防水工程合同爭議裁定書

防水工程合同爭議裁定書合同編號：__________鑒于甲方為防水工程的需求方，乙方為防水工程的承攬方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行防水工程的事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程單價：____________________1.5工程總價：____________________第二條乙方義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成防水工程的施工。2.2乙方應(yīng)保證所施工的工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程。第三條甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照約定的時間向乙方支付工程款。3.2甲方應(yīng)提供乙方施工所需的現(xiàn)場條件和必要的協(xié)助。第四條工程變更4.1如甲方因特殊原因需要變更工程內(nèi)容或工期，應(yīng)提前通知乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。4.2工程變更導(dǎo)致的費用增減，應(yīng)按實結(jié)算。第五條工程驗收5.1工程完成后，乙方應(yīng)按照約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢。5.2甲方應(yīng)按約定時間組織驗收。5.3工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金。6.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算書3.施工方案4.材料合格證明5.施工人員資格證明6.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)7.付款憑證8.變更通知單9.違約金計算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時間完成工程，屬于違約行為。2.甲方未按約定時間支付工程款，屬于違約行為。3.工程驗收不合格，乙方未按約定進(jìn)行整改，屬于違約行為。4.甲方提供的工作現(xiàn)場條件不符合約定，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指防水工程的需求方。2.乙方：指防水工程的承攬方。3.工程價款：指乙方完成工程所需的報酬。4.工程驗收：指甲方對乙方完成的工程進(jìn)行質(zhì)量檢查。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，調(diào)整施工計劃，并按約定支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行整改，直至符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.付款糾紛：甲方應(yīng)按照約定時間支付工程款，如有逾期，應(yīng)支付違約金。4.現(xiàn)場條件不符合約定：甲方應(yīng)提供符合約定的現(xiàn)場條件，必要時乙方可要求甲方支付相應(yīng)的賠償。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑物的防水工程。2.適用于新建