抹灰工程承攬協(xié)議范本 適用2024年標準

抹灰工程承攬協(xié)議范本適用2024年標準本合同目錄一覽1.抹灰工程的范圍和內(nèi)容1.1抹灰工程的地點1.2抹灰工程的面積1.3抹灰工程的質(zhì)量要求2.承攬人的義務和責任2.1承攬人的施工義務2.2承攬人的質(zhì)量保證義務2.3承攬人的安全責任3.委托人的義務和責任3.1委托人的配合義務3.2委托人的支付義務3.3委托人的其他義務4.合同的價格和支付方式4.1合同的價格4.2支付方式4.3支付時間的約定5.合同的工期和延期5.1合同的工期5.2延期的情況和處理6.合同的違約責任6.1承攬人的違約責任6.2委托人的違約責任7.合同的爭議解決方式7.1爭議的解決方式7.2爭議的解決地點和適用法律8.合同的解除和終止8.1合同的解除條件8.2合同的終止條件9.合同的繼承和轉讓9.1合同的繼承9.2合同的轉讓10.合同的秘密保護10.1保密信息的定義10.2保密信息的保護期限10.3保密信息的泄露處理11.合同的不可抗力11.1不可抗力的定義11.2不可抗力的處理方式12.合同的附件12.1附件的說明12.2附件的效力13.合同的簽字蓋章13.1合同的簽字13.2合同的蓋章14.合同的生效時間和條件14.1合同的生效時間14.2合同的生效條件第一部分：合同如下：第一條抹灰工程的范圍和內(nèi)容1.1抹灰工程的地點：委托人指定的工程現(xiàn)場。1.2抹灰工程的面積：根據(jù)委托人提供的工程量清單，抹灰工程的總面積為____平方米。1.3抹灰工程的質(zhì)量要求：按照《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》（GB502102018）進行施工，確保抹灰工程的質(zhì)量滿足設計和使用要求。第二條承攬人的義務和責任2.1承攬人的施工義務：承攬人應按照合同約定的時間和質(zhì)量要求完成抹灰工程施工。2.2承攬人的質(zhì)量保證義務：承攬人應對其施工的抹灰工程質(zhì)量負責，確保工程質(zhì)量符合約定標準。2.3承攬人的安全責任：承攬人在施工過程中應嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工安全，防止安全事故的發(fā)生。第三條委托人的義務和責任3.1委托人的配合義務：委托人應提供施工所需的相關資料、圖紙和施工條件，并協(xié)助承攬人完成施工。3.2委托人的支付義務：委托人應按照合同約定的時間和方式向承攬人支付合同價款。3.3委托人的其他義務：委托人應履行合同中約定的其他義務。第四條合同的價格和支付方式4.1合同的價格：抹灰工程的合同總價為人民幣____元（大寫：_________________________元整），包括但不限于材料費、人工費、機械使用費等。4.2支付方式：合同價款分為三次支付，具體支付時間和比例在合同附件中約定。4.3支付時間的約定：委托人應按照附件中約定的時間向承攬人支付合同價款。第五條合同的工期和延期5.1合同的工期：抹灰工程的合同工期為____天，自合同生效之日起計算。5.2延期的情況和處理：如因不可抗力或其他特殊情況導致工程延期，雙方應協(xié)商解決，并根據(jù)實際情況調(diào)整工期。如非不可抗力原因導致工程延期，應當按照合同約定承擔相應的違約責任。第六條合同的違約責任6.1承攬人的違約責任：如承攬人未能按照合同約定的時間、質(zhì)量要求完成抹灰工程施工，應承擔相應的違約責任，具體違約責任在附件中約定。6.2委托人的違約責任：如委托人未能按照合同約定的時間支付合同價款，應承擔相應的違約責任，具體違約責任在附件中約定。第七條合同的爭議解決方式7.1爭議的解決方式：合同爭議通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2爭議的解決地點和適用法律：合同簽訂地人民法院管轄本合同爭議，本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第八條合同的解除和終止8.1合同的解除條件：在合同履行過程中，任何一方嚴重違反合同約定，導致合同無法履行，對方有權解除合同。8.2合同的終止條件：合同約定的工程完成后，雙方按照約定辦理了合同終止手續(xù)，合同即告終止。第九條合同的繼承和轉讓9.1合同的繼承：合同的有效期和權利義務不得繼承，除非雙方另有約定。9.2合同的轉讓：未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同的全部或部分權利義務轉讓給第三方。第十條合同的秘密保護10.1保密信息的定義：保密信息包括合同內(nèi)容、技術資料、商業(yè)秘密等雙方在合同履行過程中交換的未公開信息。10.2保密信息的保護期限：保密信息的保護期限自合同終止之日起計算，為期____年。10.3保密信息的泄露處理：如發(fā)生保密信息泄露，泄露方應立即采取措施防止信息進一步泄露，并承擔相應的法律責任。第十一條合同的不可抗力11.1不可抗力的定義：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。11.2不可抗力的處理方式：如因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應立即協(xié)商解決，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任。第十二條合同的附件12.1附件的說明：附件是合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。12.2附件的效力：附件中的條款與條款有沖突的，以附件條款為準。第十三條合同的簽字蓋章13.1合同的簽字：合同由雙方授權代表簽字，代表簽字具有法律效力。13.2合同的蓋章：合同經(jīng)雙方授權代表簽字后，需加蓋雙方公章，合同方為有效。第十四條合同的生效時間和條件14.1合同的生效時間：本合同自雙方簽字并加蓋公章之日起生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：抹灰工程施工圖紙和技術要求詳細要求和說明：本附件應包括抹灰工程的詳細施工圖紙、技術要求、材料規(guī)格等信息，以便承攬人根據(jù)圖紙和規(guī)格進行施工。附件二：工程量清單詳細要求和說明：本附件應詳細列出抹灰工程的總面積、材料用量、人工費用等工程量，作為計算合同總價的基礎。附件三：支付時間表詳細要求和說明：本附件應明確約定合同價款的支付時間、支付比例和支付方式，以便委托人按照約定支付合同價款。附件四：工期延期申請表詳細要求和說明：本附件應規(guī)定工期延期的申請流程和審批程序，以及延期情況的處理方式。附件五：違約行為及責任認定表詳細要求和說明：本附件應詳細列出合同履行過程中可能出現(xiàn)的違約行為及其對應的責任認定標準，以便雙方在出現(xiàn)違約時參照執(zhí)行。附件六：爭議解決協(xié)議詳細要求和說明：本附件應明確約定合同爭議的解決方式、解決地點和適用法律，以便在發(fā)生爭議時雙方知道如何解決。附件七：保密協(xié)議詳細要求和說明：本附件應詳細規(guī)定保密信息的定義、保護期限和泄露處理方式，以保護雙方的商業(yè)秘密和技術資料。附件八：不可抗力事件認定表詳細要求和說明：本附件應規(guī)定不可抗力事件的定義和處理方式，以便在發(fā)生不可抗力事件時雙方知道如何應對。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬人未能按照合同約定的時間、質(zhì)量要求完成抹灰工程施工。2.委托人未能按照合同約定的時間支付合同價款。3.雙方未能履行合同中約定的其他義務。違約責任認定標準：1.違約行為導致合同無法履行或部分履行，違約方應承擔相應的違約責任。2.違約方應按照合同約定承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例說明：如果承攬人未能按照合同約定的時間完成抹灰工程施工，那么承攬人應承擔延期違約責任，可能需要支付違約金或賠償因此給委托人造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約行為：指合同一方或雙方未能履行合同中約定的義務的行為。3.違約責任：指違約方因未能履行合同義