2024年建筑門窗安裝工程承攬合同范本

2024年建筑門窗安裝工程承攬合同范本本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程內容2.合同雙方2.1承攬方信息2.2委托方信息3.合同金額與支付3.1合同總價3.2支付方式3.3支付進度4.工程期限4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤5.工程質量5.1質量標準5.2質量保證5.3質量驗收6.材料供應6.1材料種類6.2材料質量6.3材料供應時間7.技術指導與驗收7.1技術指導7.2驗收標準7.3驗收程序8.合同的變更與解除8.1變更條件8.2解除條件9.違約責任9.1承攬方違約9.2委托方違約10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟管轄11.合同的生效、修改與終止11.1合同生效條件11.2合同修改11.3合同終止12.保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3違約責任13.附則13.1合同附件13.2合同生效日期14.其他約定14.1雙方的其他約定事項第一部分：合同如下：1.工程概述1.1工程名稱：根據(jù)雙方協(xié)商確定的建筑門窗安裝工程名稱。1.2工程地點：具體到街道和門牌號的工程實施地點。1.3工程規(guī)模：詳細描述工程的建筑規(guī)模，包括建筑物面積、樓層數(shù)等。1.4工程內容：明確指出合同涵蓋的門窗安裝工程范圍，包括門窗的類型、數(shù)量、規(guī)格等。2.合同雙方2.1承攬方信息：承攬方的全稱、注冊地址、法定代表人、聯(lián)系方式等。2.2委托方信息：委托方的全稱、注冊地址、法定代表人、聯(lián)系方式等。3.合同金額與支付3.1合同總價：明確指出合同的總金額，包括稅金等。3.2支付方式：詳細描述支付的方式，如銀行轉賬、現(xiàn)金等。3.3支付進度：明確指出合同支付的進度安排，如按工程進度分階段支付等。4.工程期限4.1開工日期：雙方協(xié)商確定的工程正式開工的日期。4.2竣工日期：雙方協(xié)商確定的工程完工的日期。4.3工期延誤：明確指出工期延誤的違約責任，包括違約金等。5.工程質量5.1質量標準：詳細描述工程應達到的質量標準，如國家相關標準等。5.2質量保證：承攬方應采取的質量保證措施，如質量檢測、維修等。5.3質量驗收：明確指出驗收的質量標準和方法，如雙方共同驗收、第三方驗收等。6.材料供應6.1材料種類：明確指出合同涵蓋的門窗材料種類，如鋁合金、塑鋼等。6.2材料質量：詳細描述材料的質量要求，如材質、性能等。6.3材料供應時間：明確指出材料供應的時間安排，如開工前一周等。8.合同的變更與解除8.1變更條件：雙方同意在合同履行過程中，如因客觀原因需要變更合同內容的，可以協(xié)商一致進行變更。變更應書面簽署，并經(jīng)雙方確認。8.2解除條件：在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，導致合同無法履行，雙方可以協(xié)商一致解除合同。解除應書面簽署，并經(jīng)雙方確認。9.違約責任9.1承攬方違約：如承攬方未能按照合同約定履行義務，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2委托方違約：如委托方未能按照合同約定履行義務，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.爭議解決10.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2訴訟管轄：合同簽訂地人民法院具有管轄權，雙方同意接受該法院的管轄。11.合同的生效、修改與終止11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并對雙方產(chǎn)生法律約束力。11.2合同修改：合同履行過程中，如雙方同意對合同進行修改，應書面簽署，并經(jīng)雙方確認。11.3合同終止：合同履行完成后，本合同自動終止。12.保密條款12.1保密內容：雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。12.2保密期限：自合同生效之日起算，至合同終止之日起兩年內。12.3違約責任：如任何一方違反保密義務，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。13.附則13.1合同附件：合同附件包括工程設計圖紙、材料清單、技術要求等，附件與合同具有同等法律效力。13.2合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.其他約定14.1雙方的其他約定事項：除上述條款外，雙方還就其他事項進行了約定，具體內容如下：（此處列舉其他約定事項，如驗收標準、保修期限等）。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙詳細要求：包含建筑門窗安裝的所有設計圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，以及相關設計說明和技術要求。附件說明：工程設計圖紙是指導施工的重要文件，應確保清晰、準確，便于施工人員理解和執(zhí)行。附件二：材料清單詳細要求：列出所有用于門窗安裝的材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，并注明材料質量標準和要求。附件說明：材料清單是確保材料供應符合合同要求的關鍵文件，應詳細準確，便于雙方核對和驗收。附件三：技術要求詳細要求：包含門窗安裝的技術要求，如安裝工藝、施工標準、驗收標準等。附件說明：技術要求是對施工過程的具體規(guī)定，應明確、具體，便于施工人員遵循和檢查。附件四：施工進度計劃詳細要求：明確指出施工的各個階段的開始和結束時間，以及施工進度的要求。附件說明：施工進度計劃是確保工程按時完成的重要文件，應合理可行，便于雙方監(jiān)督和執(zhí)行。附件五：質量保證書詳細要求：承諾承攬方對工程質量的保證，包括質量保證措施、保修期限等。附件說明：質量保證書是保障工程質量的重要文件，應明確承攬方的責任和承諾。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：包括但不限于未能按照合同約定履行義務、未能按照約定的時間完成工程、未能達到約定的質量標準等。責任認定標準：根據(jù)合同約定的違約責任條款，違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：如果承攬方未能按照合同約定的時間完成工程，應按照合同約定的違約金比例支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：法律名詞：包括但不限于合同、承攬方、委托方、違約、質量標準、違約金等