建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識二級建造師考試2025年自測試卷及答案解析

2025年二級建造師考試建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識自測試卷及答案解析一、單項選擇題（本大題有60小題，每小題1分，共60分）1、某工程竣工驗收后，建設(shè)單位一直未支付工程款，施工單位訴至法院。關(guān)于本案的訴訟時效，下列說法正確的是（）。A.適用2年普通訴訟時效期間B.適用4年長期訴訟時效期間C.適用20年最長訴訟時效期間D.適用特殊訴訟時效期間答案：D解析：本題考查的是訴訟時效的相關(guān)規(guī)定?！睹穹ǖ洹返谝话侔耸藯l規(guī)定：“向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。訴訟時效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。但是，自權(quán)利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護，有特殊情況的，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的申請決定延長”。而本題中，施工單位要求建設(shè)單位支付工程款屬于建設(shè)工程施工合同糾紛，適用的是特殊訴訟時效，為三年。因此，選項A“適用2年普通訴訟時效期間”、選項B“適用4年長期訴訟時效期間”、選項C“適用20年最長訴訟時效期間”的說法均錯誤。2、關(guān)于民事法律關(guān)系，下列表述正確的是（）。A.民事法律關(guān)系屬于上層建筑B.民事法律關(guān)系需具備主體、內(nèi)容與客體三個要素C.民事法律關(guān)系是民法在調(diào)整人們行為過程中形成的具有法律上權(quán)利義務(wù)形式的社會關(guān)系D.民事法律關(guān)系是人與物的關(guān)系答案：B解析：本題考查的是民事法律關(guān)系的相關(guān)內(nèi)容。選項A，經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑，民事法律關(guān)系屬于經(jīng)濟基礎(chǔ)的內(nèi)容，故A選項錯誤。選項B，民事法律關(guān)系的要素，是指構(gòu)成民事法律關(guān)系的必要因素或條件。民事法律關(guān)系的主體、客體和內(nèi)容為民事法律關(guān)系的要素，缺少任何一個要素都不能構(gòu)成民事法律關(guān)系，故B選項正確。選項C，民事法律關(guān)系，是民法在調(diào)整平等主體的自然人、法人和非法人組織之間的人身關(guān)系和財產(chǎn)關(guān)系的過程中所形成的具有法律上權(quán)利義務(wù)形式的社會關(guān)系，據(jù)此C選項“民事法律關(guān)系是民法在調(diào)整人們行為過程中形成的具有法律上權(quán)利義務(wù)形式的社會關(guān)系”的表述錯誤。選項D，民事法律關(guān)系是人與人之間的關(guān)系，而不是人與物的關(guān)系，故D選項錯誤。3、關(guān)于民事訴訟中的證明責(zé)任，下列說法正確的是（）。A.只有在待證事實真?zhèn)尾幻鞯那闆r下，證明責(zé)任的“不利后果”才會出現(xiàn)B.對案件中的同一事實，只有一方當(dāng)事人負有證明責(zé)任C.原告、被告、第三人都可能承擔(dān)證明責(zé)任D.證明責(zé)任是一種不利的后果，是一種義務(wù)答案：A解析：本題考查的是民事訴訟中的證明責(zé)任。選項A，證明責(zé)任，是指作為裁判基礎(chǔ)的法律要件事實在訴訟中處于真?zhèn)尾幻鞯臓顟B(tài)時，一方當(dāng)事人因此而承擔(dān)的訴訟上的不利后果。據(jù)此可知，只有在待證事實真?zhèn)尾幻鞯那闆r下，證明責(zé)任的“不利后果”才會出現(xiàn)，故A選項表述正確。選項B，對于案件中的同一事實，原、被告可能都承擔(dān)證明責(zé)任。例如，在侵權(quán)糾紛中，原告需證明侵權(quán)事實、損害后果以及二者之間的因果關(guān)系，被告需證明免責(zé)事由。因此，B選項“只有一方當(dāng)事人負有證明責(zé)任”表述錯誤。選項C，訴訟第三人是指對他人爭議的訴訟標(biāo)的有獨立請求權(quán)，或者雖無獨立的請求權(quán)，但案件的處理結(jié)果與其有法律上的利害關(guān)系，而參加到原告、被告已經(jīng)開始的訴訟中進行訴訟的人。根據(jù)《民事訴訟法》第五十九條：“對當(dāng)事人雙方的訴訟標(biāo)的，第三人認為有獨立請求權(quán)的，有權(quán)提起訴訟。對當(dāng)事人雙方的訴訟標(biāo)的，第三人雖然沒有獨立請求權(quán)，但案件處理結(jié)果同他有法律上的利害關(guān)系的，可以申請參加訴訟，或者由人民法院通知他參加訴訟。人民法院判決承擔(dān)民事責(zé)任的第三人，有當(dāng)事人的訴訟權(quán)利義務(wù)”。由此可知，有獨立請求權(quán)的第三人相當(dāng)于另案原告，無獨立請求權(quán)的第三人于當(dāng)事人地位相類似。所以，C選項“原告、被告、第三人都可能承擔(dān)證明責(zé)任”說法錯誤。選項D，證明責(zé)任是指在民事訴訟中應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人對其主張的事實提供證據(jù)并予以證明，若訴訟終結(jié)時根據(jù)全案證據(jù)仍不能判明當(dāng)事人主張的事實真?zhèn)危瑒t由該當(dāng)事人承擔(dān)不利的訴訟后果。證明責(zé)任是一種不利的后果，但不是義務(wù)。因此，D選項“證明責(zé)任是一種不利的后果，是一種義務(wù)”表述錯誤。4、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于建設(shè)單位責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的是（）。A.建設(shè)單位可以根據(jù)自身需要壓縮合同約定的工期B.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)，將建設(shè)工程竣工驗收報告報建設(shè)行政主管部門備案C.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)分別向施工單位和監(jiān)理單位提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)供水、排水、供電、供氣等地下管線資料D.建設(shè)單位在領(lǐng)取施工許可證前，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)答案：D解析：A選項錯誤，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第十條：“建設(shè)工程發(fā)包單位不得迫使承包方以低于成本的價格競標(biāo)，不得任意壓縮合理工期?！币虼?，建設(shè)單位不能根據(jù)自身需要壓縮合同約定的工期。B選項錯誤，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四十九條：“建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)，將建設(shè)工程竣工驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準(zhǔn)許使用文件報建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。”這里并未明確說明是“15日內(nèi)”，且實際上，根據(jù)各地具體規(guī)定，這個時間可能會有所不同，但核心意思是建設(shè)單位應(yīng)在竣工驗收合格后的一定期限內(nèi)向相關(guān)部門備案。C選項錯誤，根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第六條：“建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向施工單位提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文觀測資料，相鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程的有關(guān)資料，并保證資料的真實、準(zhǔn)確、完整?！边@里明確是向施工單位提供，并未提及監(jiān)理單位。D選項正確，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第十三條：“建設(shè)單位在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告前，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)?！?、根據(jù)《建筑法》，關(guān)于建筑工程發(fā)包與承包的說法，正確的是（）。A.建筑工程發(fā)包單位可以將應(yīng)當(dāng)由一個承包單位完成的建筑工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包單位B.禁止總承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人C.建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位；但是，必須在分包合同中約定分包單位可以將其承包的工程再分包D.禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，但可以將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人答案：B解析：A選項錯誤，D選項也錯誤，根據(jù)《建筑法》第二十八條：“禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。”B選項正確，這是《建筑法》第二十八條的直接規(guī)定。C選項錯誤，根據(jù)《建筑法》第二十九條：“建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位；但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認可。施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成。建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設(shè)單位負責(zé)；分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責(zé)。總承包單位和分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任。禁止總承包單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。”這里并未允許分包單位再分包。6、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，錯誤的是（）。A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的單位B.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法對工程建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購進行招標(biāo)C.建設(shè)單位必須向有關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料D.建設(shè)工程發(fā)包方不得迫使承包方以低于成本的價格競標(biāo)，可以合理縮短合同工期答案：D解析：A選項正確，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第七條：“建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的單位。”B選項正確，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第八條：“建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法對工程建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購進行招標(biāo)?！盋選項正確，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第九條：“建設(shè)單位必須向有關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料。原始資料必須真實、準(zhǔn)確、齊全?！盌選項錯誤，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第十條：“建設(shè)工程發(fā)包單位不得迫使承包方以低于成本的價格競標(biāo)，不得任意壓縮合理工期?！边@里明確說明“不得任意壓縮合理工期”，而非“可以合理縮短合同工期”。7、某施工企業(yè)在施工過程中，由于保護措施不當(dāng)，致使毗鄰建筑物開裂和傾斜。受害人將施工企業(yè)訴至法院，施工企業(yè)被判定承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任。但施工企業(yè)在賠付后，有權(quán)對（）進行追償。A.建設(shè)單位B.勞務(wù)分包企業(yè)C.建設(shè)單位和勞務(wù)分包企業(yè)D.監(jiān)理單位答案：A解析：本題考查的是民事責(zé)任的承擔(dān)?！睹穹ǖ洹返谝磺Ф傥迨l規(guī)定：“建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌、塌陷造成他人損害的，由建設(shè)單位與施工單位承擔(dān)連帶責(zé)任，但是建設(shè)單位與施工單位能夠證明不存在質(zhì)量缺陷的除外。建設(shè)單位、施工單位賠償后，有其他責(zé)任人的，有權(quán)向其他責(zé)任人追償”。本題中，由于保護措施不當(dāng)，致使毗鄰建筑物開裂和傾斜，屬于施工單位造成的質(zhì)量缺陷，建設(shè)單位與施工單位承擔(dān)連帶責(zé)任，但是建設(shè)單位與施工單位能夠證明不存在質(zhì)量缺陷的除外。建設(shè)單位、施工單位賠償后，有其他責(zé)任人的，有權(quán)向其他責(zé)任人追償。所以，施工企業(yè)有權(quán)對建設(shè)單位進行追償。8、根據(jù)《合同法》，關(guān)于要約的說法，正確的是（）。A.要約必須以締結(jié)合同為目的B.要約的內(nèi)容必須具體確定C.要約可以撤銷D.要約到達受要約人時生效E.要約的有效期由要約人確定答案：A、B、D、E解析：本題考查的是《合同法》中關(guān)于要約的規(guī)定。選項A，根據(jù)《合同法》第十四條：“要約是希望和他人訂立合同的意思表示，該意思表示應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：（一）內(nèi)容具體確定；（二）表明經(jīng)受要約人承諾，要約人即受該意思表示約束”?？梢姡s中必須表明要約經(jīng)受要約人承諾即受約束的意旨，否則不構(gòu)成要約。因此，A選項“要約必須以締結(jié)合同為目的”正確。選項B，同樣依據(jù)《合同法》第十四條，要約的內(nèi)容必須具體確定，這是要約的構(gòu)成要件之一，故B選項正確。選項C，根據(jù)《合同法》第十九條：“有下列情形之一的，要約不得撤銷：（一）要約人確定了承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤銷；（二）受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經(jīng)為履行合同作了準(zhǔn)備工作”。這表明要約在某些情況下是不可撤銷的，因此C選項“要約可以撤銷”表述過于絕對，錯誤。選項D，根據(jù)《合同法》第十六條：“要約到達受要約人時生效”。這是關(guān)于要約生效時間的法律規(guī)定，D選項正確。選項E，關(guān)于要約的有效期，法律沒有明確規(guī)定，但一般由要約人確定，并在要約中明確說明。因此，E選項“要約的有效期由要約人確定”正確。9、關(guān)于工程竣工驗收，下列說法正確的是（）。A.工程竣工驗收由建設(shè)單位組織B.工程竣工驗收合格后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)及時提出工程竣工驗收報告C.工程竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)當(dāng)及時提出工程竣工驗收報告D.工程竣工驗收合格后，建設(shè)行政主管部門對工程竣工驗收報告和其他有關(guān)文件進行審查答案：A解析：本題考查的是工程竣工驗收的相關(guān)規(guī)定。選項A，《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第十六條規(guī)定：“建設(shè)單位收到建設(shè)工程竣工報告后，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等有關(guān)單位進行竣工驗收”。因此，A選項“工程竣工驗收由建設(shè)單位組織”正確。選項B、C，同樣根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第十六條：“建設(shè)工程經(jīng)驗收合格的，方可交付使用。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)，將建設(shè)工程竣工驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準(zhǔn)許使用文件報建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案”。由此可知，工程竣工驗收合格后，是建設(shè)單位而不是施工單位應(yīng)當(dāng)及時提出工程竣工驗收報告，所以B選項“工程竣工驗收合格后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)及時提出工程竣工驗收報告”錯誤，C選項“工程竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)當(dāng)及時提出工程竣工驗收報告”也錯誤。選項D，根據(jù)前述規(guī)定，工程竣工驗收合格后，是建設(shè)單位向建設(shè)行政主管部門備案，而不是建設(shè)行政主管部門對工程竣工驗收報告和其他有關(guān)文件進行審查，故D選項錯誤。10、下列關(guān)于建設(shè)工程安全生產(chǎn)的責(zé)任主體的說法，正確的是（）。A.施工單位是建設(shè)工程安全生產(chǎn)的唯一責(zé)任主體B.勘察單位對建設(shè)工程施工安全承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任C.設(shè)計單位對防范生產(chǎn)安全事故承擔(dān)主要責(zé)任D.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向施工單位提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)供水、排水等地下管線資料答案：D解析：本題考查的是建設(shè)工程安全生產(chǎn)的責(zé)任主體。A選項錯誤，施工單位是建設(shè)工程安全生產(chǎn)的主要責(zé)任主體之一，但并非唯一。建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位等也各自承擔(dān)相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任。B選項錯誤，勘察單位對勘察工作的質(zhì)量和安全負責(zé)，但并不承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。監(jiān)理責(zé)任主要由監(jiān)理單位承擔(dān)。C選項錯誤，設(shè)計單位應(yīng)當(dāng)在設(shè)計文件中注明涉及施工安全的重點部位和環(huán)節(jié)，并對防范生產(chǎn)安全事故提出指導(dǎo)意見，但并非承擔(dān)主要責(zé)任。主要責(zé)任應(yīng)由施工單位承擔(dān)。D選項正確，根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第六條，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向施工單位提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文觀測資料，相鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程的有關(guān)資料，并保證資料的真實、準(zhǔn)確、完整。11、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修期的說法，正確的是（）。A.基礎(chǔ)設(shè)施工程的最低保修期限為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限B.電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程的最低保修期限為1年C.供熱與供冷系統(tǒng)的最低保修期限為2個采暖期、供冷期D.裝修工程的最低保修期限為3年答案：A解析：本題考查的是建設(shè)工程質(zhì)量保修期的規(guī)定。A選項正確，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四十條，基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限。B選項錯誤，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的最低保修期限為2年，而非1年。C選項錯誤，供熱與供冷系統(tǒng)的最低保修期限為2個采暖期、供冷期，但并非“最低保修期限為2個采暖期、供冷期”，表述不準(zhǔn)確。D選項錯誤，裝修工程的最低保修期限為2年，而非3年。12、下列關(guān)于建設(shè)工程招投標(biāo)的表述中，正確的是（）。A.招標(biāo)人可以根據(jù)項目實際情況，自主決定是否進行招標(biāo)B.招標(biāo)人不得限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的法人或者其他組織參加投標(biāo)C.招標(biāo)人可以在招標(biāo)文件中設(shè)定最低投標(biāo)限價D.評標(biāo)委員會可以推薦中標(biāo)候選人，也可以直接確定中標(biāo)人答案：B解析：本題考查的是建設(shè)工程招投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定。A選項錯誤，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第三條，在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進行招標(biāo)：（一）大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；（二）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；（三）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。前款所列項目的具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，由國務(wù)院發(fā)展計劃部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制訂，報國務(wù)院批準(zhǔn)。法律或者國務(wù)院對必須進行招標(biāo)的其他項目的范圍有規(guī)定的，依照其規(guī)定。因此，并非所有項目都可以自主決定是否進行招標(biāo)。B選項正確，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第六條，依法必須進行招標(biāo)的項目，其招標(biāo)投標(biāo)活動不受地區(qū)或者部門的限制。任何單位和個人不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的法人或者其他組織參加投標(biāo)，不得以任何方式非法干涉招標(biāo)投標(biāo)活動。C選項錯誤，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第二十七條，招標(biāo)人設(shè)有最高投標(biāo)限價的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中明確最高投標(biāo)限價或者最高投標(biāo)限價的計算方法。招標(biāo)人不得規(guī)定最低投標(biāo)限價。D選項錯誤，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第四十條，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行評審和比較；設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。評標(biāo)委員會完成評標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提出書面評標(biāo)報告，并推薦合格的中標(biāo)候選人。招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會提出的書面評標(biāo)報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。招標(biāo)人也可以授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人。但并非所有情況下評標(biāo)委員會都可以直接確定中標(biāo)人，這取決于招標(biāo)人的授權(quán)。13、某建筑公司在施工過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙中存在重大安全隱患，按照合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)立即通知設(shè)計單位進行修改。然而，該建筑公司為了趕工期，未通知設(shè)計單位便自行進行了修改。關(guān)于此行為，下列說法正確的是：A.建筑公司有權(quán)自行修改設(shè)計圖紙B.建筑公司違反了建設(shè)工程合同的約定C.建筑公司應(yīng)承擔(dān)因修改設(shè)計導(dǎo)致的全部責(zé)任D.建筑公司無需對修改設(shè)計后的工程質(zhì)量負責(zé)答案：B解析：本題考查的是建設(shè)工程合同中的設(shè)計變更責(zé)任。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二十八條：“施工單位必須按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和圖紙有差錯的，應(yīng)當(dāng)及時提出意見和建議?！苯ㄖ景l(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙中的安全隱患后，應(yīng)依法通知設(shè)計單位進行修改，而非擅自修改。因此，建筑公司未通知設(shè)計單位便自行修改的行為違反了建設(shè)工程合同的約定，選項B正確。建筑公司無權(quán)自行修改設(shè)計圖紙，故A選項錯誤。建筑公司雖違反合同擅自修改設(shè)計，但并不意味著其要承擔(dān)因修改設(shè)計導(dǎo)致的全部責(zé)任，具體責(zé)任劃分需根據(jù)合同約定和實際情況判斷，故C選項錯誤。建筑公司作為施工單位，仍應(yīng)對其施工完成的工程質(zhì)量負責(zé)，故D選項錯誤。14、關(guān)于建設(shè)工程施工合同中的索賠，下列說法錯誤的是：A.索賠是合同一方因?qū)Ψ竭`約而提出的補償要求B.索賠必須以合同為依據(jù)，并遵循公平、公正的原則C.索賠的發(fā)生通常與合同變更、工程延誤、工程費用增加等因素有關(guān)D.索賠的提出沒有時間限制，合同雙方可隨時提出答案：D解析：本題考查的是建設(shè)工程施工合同中的索賠制度。索賠是合同一方因?qū)Ψ竭`約或未正確履行合同義務(wù)而提出的補償要求，它必須以合同為依據(jù)，并遵循公平、公正的原則。索賠的發(fā)生往往與合同變更、工程延誤、工程費用增加等事件有關(guān)，這些都是合同執(zhí)行過程中可能遇到的問題。然而，索賠的提出并非沒有時間限制，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的相關(guān)規(guī)定，索賠通常需要在一定的時間范圍內(nèi)提出，并經(jīng)過一定的程序進行處理，因此D選項“索賠的提出沒有時間限制，合同雙方可隨時提出”是錯誤的。15、某施工單位在施工過程中，因材料供應(yīng)商提供的材料質(zhì)量問題導(dǎo)致工程返工，關(guān)于此次事件，下列說法正確的是：A.施工單位應(yīng)自行承擔(dān)返工費用及損失B.施工單位有權(quán)向材料供應(yīng)商追償返工費用及損失C.建設(shè)單位應(yīng)負責(zé)解決材料質(zhì)量問題并承擔(dān)相應(yīng)費用D.設(shè)計單位應(yīng)對材料質(zhì)量問題承擔(dān)連帶責(zé)任答案：B解析：本題考查的是建設(shè)工程施工過程中的責(zé)任劃分和追償問題。根據(jù)《合同法》及建設(shè)工程相關(guān)法律法規(guī)，施工單位在施工過程中因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的返工，其直接責(zé)任應(yīng)由材料供應(yīng)商承擔(dān)。施工單位作為施工主體，雖然有責(zé)任保證工程質(zhì)量，但在材料由供應(yīng)商提供且存在質(zhì)量問題的情況下，施工單位有權(quán)向材料供應(yīng)商追償返工費用及因此產(chǎn)生的其他損失。因此，B選項“施工單位有權(quán)向材料供應(yīng)商追償返工費用及損失”是正確的。A選項錯誤，因為施工單位并非材料質(zhì)量問題的直接責(zé)任方，不應(yīng)自行承擔(dān)全部費用及損失。C選項錯誤，建設(shè)單位雖然作為工程項目的總發(fā)包方，但在此類材料質(zhì)量問題中并非責(zé)任主體，無需承擔(dān)相應(yīng)費用。D選項錯誤，設(shè)計單位與材料質(zhì)量問題無直接關(guān)聯(lián)，無需承擔(dān)連帶責(zé)任。16、根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起()個月內(nèi)，向發(fā)證機關(guān)報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。A.1個月B.2個月C.3個月D.4個月答案：A.1個月解析：依據(jù)《中華人民共和國建筑法》，在建工程因故中止施工時，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起一個月內(nèi)，向發(fā)證機關(guān)報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。17、按照《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負有的職責(zé)不包括()。A.建立健全并落實本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制B.組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃C.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施D.直接參與現(xiàn)場作業(yè)的安全指導(dǎo)答案：D.直接參與現(xiàn)場作業(yè)的安全指導(dǎo)解析：《安全生產(chǎn)法》明確規(guī)定了生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人的七項職責(zé)，但并不包括直接參與現(xiàn)場作業(yè)的安全指導(dǎo)。主要負責(zé)人主要是從宏觀層面進行安全管理，具體的現(xiàn)場安全指導(dǎo)則由相應(yīng)的安全管理人員或技術(shù)人員來執(zhí)行。18、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，依法必須進行招標(biāo)的項目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于()日。A.15日B.20日C.25日D.30日答案：B.20日解析：《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，依法必須進行招標(biāo)的項目，從開始發(fā)出招標(biāo)文件之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于20日。這是為了確保潛在投標(biāo)人有足夠的時間準(zhǔn)備投標(biāo)文件。19、下列關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是（）。A.承包人行使建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的期限為一年B.建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于抵押權(quán)和其他債權(quán)C.承包人因發(fā)包人違約所造成的損失，不屬于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償?shù)姆秶鶧.建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于建筑工程勘察、設(shè)計、施工等承包人的職工工資答案：B解析：本題考查的是建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的相關(guān)規(guī)定。選項A，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第四十一條：“承包人應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)行使建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)，但最長不得超過十八個月，自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價款之日起算”。故承包人行使建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的期限為十八個月，而非一年，A選項錯誤。選項B，根據(jù)《民法典》第八百零七條：“發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的，除根據(jù)建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償”。以及《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第三十六條：“承包人根據(jù)民法典第八百零七條規(guī)定享有的建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)”。據(jù)此，B選項正確。選項C，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第三十八條：“建設(shè)工程質(zhì)量合格，承包人請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償?shù)?，人民法院?yīng)予支持”。此處的“價款”應(yīng)當(dāng)包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失，故C選項錯誤。選項D，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第三十五條：“與發(fā)包人訂立建設(shè)工程施工合同的承包人，依據(jù)民法典第八百零七條的規(guī)定請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償?shù)?，人民法院?yīng)予支持”。建筑工程勘察、設(shè)計、施工等承包人的職工工資不屬于該條規(guī)定中的“價款”，故D選項錯誤。20、某施工單位與建設(shè)單位簽訂了施工合同，在施工過程中，建設(shè)單位提出變更設(shè)計，施工單位在收到變更指示后，正確的做法是（）。A.立即停止施工，等待建設(shè)單位進一步的指示B.立即組織變更施工，施工完成后向建設(shè)單位索賠C.立即組織變更施工，同時調(diào)整合同價款和工期D.與建設(shè)單位協(xié)商確定變更工程價款和工期后，再組織施工答案：D解析：本題考查的是施工合同變更的相關(guān)規(guī)定。選項A，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.2款：“承包人收到變更指示后，應(yīng)按變更指示進行變更工作”。并未規(guī)定承包人必須立即停止施工，而是應(yīng)當(dāng)按變更指示進行工作，因此A選項錯誤。選項B、C，同樣依據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.4款：“變更工作影響工期的，承包人應(yīng)提出工期變更申請，經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)后調(diào)整合同工期。承包人應(yīng)在收到變更指示或變更意向書后的14天內(nèi)，向發(fā)包人提交變更報價書，報價內(nèi)容應(yīng)根據(jù)合同約定的估價原則，詳細開列變更工作的價格組成及其依據(jù)，并附必要的施工方法說明和有關(guān)圖紙”。即承包人應(yīng)先與建設(shè)單位協(xié)商確定變更工程價款和工期，然后再進行變更施工，并據(jù)此調(diào)整合同價款和工期。故B選項“立即組織變更施工，施工完成后向建設(shè)單位索賠”、C選項“立即組織變更施工，同時調(diào)整合同價款和工期”均錯誤。選項D，根據(jù)前述分析，承包人在收到變更指示后，應(yīng)與建設(shè)單位協(xié)商確定變更工程價款和工期，再組織施工，這是符合合同規(guī)定的做法，D選項正確。21、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，下列關(guān)于保證合同的說法，正確的是（）。A.保證合同可以是口頭形式B.保證合同可以獨立于主債權(quán)債務(wù)合同存在C.債權(quán)人與保證人可以約定保證期間早于主債務(wù)履行期限D(zhuǎn).債權(quán)人與債務(wù)人對主債務(wù)履行期限作了變動，未經(jīng)保證人書面同意的，保證期間不受影響答案：D解析：本題考查的是保證合同的相關(guān)規(guī)定。選項A，根據(jù)《民法典》第六百八十五條：“保證合同可以是單獨訂立的書面合同，也可以是主債權(quán)債務(wù)合同中的保證條款。第三人單方以書面形式向債權(quán)人作出保證，債權(quán)人接收且未提出異議的，保證合同成立”。據(jù)此，保證合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，不能是口頭形式，A選項錯誤。選項B，根據(jù)《民法典》第六百八十二條：“保證合同是主債權(quán)債務(wù)合同的從合同。主債權(quán)債務(wù)合同無效的，保證合同。22、某施工單位在建設(shè)工程施工合同中約定了仲裁條款，后雙方因質(zhì)量問題發(fā)生糾紛，則施工單位在申請仲裁之前必須經(jīng)過的程序是（）。A.協(xié)商B.調(diào)解C.訴訟D.雙方達成和解協(xié)議答案：A解析：本題考查的是民事糾紛的解決方式。選項A，根據(jù)《仲裁法》第五條：“當(dāng)事人達成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理，但仲裁協(xié)議無效的除外”。同時，《仲裁法》第四條規(guī)定：“當(dāng)事人采用仲裁方式解決糾紛，應(yīng)當(dāng)雙方自愿，達成仲裁協(xié)議。沒有仲裁協(xié)議，一方申請仲裁的，仲裁委員會不予受理”。協(xié)商是申請仲裁的必經(jīng)程序，即當(dāng)事人之間在糾紛發(fā)生后，在申請仲裁之前，必須先通過友好協(xié)商，尋求雙方都能接受的解決方案。如果協(xié)商不成，可以向仲裁機構(gòu)申請仲裁。故選項A正確。選項B，調(diào)解是民事糾紛的解決方式之一，但并不是申請仲裁的必經(jīng)程序，故選項B錯誤。選項C，訴訟是指糾紛當(dāng)事人依法向人民法院提起訴訟，由人民法院依據(jù)法定程序和實體法對糾紛進行裁判的糾紛解決方式。訴訟與仲裁是兩種不同的糾紛解決方式，且訴訟并不一定是仲裁的前置程序，故選項C錯誤。選項D，和解協(xié)議是當(dāng)事人在糾紛發(fā)生后，通過協(xié)商達成的解決方案，但并不是申請仲裁的必經(jīng)程序，故選項D錯誤。23、關(guān)于建設(shè)工程合同的說法，錯誤的是（）。A.建設(shè)工程施工合同屬于實踐合同B.建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式C.建設(shè)工程施工合同是承攬合同的一種D.建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時間等條款答案：A解析：本題考查的是建設(shè)工程合同的相關(guān)規(guī)定。選項A，根據(jù)《民法典》第七百八十八條：“建設(shè)工程合同是諾成合同。建設(shè)工程合同自當(dāng)事人意思表示一致時成立并生效”。因此，A選項“建設(shè)工程施工合同屬于實踐合同”表述錯誤。選項B，根據(jù)《民法典》第七百八十九條：“建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式”。所以，B選項正確。選項C，根據(jù)《民法典》第七百七十條：“承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作”。而建設(shè)工程施工合同正是承攬人（施工單位）按照定作人（建設(shè)單位）的要求完成施工工作，交付建設(shè)工程，建設(shè)單位支付報酬的合同，因此建設(shè)工程施工合同是承攬合同的一種。故C選項正確。選項D，根據(jù)《民法典》第七百九十五條：“施工合同的內(nèi)容一般包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付時間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、相互協(xié)作等條款”。因此，D選項中的內(nèi)容是施工合同應(yīng)當(dāng)包括的條款。24、關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的是（）。A.建設(shè)工程分包和轉(zhuǎn)包沒有實質(zhì)區(qū)別B.未經(jīng)建設(shè)單位認可，承包單位不得將承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成C.建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成D.分包單位可以將其承包的建設(shè)工程再分包答案：C解析：本題考查的是建設(shè)工程分包的相關(guān)規(guī)定。選項A，建設(shè)工程分包和轉(zhuǎn)包有本質(zhì)的區(qū)別。轉(zhuǎn)包是指承包單位承包建設(shè)工程后，不履行合同約定的責(zé)任和義務(wù)，將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)給他人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)給其他單位承包的行為。分包是指從事工程總承包的單位將所承包的建設(shè)工程的一部分依法發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的承包單位的行為，該總承包人并不退出承包關(guān)系，其與第三人就第三人完成的工作成果向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。分包與轉(zhuǎn)包的區(qū)別在于，分包工程的總承包人參與施工并自行完成建設(shè)項目的一部分，而將另一部分的建設(shè)工程任務(wù)分包給分包單位由分包單位完成；轉(zhuǎn)包是承包人將全部建設(shè)工程任務(wù)轉(zhuǎn)包給第三人完成，承包人不履行承包合同規(guī)定的全部工程建設(shè)任務(wù)。故A選項“建設(shè)工程分包和轉(zhuǎn)包沒有實質(zhì)區(qū)別”表述錯誤。選項B，根據(jù)《建筑法》第二十九條：“建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位；但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認可。施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成”。據(jù)此，B選項“未經(jīng)建設(shè)單位認可，承包單位不得將承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成”表述錯誤，遺漏了“除總承包合同中約定的分包外”這一重要前提。選項C，根據(jù)《建筑法》第二十九條：“建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位；但是，施工總承包的，建筑工程主體。25、關(guān)于建設(shè)工程施工合同中的承包人，下列說法錯誤的是：A.承包人應(yīng)具有與發(fā)包工程相適應(yīng)的資質(zhì)條件B.承包人應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)完成工程施工C.承包人可以不經(jīng)發(fā)包人同意，將工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位D.承包人應(yīng)遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律規(guī)定，加強安全管理答案：C解析：本題考察的是建設(shè)工程施工合同中承包人的相關(guān)法律規(guī)定?！督ㄖā返诙艞l規(guī)定：“建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位；但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認可。施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成。”因此，承包人不得隨意分包工程，必須經(jīng)發(fā)包人（建設(shè)單位）同意，且建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成。選項C“承包人可以不經(jīng)發(fā)包人同意，將工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位”違反了法律規(guī)定，因此是錯誤的。26、關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)中的投標(biāo)保證金，下列說法正確的是：A.投標(biāo)保證金是投標(biāo)文件的必要組成部分B.投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項目估算價的2%C.投標(biāo)保證金的有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致D.招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后30日內(nèi)退還投標(biāo)保證金答案：C解析：本題考察的是建設(shè)工程招標(biāo)中投標(biāo)保證金的相關(guān)規(guī)定?！墩袠?biāo)投標(biāo)法實施條例》第二十六條規(guī)定：“招標(biāo)人在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金的，投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項目估算價的2%。投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致。”同時，《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》第三十七條規(guī)定：“招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在與中標(biāo)人簽訂合同后五日內(nèi)，向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息。”根據(jù)上述規(guī)定，投標(biāo)保證金并非投標(biāo)文件的必要組成部分（A項錯誤），其金額上限為招標(biāo)項目估算價的2%，但并非指投標(biāo)保證金本身不得超過該比例（B項表述有誤），投標(biāo)保證金的有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致（C項正確），且招標(biāo)人最遲應(yīng)在合同簽訂后五日內(nèi)退還投標(biāo)保證金（D項錯誤）。27、關(guān)于建設(shè)工程施工合同的無效情形，下列說法正確的是：A.承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級簽訂的建設(shè)工程施工合同有效B.承包人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義簽訂的建設(shè)工程施工合同有效C.建設(shè)工程必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的，所簽訂的建設(shè)工程施工合同有效D.發(fā)包人與承包人訂立建設(shè)工程施工合同后，又簽訂了一份變更工程價款等主要內(nèi)容的補充協(xié)議，該補充協(xié)議有效答案：D。解析：本題考察的是建設(shè)工程施工合同的無效情形?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第一條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)民法典第一百五十三條第一款的規(guī)定，認定無效：（一）承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；（二）沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；（三）建設(shè)工程必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的。承包人因轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程與他人簽訂的建設(shè)工程施工合同，應(yīng)當(dāng)依據(jù)民法典第一百五十三條第一款及第七百九十一條第二款、第三款的規(guī)定，認定無效。”根據(jù)上述規(guī)定，A、B、C三項均屬于法律規(guī)定的無效情形，故錯誤。而D項中，雖然主合同可能因上述無效情形而無效，但補充協(xié)議作為獨立的合同，只要其內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，即為有效。因此，D項正確。28、某建筑公司因工程需要，向某鋼材廠購買了50噸鋼材，并簽訂了鋼材買賣合同。在合同履行過程中，鋼材廠因故不能履行該合同，但向建筑公司推薦了另一家鋼材供應(yīng)商，并與其簽訂了鋼材買賣合同。這種行為屬于（）。A.法定抵銷B.債務(wù)轉(zhuǎn)移C.合同變更D.債權(quán)轉(zhuǎn)讓答案：B解析：本題考查的是合同變更、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)轉(zhuǎn)移和法定抵銷的區(qū)別。選項A，法定抵銷，是指當(dāng)事人互負到期債務(wù)，該債務(wù)的標(biāo)的物種類、品質(zhì)相同的，任何一方可以將自己的債務(wù)與對方的到期債務(wù)抵銷；但是，根據(jù)債務(wù)性質(zhì)、按照當(dāng)事人約定或者依照法律規(guī)定不得抵銷的除外。當(dāng)事人主張抵銷的，應(yīng)當(dāng)通知對方。通知自到達對方時生效。抵銷不得附條件或者附期限。本題中，不存在互負債務(wù)的情形，故A選項錯誤。選項B，債務(wù)轉(zhuǎn)移，是指在不改變債的內(nèi)容的前提下，債務(wù)人將合同債務(wù)全部或部分移轉(zhuǎn)給第三人承擔(dān)的法律現(xiàn)象。債務(wù)轉(zhuǎn)移分為免責(zé)的債務(wù)承擔(dān)和并存的債務(wù)承擔(dān)。本題中，鋼材廠不能履行合同義務(wù)，經(jīng)債權(quán)人建筑公司同意，將合同義務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方，屬于免責(zé)的債務(wù)承擔(dān)，故B選項正確。選項C，合同變更，是指合同成立后，當(dāng)事人在原合同的基礎(chǔ)上對合同的內(nèi)容進行修改或者補充。合同變更須依當(dāng)事人雙方的約定或者依法律的規(guī)定并通過法院的判決或仲裁機構(gòu)的裁決發(fā)生合同變更效力。本題中，建筑公司與鋼材廠之間的合同關(guān)系消滅，建筑公司與第三方之間建立了新的合同關(guān)系，屬于合同的相對性原理，而非合同變更，故C選項錯誤。選項D，債權(quán)轉(zhuǎn)讓，是指債權(quán)人通過協(xié)議將其債權(quán)全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人的行為。債權(quán)轉(zhuǎn)讓分為全部轉(zhuǎn)讓和部分轉(zhuǎn)讓。債權(quán)全部讓與第三人，第三人取代原債權(quán)人成為原合同關(guān)系的新的債權(quán)人，原合同債權(quán)人因合同轉(zhuǎn)讓而喪失合同債權(quán)人權(quán)利，債權(quán)部分讓與第三人，第三人成為合同債權(quán)人加入到原合同關(guān)系之中，成為新的債權(quán)人，原合同中的債權(quán)人權(quán)利由受讓人與原債權(quán)人共同享有。本題中，不存在債權(quán)轉(zhuǎn)讓的情形，故D選項錯誤。29、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)（）。A.要求施工單位整改B.要求施工單位暫時停止施工C.及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾畧蟾鍰.及時向建設(shè)單位報告答案：A解析：本題考查的是《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》中工程監(jiān)理單位的安全責(zé)任。選項A，《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第十四條第二款規(guī)定：“工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；情況嚴重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)主管部門報告”。據(jù)此，工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，首先應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改，故A選項正確。選項B、D，均表述了“要求施工單位暫時停止施工”和“及時向建設(shè)單位報告”的內(nèi)容，但根據(jù)前述法條，這兩項行為的前提是“情況嚴重的”，故B選項“要求施工單位暫時停止施工”、D選項“及時向建設(shè)單位報告”均表述不全面，錯誤。選項C，《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第五十四條規(guī)定：“違反本條例的規(guī)定，建設(shè)單位或者其他有關(guān)單位未將保證安全施工的措施或者拆除施工工程的有關(guān)資料報送有關(guān)部門備案的，責(zé)令限期改正，給予警告，并處以罰款；逾期未改正的，責(zé)令停工整頓”。據(jù)此，C選項“及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾畧蟾妗迸c法條內(nèi)容不符，錯誤。30、下列選項中，不屬于建設(shè)工程施工合同文件組成部分的是（）。A.合同協(xié)議書B.專用合同條款C.招標(biāo)文件D.通用合同條款答案：C解析：本題考查的是建設(shè)工程施工合同文件的組成。選項A、B、D，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第一部分合同協(xié)議書第一條：“合同文件組成及解釋順序合同文件組成及解釋順序見專用合同條款”。以及《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第二部分通用合同條款第1.6條：“合同文件的組成及解釋順序：（一）合同協(xié)議書；（二）中標(biāo)通知書（如果有）；（三）投標(biāo)函及其附錄（如果有）；（四）專用合同條款及其附件；（五）通用合同條款；（六）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；（七）圖紙；（八）已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書；（九）其他合同文件。在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分，并根據(jù)其性質(zhì)確定優(yōu)先解釋順序。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章”。由此可知，選項A“合同協(xié)議書”、選項B“。31、某建筑工程在施工過程中，由于設(shè)計變更導(dǎo)致工程費用增加，根據(jù)《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》，關(guān)于該變更引起的合同價款調(diào)整的說法，正確的是（）。A.承包人應(yīng)在工程變更確定后14天內(nèi)，提出變更工程價款的報告B.發(fā)包人應(yīng)在收到變更工程價款報告之日起14天內(nèi)予以確認或提出協(xié)商意見C.發(fā)包人應(yīng)在收到變更工程價款報告之日起30天內(nèi)予以確認或提出協(xié)商意見D.承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出變更工程價款報告時，則無權(quán)獲得變更支付的款項答案：A解析：本題考察的是《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》中關(guān)于工程變更價款調(diào)整的規(guī)定。選項A，根據(jù)《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》第十條：“變更合同價款按下列方法進行：……（二）合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；……（四）承包人應(yīng)在工程變更確定后14天內(nèi)，向發(fā)包人提出變更工程價款的報告，經(jīng)發(fā)包人確認后調(diào)整合同價款?！惫蔄選項說法正確。選項B、C，同樣根據(jù)《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》第十條：“發(fā)包人應(yīng)在收到變更工程價款報告之日起14天內(nèi)予以確認，逾期不答復(fù)的，視為變更工程價款報告已被確認。”B選項“發(fā)包人應(yīng)在收到變更工程價款報告之日起14天內(nèi)予以確認或提出協(xié)商意見”的表述與原文不符，C選項“發(fā)包人應(yīng)在收到變更工程價款報告之日起30天內(nèi)予以確認或提出協(xié)商意見”的時間期限更是超出了規(guī)定。因此，B、C選項均錯誤。選項D，雖然承包人應(yīng)按規(guī)定時間提出變更工程價款報告，但《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》并未規(guī)定未在規(guī)定時間內(nèi)提出就無權(quán)獲得變更支付的款項。實際情況中，可能因雙方協(xié)商、合同具體條款等因素而有所不同。故D選項表述過于絕對，錯誤。32、根據(jù)《建筑法》規(guī)定，申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括（）。A.已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)B.需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求C.已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)D.建設(shè)資金已全部到位答案：D解析：本題考察的是《建筑法》中關(guān)于申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件。選項A，根據(jù)《建筑法》第八條：“申請領(lǐng)取施工許可證，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)；……”故A選項為申請施工許可證的必備條件之一，不符合題意。選項B，同樣根據(jù)《建筑法》第八條：“（二）在城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程，已經(jīng)取得規(guī)劃許可證；……（四）需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求；……”B選項也是申請施工許可證的必備條件，不符合題意。選項C，根據(jù)《建筑法》第八條：“（三）已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)；……”C選項同樣是申請施工許可證的必備條件，不符合題意。選項D，根據(jù)《建筑法》第八條：“（五）有滿足施工需要的施工圖紙及技術(shù)資料；（六）有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施；（七）建設(shè)資金已經(jīng)落實；……”注意這里的要求是“建設(shè)資金已經(jīng)落實”，而非“建設(shè)資金已全部到位”。D選項表述過于絕對，錯誤。33、根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），下列關(guān)于工程進度款支付的說法中，正確的是（）。A.發(fā)包人應(yīng)在進度款支付證書簽發(fā)后14天內(nèi)完成支付B.進度款支付證書是進度付款的憑證和支付依據(jù)C.進度款支付證書與進度款同期支付申請中的內(nèi)容應(yīng)完全一致D.進度款支付證書由監(jiān)理人向承包人出具答案：B解析：本題考察的是《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中關(guān)于工程進度款支付的規(guī)定。選項A，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第12.4.1條：“除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人應(yīng)在進度款支付證書或臨時進度款支付證書簽發(fā)后14天內(nèi)完成支付，發(fā)包人逾期支付進度款的，應(yīng)按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款基準(zhǔn)利率支付違約金?！盇選項未提及“除專用合同條款另有約定外”的情況，表述不完整，錯誤。選項B，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第12.4.2條：“進度款支付證書是支付進度款的依據(jù)?！盉選項表述正確。選項C，雖然進度款支付證書與進度款同期支付申請有關(guān)聯(lián)，但兩者內(nèi)容。34、下列關(guān)于建設(shè)工程合同發(fā)包方式的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)發(fā)包分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)B.直接發(fā)包是指發(fā)包人將建設(shè)工程直接發(fā)包給個人C.邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)D.招標(biāo)發(fā)包是建設(shè)工程合同的主要發(fā)包方式，但法律并未規(guī)定建設(shè)工程必須進行招標(biāo)答案：C解析：本題考查的是建設(shè)工程合同的發(fā)包方式。選項A，根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第十條：“招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)”。這是關(guān)于招標(biāo)方式的直接規(guī)定，但題目問的是建設(shè)工程合同的發(fā)包方式，而招標(biāo)是發(fā)包的一種方式，故A選項表述錯誤。選項B，根據(jù)《建筑法》第二十二條：“建筑工程實行招標(biāo)發(fā)包的，發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)將建筑工程發(fā)包給依法中標(biāo)的承包單位。建筑工程實行直接發(fā)包的，發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)將建筑工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的承包單位”。直接發(fā)包并非指發(fā)包給個人，而是指發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的承包單位，故B選項表述錯誤。選項C，根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第十七條：“招標(biāo)人采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書”。這是關(guān)于邀請招標(biāo)方式的直接規(guī)定，C選項表述正確。選項D，雖然招標(biāo)發(fā)包是建設(shè)工程合同的主要發(fā)包方式，但根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第三條：“在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進行招標(biāo)：（一）大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；（二）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；（三）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。前款所列項目的具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，由國務(wù)院發(fā)展計劃部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制訂，報國務(wù)院批準(zhǔn)。法律或者國務(wù)院對必須進行招標(biāo)的其他項目的范圍有規(guī)定的，依照其規(guī)定”。這說明并非所有建設(shè)工程都必須進行招標(biāo)，但特定項目必須進行招標(biāo)，D選項表述過于絕對，錯誤。35、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于施工單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的是（）。A.施工單位不得轉(zhuǎn)包工程B.施工單位在施工中偷工減料的，應(yīng)責(zé)令停業(yè)整頓C.施工單位必須按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，但對選用的建筑材料可以自主決定D.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位無需通知建設(shè)單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)答案：A解析：本題考查的是施工單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。選項A，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二十五條：“施工單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。禁止施工單位超越本單位資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以其他施工單位的名義承攬工程。禁止施工單位允許其他單位或者個人以本單位的名義承攬工程。施工單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程”。因此，A選項表述正確。選項B，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第六十四條：“違反本條例規(guī)定，施工單位在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，或者有不按照工程設(shè)計圖紙或者施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的其他行為的，責(zé)令改正，處工程合同價款百分之二以上百分之四以下的罰款；造成建設(shè)工程質(zhì)量不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，負責(zé)返工、修理，并賠償因此造成的損失；情節(jié)嚴重的，責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書”。注意，責(zé)令停業(yè)整頓是在“情節(jié)嚴重的”情況下才會采取的處罰措施，B選項表述過于絕對，錯誤。選項C，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二十九條：“施工單位必須按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進行檢驗，檢驗應(yīng)當(dāng)有書面記錄和專人簽字；未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，不得使用”。施工單位不能自主決定選用的建筑材料，而必須按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進行檢驗和使用，C選項表述錯誤。選項D，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第三十條：“隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)”。施工單位在隱蔽工程隱蔽前，必須通知建設(shè)單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，D選項表述錯誤。36、某建筑公司在施工過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和圖紙存在差錯，該建筑公司應(yīng)當(dāng)（）。A.及時提出意見和建議B.自行修改設(shè)計文件和圖紙C.立即停止施工D.按照設(shè)計文件和圖紙繼續(xù)施工答案：A解析：本題考查的是施工單位在施工過程中對設(shè)計文件和圖紙差錯的處理。選項A，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二十八條：“施工單位必須按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和圖紙有差錯的，應(yīng)當(dāng)及時提出意見和建議”。因此，A選項表述正確。選項B，施工單位無權(quán)自行修改設(shè)計文件和圖紙，這是設(shè)計單位的職責(zé)范圍，B選項表述錯誤。選項C，施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和圖紙有差錯的，并不一定要立即停止施工，而是應(yīng)當(dāng)及時提出意見和建議，C選項表述。37、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，下列關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修期的說法，正確的是（）。A.基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限B.電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為1年C.供熱與供冷系統(tǒng)，為1個采暖期、供冷期D.屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為3年答案：A解析：本題考察的是《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》中關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修期的規(guī)定。選項A，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四十條，基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限，這是正確的。選項B，同樣根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四十條，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為2年，而非1年，故B錯誤。選項C，同樣引用《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四十條，供熱與供冷系統(tǒng)的保修期為2個采暖期、供冷期，而非1個，故C錯誤。選項D，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四十條，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏的保修期為5年，而非3年，故D錯誤。38、關(guān)于建設(shè)工程中代理的說法，錯誤的是（）。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以被代理人的名義實施民事法律行為B.代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以自己的名義實施民事法律行為C.代理人在代理權(quán)限內(nèi)，獨立地向第三人進行意思表示D.代理行為的法律后果由被代理人承擔(dān)答案：B解析：本題考察的是建設(shè)工程中代理的相關(guān)規(guī)定。選項A，根據(jù)代理的定義，代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以被代理人的名義實施民事法律行為，這是正確的。選項B，代理人在代理權(quán)限內(nèi)，應(yīng)以被代理人的名義實施民事法律行為，而非以自己的名義，故B錯誤。選項C，代理人在代理權(quán)限內(nèi)，有權(quán)獨立地向第三人進行意思表示，并獨立地承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律后果，這是代理的獨立性特征，故C正確。選項D，根據(jù)代理的法律后果，代理行為的法律后果由被代理人承擔(dān)，這是代理的基本特征之一，故D正確。39、關(guān)于建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同的說法，正確的是（）。A.建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式B.建設(shè)工程勘察合同可以約定以口頭形式訂立C.建設(shè)工程設(shè)計合同應(yīng)當(dāng)采用口頭形式D.建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同可以約定采用電子數(shù)據(jù)交換形式答案：A解析：本題考察的是建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同的形式要求。選項A、B、C，根據(jù)《民法典》第七百八十九條：“建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式”，而建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同作為建設(shè)工程合同的組成部分，也應(yīng)當(dāng)采用書面形式。因此，A選項正確，而B選項“建設(shè)工程勘察合同可以約定以口頭形式訂立”和C選項“建設(shè)工程設(shè)計合同應(yīng)當(dāng)采用口頭形式”均錯誤。選項D，雖然《民法典》第四百六十九條規(guī)定：“當(dāng)事人訂立合同，可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式。書面形式是合同書、信件、電報、電傳、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。以電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等方式能夠有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容，并可以隨時調(diào)取查用的數(shù)據(jù)電文，視為書面形式”，但在此特定情境下，即建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同，通常要求采用更為正式和明確的書面形式，以明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，故D選項“建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同可以約定采用電子數(shù)據(jù)交換形式”雖不違法，但不符合行業(yè)慣例和通常要求，因此不是最佳答案。在本題中，A選項是更為準(zhǔn)確和符合規(guī)定的答案。40、下列關(guān)于建設(shè)工程施工合同的說法中，正確的是：A.建設(shè)工程施工合同自雙方簽字蓋章時成立并生效B.建設(shè)工程施工合同應(yīng)采用書面形式，但未采用書面形式合同無效C.招標(biāo)人與中標(biāo)人訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的，該協(xié)議有效D.承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人答案：A解析：本題考察的是建設(shè)工程施工合同的相關(guān)規(guī)定。A選項：根據(jù)《合同法》第三十二條：“當(dāng)事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時合同成立?！币虼?，A選項正確，即建設(shè)工程施工合同自雙方簽字蓋章時成立并生效。B選項：雖然《合同法》第二百七十條規(guī)定建設(shè)工程施工合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，但并未規(guī)定未采用書面形式則合同無效。根據(jù)《合同法》第三十六條：“法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當(dāng)事人約定采用書面形式訂立合同，當(dāng)事人未采用書面形式但一方已經(jīng)履行主要義務(wù)，對方接受的，該合同成立?！惫蔅選項錯誤。C選項：根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第四十六條：“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。”因此，C選項錯誤。D選項：根據(jù)《合同法》第二百七十二條：“承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程支解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人?！币虼耍珼選項錯誤。41、某施工單位在施工中發(fā)現(xiàn)地下文物，應(yīng)當(dāng)：A.立即停止施工，保護現(xiàn)場，并報告當(dāng)?shù)匚奈镄姓块TB.自行挖掘，研究其歷史價值C.報告建設(shè)單位，由建設(shè)單位決定是否繼續(xù)施工D.報告監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位決定是否繼續(xù)施工答案：A解析：本題考察的是施工中對地下文物的保護措施。根據(jù)《文物保護法》第三十二條：“在進行建設(shè)工程或者在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，任何單位或者個人發(fā)現(xiàn)文物，應(yīng)當(dāng)保護現(xiàn)場，立即報告當(dāng)?shù)匚奈镄姓块T，文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應(yīng)當(dāng)在二十四小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場，并在七日內(nèi)提出處理意見。文物行政部門可以報請當(dāng)?shù)厝嗣裾ㄖ矙C關(guān)協(xié)助保護現(xiàn)場；發(fā)現(xiàn)重要文物的，應(yīng)當(dāng)立即上報國務(wù)院文物行政部門，國務(wù)院文物行政部門應(yīng)當(dāng)在接到報告后十五日內(nèi)提出處理意見?！币虼耍珹選項正確，施工單位在施工中發(fā)現(xiàn)地下文物時，應(yīng)立即停止施工，保護現(xiàn)場，并報告當(dāng)?shù)匚奈镄姓块T。B、C、D選項均不符合《文物保護法》的規(guī)定，因此均錯誤。42、下列關(guān)于建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理制度的說法中，錯誤的是：A.施工單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員B.建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理，堅持安全第一、預(yù)防為主的方針C.安全生產(chǎn)費用由建設(shè)單位在開工前一次性全部支付給施工單位D.施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場采取維護安全、防范危險、預(yù)防火災(zāi)等措施答案：C解析：本題考察的是建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定。A選項：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第二十一條：“礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。”因此，A選項正確。B選項：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第三條：“安全生產(chǎn)工作應(yīng)當(dāng)以人為本，堅持安全發(fā)展，堅持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針?！币虼耍珺選項正確。C選項：根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》第二十一條：“企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強安全費用管理，編制年度安全費用提取和使用計劃，納入企業(yè)財務(wù)預(yù)算。企業(yè)年度安全費用使用計劃和上一年安全費用的提取、使用情況按照管理權(quán)限報同級財政部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)和行業(yè)主管部門備案?！卑踩a(chǎn)費用并非由建設(shè)單位在開工前一次性全部支付給施工單位，而是由施工單位根據(jù)自身情況提取和使用，因此C選項錯誤。D選項：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第三十八條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄，并向從業(yè)人員通報。縣級以上地方各級人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)建立健全重大事故隱患治理督辦制度，督促生產(chǎn)經(jīng)營單位消除重大事故隱患?！笔┕挝辉谑┕がF(xiàn)場采取維護安全、防范危險、預(yù)防火災(zāi)等措施是安全生產(chǎn)的基本要求，因此D選項正確。43、某施工單位未經(jīng)許可在城市道路上挖掘、占用城市道路，則應(yīng)由（）責(zé)令限期改正，并可處以罰款。A.市政管理部門B.城市規(guī)劃部門C.縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門D.縣級以上地方人民政府答案：C解析：本題考查的是《城市道路管理條例》的相關(guān)規(guī)定。選項A，市政管理部門主要負責(zé)市政設(shè)施的建設(shè)、維護和管理，但并不直接負責(zé)違法行為的處罰，故A錯誤。選項B，城市規(guī)劃部門主要負責(zé)城市規(guī)劃和建設(shè)的審批、管理，不直接處理違法挖掘、占用城市道路的行為，故B錯誤。選項C，根據(jù)《城市道路管理條例》第二十七條：“城市道路范圍內(nèi)禁止下列行為：（一）擅自占用或者挖掘城市道路；……”。第四十二條：“違反本條例第二十七條規(guī)定，或者有下列行為之一的，由市政工程行政主管部門或者其他有關(guān)部門責(zé)令限期改正，可以處以2萬元以下的罰款；造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任：……（二）未按照批準(zhǔn)的位置、面積、期限占用或者挖掘城市道路，或者需要移動位置、擴大面積、延長時間，未提前辦理變更審批手續(xù)的……”。因此，施工單位未經(jīng)許可在城市道路上挖掘、占用城市道路的行為，應(yīng)由縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門（市政工程行政主管部門）責(zé)令限期改正，并可處以罰款，故C正確。選項D，縣級以上地方人民政府作為行政管理機構(gòu)，雖然有權(quán)監(jiān)督和管理城市建設(shè)，但具體處罰行為應(yīng)由其下屬的相關(guān)部門執(zhí)行，故D錯誤。44、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，礦山、金屬冶煉建設(shè)項目和用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險物品的建設(shè)項目的施工單位未按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計施工的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，限期改正；逾期未改正的，處（）的罰款。A.5萬元以上10萬元以下B.10萬元以上50萬元以下C.50萬元以上100萬元以下D.100萬元以上200萬元以下答案：C解析：本題考查的是《安全生產(chǎn)法》中對于違反安全設(shè)施設(shè)計施工規(guī)定的處罰。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第九十八條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，限期改正，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五十萬元以上一百萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上十萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任：……（二）礦山、金屬冶煉建設(shè)項目或者用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險物品的建設(shè)項目沒有按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計施工的；……”。根據(jù)題干描述，施工單位未按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計施工，逾期未改正的，應(yīng)處五十萬元以上一百萬元以下的罰款，故C選項正確。45、根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)在編制施工組織設(shè)計時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)建筑工程的特點制定相應(yīng)的（）。A.環(huán)境保護措施B.安全生產(chǎn)措施C.質(zhì)量管理措施D.成本控制措施答案：B解析：本題考查的是《建筑法》中關(guān)于施工組織設(shè)計的規(guī)定?！督ㄖā返谌藯l規(guī)定：“建筑施工企業(yè)在編制施工組織設(shè)計時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)建筑工程的特點制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施；對專業(yè)性較強的工程項目，應(yīng)當(dāng)編制專項安全施工組織設(shè)計，并采取安全技術(shù)措施”。這意味著建筑施工企業(yè)在編制施工組織設(shè)計時，必須針對工程特點制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)措施，以確保施工過程中的安全。選項A環(huán)境保護措施，雖然也是建筑施工中需要考慮的因素，但并非《建筑法》在編制施工組織設(shè)計時特別強調(diào)的，故A錯誤。選項C質(zhì)量管理措施，是建筑施工中的重要環(huán)節(jié)，但同樣不是《建筑法》在編制施工組織設(shè)計時直接規(guī)定的重點，故C錯誤。選項D成本控制措施，是企業(yè)管理的重要內(nèi)容，但與本題考察的《建筑法》中關(guān)于施工組織設(shè)計的規(guī)定無直接關(guān)聯(lián)，故D錯誤。因此，正確答案是B。46、某建筑工程公司承建的某住宅小區(qū)工程已完工并交付使用，建設(shè)單位以工程質(zhì)量存在嚴重問題為由，拒絕支付剩余工程款。雙方交涉無果，建設(shè)單位向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。關(guān)于本案，下列說法正確的是（）。A.建筑工程公司應(yīng)就質(zhì)量合格承擔(dān)舉證責(zé)任B.建設(shè)單位應(yīng)就質(zhì)量不合格承擔(dān)舉證責(zé)任C.建筑工程公司應(yīng)申請人民法院對工程質(zhì)量進行鑒定D.建設(shè)單位應(yīng)申請人民法院對工程質(zhì)量進行鑒定答案：B解析：本題考查的是建設(shè)工程糾紛中舉證責(zé)任的分配。選項A、B，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第十五條：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟”。建設(shè)單位作為發(fā)包人，因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，建設(shè)單位有權(quán)提起訴訟，同時根據(jù)《民事訴訟法》第六十七條：“當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)”。建設(shè)單位起訴要求建筑公司承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，應(yīng)當(dāng)就質(zhì)量不合格承擔(dān)舉證責(zé)任，故A選項“建筑工程公司應(yīng)就質(zhì)量合格承擔(dān)舉證責(zé)任”錯誤，B選項“建設(shè)單位應(yīng)就質(zhì)量不合格承擔(dān)舉證責(zé)任”正確。選項C、D，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》通用合同條款第14.2條：“因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止，并由承包人承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工期”。以及《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第十六條：“建設(shè)工程施工合同有效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，依照民法典第五百七十七條規(guī)定處理”。在工程質(zhì)量糾紛中，若發(fā)包人起訴要求承包人承擔(dān)工程質(zhì)量責(zé)任，發(fā)包人應(yīng)申請法院進行工程質(zhì)量鑒定。據(jù)此，C選項“建筑工程公司應(yīng)申請人民法院對工程質(zhì)量進行鑒定”、D選項“建設(shè)單位應(yīng)申請人民法院對工程質(zhì)量進行鑒定”均表述錯誤。47、根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），關(guān)于發(fā)包人提供材料和工程設(shè)備的說法，正確的是（）。A.承包人應(yīng)在計劃到貨日期前7天通知發(fā)包人驗收B.承包人負責(zé)運輸和保管，發(fā)包人承擔(dān)費用C.承包人負責(zé)驗收，發(fā)包人承擔(dān)費用D.發(fā)包人應(yīng)在到貨前24小時通知承包人答案：D解析：本題考查發(fā)包人提供材料和工程設(shè)備。選項A、D，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第7.4.2款：“發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備到達現(xiàn)場后，發(fā)包人應(yīng)在到貨前24小時以書面形式通知承包人，并與承包人共同清點。承包人應(yīng)按規(guī)定負責(zé)材料和工程設(shè)備的卸貨、驗收、保管和使用”。故A選項“承包人應(yīng)在計劃到貨日期前7天通知發(fā)包人驗收”錯誤，D選項“發(fā)包人應(yīng)在到貨前24小時通知承包人”正確。選項B、C，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第7.4.1款：“發(fā)包人負責(zé)提供材料和工程設(shè)備的，應(yīng)在合同附件中詳細約定材料和工程設(shè)備種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、提供時間和地點等。承包人應(yīng)在計劃到貨日期前14天通知發(fā)包人驗收。發(fā)包人應(yīng)在收到通知后及時組織驗收。發(fā)包人供應(yīng)的材料和工程設(shè)備經(jīng)驗收合格后，由承包人負責(zé)接收、運輸和保管，并承擔(dān)由此發(fā)生的費用、保管期限內(nèi)的損耗和缺失”。所以B選項“承包人負責(zé)運輸和保管，發(fā)包人承擔(dān)費用”、C選項“承包人負責(zé)驗收，發(fā)包人承擔(dān)費用”均錯誤。48、某施工單位與建設(shè)單位簽訂了施工合同，合同中約定了仲裁條款。在施工過程中，雙方因工程質(zhì)量發(fā)生爭議，建設(shè)單位向某仲裁委員會申請仲裁，仲裁委員會依法作出裁決。建設(shè)單位就該裁決向法院申請強制執(zhí)行，法院應(yīng)當(dāng)（）。A.裁定不予執(zhí)行B.裁定中止執(zhí)行C.受理執(zhí)行申請，并按執(zhí)行程序辦理D.受理執(zhí)行申請，審查裁決是否有不予執(zhí)行情形答案：C解析：本題考查仲裁裁決的執(zhí)行。選項A、B、C，根據(jù)《仲裁法》第六十二條：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行裁決。一方當(dāng)事人不履行的，另一方當(dāng)事人可以依照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定向人民法院申請執(zhí)行。受申請的人民法院應(yīng)當(dāng)執(zhí)行”。本題中，建設(shè)單位與施工單位之間存在仲裁協(xié)議，且仲裁委員會已依法作出裁決，故建設(shè)單位可以向法院申請強制執(zhí)行，法院應(yīng)當(dāng)受理執(zhí)行申請，并按執(zhí)行程序辦理，因此選項A“裁定不予執(zhí)行”、選項B“裁定中止執(zhí)行”均表述錯誤，選項C“受理執(zhí)行申請，并按執(zhí)行程序辦理”正確。選項D，。49、某施工單位在施工中未采取專項防護措施，導(dǎo)致發(fā)生較大事故，根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，該施工單位主要負責(zé)人自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，（）年內(nèi)不得擔(dān)任任何施工單位的主要負責(zé)人、項目負責(zé)人。A.2B.3C.4D.5答案：D解析：本題考查的是施工單位主要負責(zé)人的任職限制?！督ㄔO(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第六十六條規(guī)定：“違反本條例的規(guī)定，施工單位的主要負責(zé)人、項目負責(zé)人未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)的，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令施工單位停業(yè)整頓；造成重大安全事故、重大傷亡事故或者其他嚴重后果，構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。作業(yè)人員不服管理、違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度或者操作規(guī)程的，由建筑施工企業(yè)給予批評教育，依照有關(guān)規(guī)章制度給予處分；造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。造成安全事故的，建筑施工企業(yè)主要負責(zé)人、項目負責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員除受到前款規(guī)定的處罰外，尚不夠刑事處罰的，處2萬元以上20萬元以下的罰款或者按照管理權(quán)限給予撤職處分；自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，5年內(nèi)不得擔(dān)任任何施工單位的主要負責(zé)人、項目負責(zé)人”。50、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于施工單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的是（）。A.施工單位不得轉(zhuǎn)包工程B.施工單位在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和圖紙有差錯的，應(yīng)當(dāng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)施工C.施工單位對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修D(zhuǎn).施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全教育培訓(xùn)制度，加強對職工的教育培訓(xùn)答案：C解析：本題考查的是施工單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二十五條規(guī)定：“施工單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。禁止施工單位超越本單位資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以其他施工單位的名義承攬工程。禁止施工單位允許其他單位或者個人以本單位的名義承攬工程。施工單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程”。選項A“施工單位不得轉(zhuǎn)包工程”表述不全面，應(yīng)為“禁止施工單位轉(zhuǎn)包或者違法分包工程”?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二十八條規(guī)定：“施工單位必須按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和圖紙有差錯的，應(yīng)當(dāng)及時提出意見和建議”。選項B“施工單位在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和圖紙有差錯的，應(yīng)當(dāng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)施工”說法錯誤?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理條例》第三十二條規(guī)定：“施工單位對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程或者竣工驗收不合格的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修”。選項C“施工單位對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修”說法正確?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理條例》第三十六條規(guī)定：“施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全教育培訓(xùn)制度，加強對職工的教育培訓(xùn)；未經(jīng)教育培訓(xùn)或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)”。選項D“施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全教育培訓(xùn)制度，加強對職工的教育培訓(xùn)”表述不全面，應(yīng)為“施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全教育培訓(xùn)制度，加強對職工的教育培訓(xùn)；未經(jīng)教育培訓(xùn)或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)”。51、根據(jù)《建設(shè)工