lián)系人：________________5.聯(lián)系電話：________________1.名稱：________________2.法定代表人：________________3.住所地：________________4.聯(lián)系人：________________5.聯(lián)系電話：________________鑒于掛靠方具備一定的施工能力和技術水平，愿意將其擁有的施工資質掛靠在被掛靠方名下，以被掛靠方的名義承攬建筑工程；而被掛靠方愿意接受掛靠方的施工資質，并允許掛靠方以其名義承攬建筑工程，雙方為明確雙方的權利義務，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條掛靠范圍1.1掛靠方將其擁有的__________資質等級的施工資質掛靠在被掛靠方名下。1.2掛靠方應按照被掛靠方的要求，參與被掛靠方承攬的建筑工程的施工。第二條掛靠期限2.1本協(xié)議的掛靠期限為__________年，自雙方簽訂本協(xié)議之日起計算。2.2掛靠期滿后，如雙方愿意繼續(xù)合作，應續(xù)簽協(xié)議。第三條權利義務3.1掛靠方應保證其資質的真實性、合法性，并承擔因資質不實、不合法所引起的一切法律責任。3.2掛靠方應按照被掛靠方的要求，參與被掛靠方承攬的建筑工程的施工，并保證施工質量、安全、進度等方面的要求。3.3掛靠方應承擔其施工人員工資、保險、福利等一切費用。3.4被掛靠方應承擔掛靠方施工人員的工資、保險、福利等一切費用。3.5被掛靠方應向掛靠方支付管理費，具體金額雙方協(xié)商確定。3.6掛靠方不得以被掛靠方的名義從事與建筑工程無關的活動。3.7被掛靠方應協(xié)助掛靠方辦理與承攬工程相關的各項手續(xù)。3.8雙方應相互配合，共同解決承攬工程中出現(xiàn)的問題。第四條保密條款4.1雙方應對本協(xié)議的內容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。4.2雙方應保守對方的商業(yè)秘密和技術秘密。第五條違約責任5.1雙方應嚴格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應承擔違約責任。5.2具體違約責任雙方協(xié)商確定。第六條爭議解決6.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.甲方資質證書復印件3.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件4.乙方資質證書復印件5.雙方簽訂的工程合同復印件6.雙方簽訂的支付管理費的協(xié)議復印件7.工程項目的相關手續(xù)文件復印件二、違約行為及認定：1.掛靠方資質不真實、不合法，導致工程出現(xiàn)問題。2.掛靠方未按照被掛靠方的要求參與施工，導致工程質量、安全、進度等方面出現(xiàn)問題。3.掛靠方以被掛靠方的名義從事與建筑工程無關的活動。4.被掛靠方未向掛靠方支付管理費。5.雙方未按照約定保守對方的商業(yè)秘密和技術秘密。三、法律名詞及解釋：1.掛靠方：具備一定施工能力和技術水平，但未取得相應資質，愿意以其名義承攬建筑工程的一方。2.被掛靠方：具備相應資質，愿意接受掛靠方的施工資質，并以其名義承攬建筑工程的一方。3.資質等級：指建筑工程企業(yè)所具備的施工能力和技術水平的評價標準。4.管理費：被掛靠方向掛靠方支付的費用，用于補償掛靠方掛靠在其名下的權益。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程質量問題：嚴格按照施工標準進行施工，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保工程質量。2.工期延誤：合理分配人力、物力、財力，確保工程按進度進行。如有延誤，及時與被掛靠方溝通，制定補救措施。3.支付管理費問題：按照協(xié)議約定的時間和金額，及時向被掛靠方支付管理費。4.資質問題：確保掛靠方資質的真實性、合法性，如發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，避免法律責任。5.保密問題：雙方簽訂保密協(xié)議，加強對商業(yè)秘密和技術秘密的保護。五、所有應用場景：1.掛靠方具備施工能力，但未取得