民事上訴狀裝修合同

民事上訴狀裝修合同民事上訴狀（裝修合同）上訴人（原審原告）：__________，男女__________年____月____日生，身份證號碼________________，住__________________，聯(lián)系方式：__________________。被上訴人（原審被告）：__________，男女__________年____月____日生，身份證號碼________________，住__________________，聯(lián)系方式：__________________。上訴人因與被上訴人簽訂裝修合同一案，不服__________人民法院于__________年____月____日作出的（__________）__________民初字第__________號民事判決（或裁定），現(xiàn)提起上訴。上訴請求：1.撤銷原審判決（或裁定）；2.改判支持上訴人的全部訴訟請求；3.一審和二審的訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。事實與理由：一、原審判決認(rèn)定事實不清1.對于合同的履行情況，原審判決沒有詳細(xì)查明，事實不清。例如被上訴人是否按合同約定時間完成裝修工作？是否存在延期、加價等問題。2.對于上訴人的損失，原審判決沒有予以認(rèn)定和賠償。例如上訴人因被上訴人的違約行為而遭受的精神損失、時間損失等，均未得到妥善處理。二、原審判決適用法律錯誤1.原審判決適用的法律與案件性質(zhì)明顯不符。例如本案系合同糾紛，應(yīng)適用合同法等相關(guān)法律規(guī)定，而原審判決卻適用了侵權(quán)責(zé)任法等法律規(guī)定。2.原審判決在證據(jù)認(rèn)定和推理方面存在明顯錯誤。例如對于被上訴人提供的證據(jù)，原審判決未能進(jìn)行全面、客觀的分析和判斷，導(dǎo)致事實認(rèn)定錯誤。三、程序違法1.原審判決違反法定程序，剝奪了上訴人的訴訟權(quán)利。例如原審判決未允許上訴人提交新證據(jù)，也未組織雙方進(jìn)行質(zhì)證和辯論等。2.原審判決遺漏了應(yīng)當(dāng)參加訴訟的當(dāng)事人。例如本案涉及多個共同被告和第三人，但原審判決卻未將他們納入訴訟程序。綜上所述原審判決在事實認(rèn)定、法律適用和程序方面均存在錯誤，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益。因此上訴人特此提起上訴，請求撤銷原審判決，并支持上訴人的全部訴訟請求。此致__________人民法院附：本上訴狀副本____份。上訴人：____________________年____月____日【說明】1.本樣式根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百六十四條、第一百六十五條制定，供公民對第一審人民法院尚未發(fā)生法律效力的判決或裁定不服時，向上一級人民法院提起上訴用。如果是被告的上訴，則是提交給原審人民法院的上一級人民法院。判決書、裁定書、調(diào)解書已經(jīng)送達(dá)的，當(dāng)事人不得再提起上訴。2.當(dāng)事人提起上訴，應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀。上訴狀的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)包括當(dāng)事人的姓名，法人的名稱及其法定代表人的姓名或者其他組織的名稱及其主要負(fù)責(zé)人的姓名；原審人民法院名稱、案件的編號和案由；上訴的請求和理由。上訴狀需要通過原審法院提交，并按照對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本。3.原審人民法院收到上訴狀后，應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)將上訴狀副本送達(dá)對方當(dāng)事人。對方當(dāng)事人在收到上訴狀后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)提出答辯狀。人民法院應(yīng)當(dāng)在收到答辯狀之日起五日內(nèi)將答辯狀副本送達(dá)上訴人。對方當(dāng)事人不提出答辯狀的，不影響人民法院審理。原審人民法院收到上訴狀、答辯狀后，應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)連同全部案卷和證據(jù)，報送第二審人民法院。4.第二審人民法院對上訴案件，經(jīng)過審理按照下列情形，分別處理：（一）原判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確的，以判決、裁定方式駁回上訴，維持原判決、裁定；（二）原判決認(rèn)定事實錯誤或者適用法律錯誤的，以判決、裁定方式依法改判、撤銷或者變更；（三）原判決認(rèn)定基本事實不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實后改判；（四）原判決遺漏當(dāng)事人或者違法缺席判決等嚴(yán)重違反法定程序的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審。原審人民法院對發(fā)回重審的案件作出判決后，當(dāng)事人提起上訴的，第二審人民法院不得再次發(fā)回重審。5.第二審人民法院對不服第一審人民法院裁定的上訴案件的處理，一律使用裁定。第二審人民法院的裁定，不僅是對原審裁定的事后審查，而且是對原審裁定合法性的審查。6.裁定書應(yīng)當(dāng)寫明裁定結(jié)果和作出該裁定的理由。裁定書由審判人員、書記員署名，加蓋人民法院印章?？陬^裁定的，記入筆錄。民事上訴狀裝修合同（1）民事上訴狀（裝修合同）上訴人（原審原告）：__________，男女__________年____月____日生，身份證號碼________________，住__________________，聯(lián)系方式：__________________。被上訴人（原審被告）：__________，男女__________年____月____日生，身份證號碼________________，住__________________，聯(lián)系方式：__________________。上訴人因與被上訴人簽訂裝修合同一案，不服__________人民法院于__________年____月____日作出的（__________）__________民初字第______號民事判決（或裁定），現(xiàn)提起上訴。上訴請求：1.請求撤銷__________人民法院（__________）__________民初字第______號民事判決（或裁定）；2.請求改判支持上訴人的全部訴訟請求；3.一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。事實與理由：一、原審判決認(rèn)定事實不清1.對于合同的簽訂和履行情況，原判決認(rèn)定“雙方簽訂《裝修合同》一份約定由被上訴人為上訴人裝修位于_____________的房屋，承包方式為包工包料，總價款為人民幣__________元。合同簽訂后，上訴人按約支付了工程款，但被上訴人未能按約完成裝修義務(wù)，至今仍有多處未完工之處?！痹撁枋雠c實際情況不符。實際上雙方在合同履行過程中，被上訴人多次拖延工期，并存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題。上訴人曾多次要求被上訴人進(jìn)行整改，但被上訴人均置之不理。因此原判決對合同履行情況的認(rèn)定是錯誤的。2.對于損失的計算和賠償，原判決僅判決被上訴人賠償上訴人損失人民幣__________元，明顯不足以彌補(bǔ)上訴人的實際損失。上訴人在原審中已經(jīng)提供了充分的證據(jù)證明其損失遠(yuǎn)不止原審判決所認(rèn)定的數(shù)額。因此原判決對損失的計算和賠償也是錯誤的。二、原審判決適用法律錯誤1.原判決適用《中華人民共和國民法典》第五百七十七條關(guān)于違約責(zé)任的規(guī)定，但本案中雙方簽訂的合同性質(zhì)為承攬合同，根據(jù)《民法典》第七百七十條關(guān)于承攬合同的規(guī)定，定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。因此原判決適用該法律條款是錯誤的。2.原判決適用《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十三條關(guān)于消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的規(guī)定，但本案中上訴人并非消費(fèi)者，而是一名承包商。因此原判決適用該法律條款也是錯誤的。綜上所述原判決在事實認(rèn)定和法律適用方面均存在錯誤，為了維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，特向貴院提起上訴，望裁如所請。此致__________人民法院附：本上訴狀副本____份。上訴人（簽名）：____________________年____月____日民事上訴狀裝修合同（2）民事上訴狀（裝修合同）上訴人（原審原告）：__________，男女__________年____月____日生，漢族身份證號碼為__________，住__________市__________區(qū)__________路__________號。被上訴人（原審被告）：__________，男女__________年____月____日生，漢族身份證號碼為__________，住__________市__________區(qū)__________路__________號。上訴人因與被上訴人簽訂裝修合同一案，不服__________人民法院于__________年____月____日作出的__________號民事判決，現(xiàn)提起上訴。上訴請求：1.撤銷原審判決，依法改判支持上訴人的全部訴訟請求；2.一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。事實與理由：一、原審判決認(rèn)定事實不清1.對于合同履行情況的認(rèn)定存在遺漏。在原審中被上訴人未能提供充分證據(jù)證明其按照合同約定履行了裝修義務(wù)，存在違約行為。因此應(yīng)當(dāng)對上訴人支付的工程款進(jìn)行相應(yīng)的扣除，以減少上訴人的損失。2.對于違約金的計算存在錯誤。根據(jù)雙方簽訂的裝修合同，被上訴人逾期交付房屋的時間已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了約定的期限。因此被上訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并支付相應(yīng)的違約金。二、原審判決適用法律錯誤1.對于合同性質(zhì)的認(rèn)定存在錯誤。上訴人與被上訴人之間簽訂的裝修合同屬于承攬合同范疇，而非委托合同。因此應(yīng)當(dāng)適用關(guān)于承攬合同的相關(guān)法律規(guī)定來處理本案。2.對于證據(jù)的采信存在偏差。在原審中上訴人提交了一系列證據(jù)來證明被上訴人的違約行為和工程質(zhì)量問題。然而原審法院對這些證據(jù)沒有給予充分的重視和審查，導(dǎo)致未能正確判斷案件事實。因此應(yīng)當(dāng)對相關(guān)證據(jù)進(jìn)行重新審查和評估，并根據(jù)新的證據(jù)作出公正的判決。綜上所述原審判決在事實認(rèn)定和法律適用方面均存在錯誤，為了維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，特向貴院提起上訴，望裁如所請。此致__________人民法院附：本上訴狀副本____份。上訴人：____________________年____月____日【說明】1.本樣式根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款的規(guī)定制定，供當(dāng)事人不服第一審人民法院判決提起上訴時使用。2.當(dāng)事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴。3.上訴應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀。上訴狀的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)包括當(dāng)事人的姓名，法人的名稱及其法定代表人的姓名或者其他組織的名稱及其主要負(fù)責(zé)人的姓名；原審人民法院名稱、案件的編號和案由；上訴的請求和理由。上訴狀應(yīng)當(dāng)通過原審人民法院提出，并按照對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本。民事上訴狀裝修合同（3）民事上訴狀（裝修合同）上訴人（原審原告）：__________被上訴人（原審被告）：__________上訴人因裝修合同糾紛一案，不服__________人民法院于____年__月__日作出的____號民事判決，現(xiàn)提起上訴。上訴請求：1.請求撤銷原審判決；2.請求改判支持上訴人的全部訴訟請求；3.請求被上訴人承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。事實和理由：一、原審判決認(rèn)定事實不清1.原審判決對上訴人提供的證據(jù)認(rèn)定不當(dāng)，導(dǎo)致錯判。例如對于上訴人提交的裝修圖紙、施工記錄等證據(jù)，原審法院沒有進(jìn)行充分審查和評估，導(dǎo)致對上訴人不公平的結(jié)果。2.原審判決對被上訴人違約行為的事實認(rèn)定不清。例如對于被上訴人未按照合同約定時間完成裝修工程、存在質(zhì)量問題等違約行為，原審法院沒有予以充分關(guān)注和認(rèn)定，導(dǎo)致對上訴人權(quán)益的損害。二、原審判決適用法律錯誤1.原審判決適用《中華人民共和國民法典》第五百七十七條關(guān)于違約責(zé)任的規(guī)定錯誤。該條規(guī)定：“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任?！比欢诒景钢?，被上訴人的違約行為更加嚴(yán)重，不僅未按約定時間完成裝修工程，還存在質(zhì)量問題，因此應(yīng)當(dāng)適用該法條的懲罰性規(guī)定，要求被上訴人承擔(dān)更重的違約責(zé)任。2.原審判決適用《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第三十六條關(guān)于消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的規(guī)定錯誤。該條規(guī)定：“消費(fèi)者和經(jīng)營者發(fā)生消費(fèi)者權(quán)益爭議的，可以通過下列途徑解決：（二）請求消費(fèi)者協(xié)會或者依法成立的其他調(diào)解組織調(diào)解；（三）向有關(guān)行政部門投訴；（四）根據(jù)與經(jīng)營者達(dá)成的仲裁協(xié)議提請仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；（五）向人民法院提起訴訟。”然而在本案中，上訴人與被上訴人之間并不存在消費(fèi)者與經(jīng)營者的關(guān)系，因此應(yīng)當(dāng)適用該法的直接規(guī)定，而不是適用消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法。綜上所述原審判決在事實認(rèn)定和法律適用方面均存在錯誤，導(dǎo)致判決結(jié)果對上訴人不公平。因此上訴人特此提起上訴，請求撤銷原審判決，并改判支持上訴人的全部訴訟請求。證據(jù)清單：1.裝修合同一份；2.工程預(yù)算書一份；3.施工記錄一份；4.甲方提供的裝修材料清單一份；5.乙方提供的裝修質(zhì)量保證書一份；6.乙方未按期完成工程的照片和視頻資料若干；7.其他與本案有關(guān)的證據(jù)材料。此致__________人民法院附：本上訴狀副本__份上訴人：______________年__月__日民事上訴狀裝修合同（4）民事上訴狀（裝修合同）上訴人（原審原告）：__________被上訴人（原審被告）：__________上訴人因裝修合同糾紛一案，不服__________人民法院于____年__月__日作出的(__)____民初字第____號民事判決，現(xiàn)提起上訴。上訴請求：1.請求撤銷原審判決；2.請求改判支持上訴人的全部訴訟請求；3.請求被上訴人承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。事實和理由：一、原審判決認(rèn)定事實不清1.原審判決對上訴人提供的證據(jù)認(rèn)定不當(dāng)，導(dǎo)致錯判。例如對于上訴人提交的裝修圖紙、施工記錄等證據(jù)，原審法院沒有進(jìn)行充分審查和評估，導(dǎo)致對上訴人不利的證據(jù)被錯誤地排除。2.原審判決對被上訴人違約行為的性質(zhì)認(rèn)定不當(dāng)。例如對于被上訴人未按照合同約定時間完成裝修工程，原審法院簡單地認(rèn)定為被上訴人違約，而未綜合考慮被上訴人在合同履行過程中的實際困難和原因。二、原審判決適用法律錯誤1.原審判決適用《中華人民共和國民法典》第五百七十七條關(guān)于違約責(zé)任的規(guī)定錯誤。該條規(guī)定：“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任?！比欢诒景钢?，被上訴人的違約行為不僅僅是未履行合同義務(wù)，更嚴(yán)重的是其提供的裝修工程質(zhì)量低劣，根本無法達(dá)到合同約定的效果。因此應(yīng)當(dāng)適用該法第五百七十八條關(guān)于違約責(zé)任的其他規(guī)定，要求被上訴人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.原審判決未適用《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的相關(guān)規(guī)定。該法第三十五條規(guī)定：“消費(fèi)者與經(jīng)營者發(fā)生消費(fèi)者權(quán)益爭議的，可以通過下列途徑解決：（二）請求消費(fèi)者協(xié)會或者依法成立的其他調(diào)解組織調(diào)解；（三）向有關(guān)行政部門投訴；（四）根據(jù)與經(jīng)營者達(dá)成的仲裁協(xié)議提請仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；（五）向人民法院提起訴訟?！痹诒景钢猩显V人作為消費(fèi)者，在遭受被上訴人欺詐后，有權(quán)根據(jù)該法維護(hù)自身合法權(quán)益。然而原審法院卻未適用該法，導(dǎo)致上訴人的合法權(quán)益得不到有效保障。綜上所述原審判決在事實認(rèn)定和法律適用方面均存在錯誤，為了維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，特此提起上訴，望二審法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷原審判決，并支持上訴人的全部訴訟請求。此致__________人民法院附：本上訴狀副本__份上訴人：______________年__月__日民事上訴狀裝修合同（5）民事上訴狀（裝修合同）上訴人（原審原告）：__________被上訴人（原審被告）：__________上訴人因裝修合同糾紛一案，不服__________人民法院于____年__月__日作出的(__)____民初字第____號民事判決，現(xiàn)提起上訴。上訴請求：1.請求撤銷原審判決；2.請求改判支持上訴人的全部訴訟請求；3.請求判令被上訴人承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。事實和理由：一、原審判決認(rèn)定事實不清1.原審判決對上訴人提供的證據(jù)認(rèn)定不當(dāng)，導(dǎo)致錯判。例如對于上訴人提交的裝修圖紙、施工記錄等證據(jù)，原審法院沒有進(jìn)行充分審查和鑒定，導(dǎo)致對上訴人提交的證據(jù)予以否定，剝奪了上訴人的訴訟權(quán)利。2.原審判決對被上訴人違約行為的事實認(rèn)定不清。在施工過程中，被上訴人多次出現(xiàn)延遲交貨、質(zhì)量問題等違約行為，給上訴人造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和工期延誤。然而原審法院對這些違約行為視而不見，未對被上訴人進(jìn)行相應(yīng)的處罰或賠償，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益。二、