監(jiān)理工程師之水利工程目標控制通關提分題庫及完整答案

?監(jiān)理工程師之水利工程目標控制通關提分題庫及完整答案

單選題（共60題）1、填筑材料開挖時宜采用（）方法，以獲得滿足設計級配要求的壩料，并做到“計劃開挖、分類堆存”。A.特殊爆破B.普通爆破C.控制爆破D.一般爆破【答案】C2、在施工合同約定的期限內(nèi)，（）向承包人發(fā)出開工通知。A.質(zhì)量監(jiān)督機構B.發(fā)包人C.監(jiān)理機構D.水行政主管部門【答案】C3、合同項目開工條件的審查內(nèi)容，包括（）兩方面的準備工作。A.發(fā)包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供貨商D.承包人和設計單位【答案】A4、下列選項中不屬于“戴明環(huán)”階段之一的是（）。A.計劃階段B.實施階段C.檢查階段D.評價階段【答案】D5、因法律變化引起的價格調(diào)整，根據(jù)《水利水電工程標準文件》中合同條款規(guī)定，承包人可以索賠的是（）。A.工期B.費用C.費用+利潤D.工期+費用【答案】B6、大型工程的單位工程外觀質(zhì)量評定中，參加工程外觀質(zhì)量評定的人員不宜少于（）人。A.3B.5C.7D.10【答案】C7、監(jiān)理人員對于土方試樣的跟蹤檢測，檢測數(shù)量應不少于承包人檢測數(shù)量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C8、政策性、開發(fā)性金融機構可以給予特許經(jīng)營項目差異化信貸支持，對符合條件的項目，貸款期限最長可達（）年。A.15B.20C.30D.35【答案】C9、監(jiān)理機構可簽發(fā)暫停施工指示，并抄送發(fā)包人的情形有（）。A.工程繼續(xù)施工將會對第三者或社會公共利益造成損害B.為了保證工程質(zhì)量、安全所必要C.監(jiān)理機構認為發(fā)生了應暫停施工的緊急事件D.承包人未經(jīng)許可即進行主體工程施工時，改正這一行為所需要的局部停工【答案】D10、控制施工進程的重要關鍵節(jié)點，在（）中應予明確。A.監(jiān)理合同B.施工進度設計文件C.施工初步設計文件D.監(jiān)理大綱【答案】B11、單代號網(wǎng)絡計劃，非終點節(jié)點的工作的總時差等于（）。A.本工作與緊前工作時間間隔加該緊前工作的總時差之和的最大值B.本工作與緊后工作時間間隔加該緊后工作的總時差之和的最大值C.本工作與緊前工作時間間隔加該緊前工作的總時差之和的最小值D.本工作與緊后工作時間間隔加該緊后工作的總時差之和的最小值【答案】D12、水利工程竣工驗收應分為（）和竣工驗收兩個階段。A.竣工技術預驗收B.單元工程驗收C.法人驗收D.階段驗收【答案】A13、建設項目經(jīng)濟評價包括（）和國民經(jīng)濟評價。A.社會可行性評價B.環(huán)境效益評價C.過程評價D.財務評價【答案】D14、在危險源評價的方法中，安全檢查表法適用于（）評價。A.決策期B.設計期C.施工期D.運營期【答案】C15、水利工程質(zhì)量評定的基礎單位是（）。A.水利工程項目B.分部工程C.單位工程D.單元工程【答案】D16、關于水利工程缺陷責任期，下列說法不正確的是（）。A.水利工程缺陷責任期從通過合同工程完工驗收之日算起B(yǎng).缺陷責任期內(nèi)的質(zhì)量問題由原施工單位承擔保修C.特殊要求的工程，其保修期可以在合同中另行約定D.水利工程缺陷責任期最長不超過1年【答案】D17、水利工程缺陷責任期從（）起，一般不少于1年。A.單位工程完工B.合同工程完工C.合同工程完工驗收之日D.工程竣工【答案】C18、某常規(guī)投資方案，當基準收益率為14％時，凈現(xiàn)值為200萬元；當基準收益率為15％時，凈現(xiàn)值為-100萬元，則該方案財務內(nèi)部收益率的取值范圍為（）A.＜12％B.12％～13％C.13％～15％D.>15％【答案】C19、抽樣檢驗方案中，p1的選取應與p0拉開一定的距離，一般情況下，p1/p0取值為（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D20、水利工程項目劃分不包括（）。A.單位工程B.分部工程C.分項工程D.單元工程【答案】C21、工程在規(guī)定的時間內(nèi)和規(guī)定的條件下，完成規(guī)定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.時間性【答案】C22、單位工程質(zhì)量，在施工單位自評合格后，由監(jiān)理單位復核，（）認定。A.工承包人B.監(jiān)理人C.質(zhì)量監(jiān)督機構D.項目法人【答案】D23、每半年末存款2000元，年利率4%，每季復利計息一次。2年末存款本息和為（）元。A.8160.00B.8243.22C.8244.45D.8492.93【答案】C24、在影響建設工程進度的因素中，不屬于經(jīng)濟方向的風險因素的是（）。A.延遲付款B.匯率浮動C.試驗失敗D.換匯控制【答案】C25、質(zhì)量保證手段的最高形式是（）。A.以檢驗為手段B.以工序管理為手段C.以統(tǒng)計分析為手段D.以開發(fā)新技術、新工藝和新材料為手段【答案】D26、較大質(zhì)量事故應由（）組織調(diào)查。A.項目法人組織調(diào)查B.項目主管部門C.省級水行政主管部門D.水利部【答案】B27、粒徑大于40mm的粗骨料的凈自由落差不宜大于（）m。A.1B.2C.3D.5【答案】C28、水利工程設計概算編制的首要步驟是()。A.編制基礎單價B.編制建筑、安裝工程單價C.計算概算工程量D.編制各分部工程概算【答案】C29、施工中照明線路工程費用屬于（）。A.夜間施工增加費B.臨時設施費C.企業(yè)管理費D.動力燃料費【答案】B30、某產(chǎn)品的目標成本為2000元，該產(chǎn)品某零部件的功能重要性系數(shù)是0.32，若現(xiàn)實成本為900元，則該零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A31、如果承包人在施工過程中發(fā)現(xiàn)文物、古跡而導致工期延誤時，承包人可以向發(fā)包人索賠（）A.工期B.工期十費用C.利潤D.費用【答案】B32、某公司員工請了8個月的病假，該期間發(fā)的工資應歸屬于（）。A.基本工資B.輔助工資C.醫(yī)療保險費D.職工福利費【答案】D33、項目后評價的一般原則不包括（）。A.科學B.可靠C.獨立D.公正【答案】B34、財務評價和國民經(jīng)濟評價的不相同之處不包括（）。A.評價目的B.評價參數(shù)C.評價角度D.評價采用的價格【答案】A35、施工單位對排查出的事故隱患，必須及時消除，對于重大事故隱患，其治理方案應由（）主要負責人組織制訂。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.質(zhì)量監(jiān)督機構D.施工單位【答案】D36、下列關于總價合同的說法中，正確的是（）。A.固定總價合同，承包人一般報價都較高，不利于降低工程造價B.可調(diào)值總價合同，承包人承擔了物價上漲這一不可預測費用因素的風險C.固定工程量總價合同，如果設計改變或增加類似項目，發(fā)承包雙方協(xié)商確定新的單價并調(diào)整總價D.總價合同對承包人來說沒有風險【答案】A37、水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構是代表政府實行強制性監(jiān)督的機構，分（）級設置。A.2B.3C.4D.5【答案】B38、下列關于工作分解結構分解原則說法正確的是（）。A.上一層是下一層次的百分百分解，沒有遺漏，保持系統(tǒng)的完整性B.分解后的任務應該是可管理的，可定性檢查的，可分配任務的C.項目的分解應考慮組織管理的需要D.WBS結構編碼原則是上層向下層多位編排，每項工作有一個的編碼【答案】C39、對于圍墾工程，外坡保護工程量一般按高程（）m以下實際保護面積計算。A.3.2B.4.0C.4.5D.5.0【答案】B40、閘門安裝完成后應在（）情況下進行全行程啟閉試驗。A.無水B.靜水C.動水D.澆水【答案】A41、測定港區(qū)路基下沉值可以采用（）進行檢驗。A.系統(tǒng)隨機抽樣B.兩級隨機抽樣C.分層隨機抽樣D.完全隨機抽樣【答案】A42、項目在借款償還期內(nèi)，各年可用于支付利息的息稅前利潤與當期應付利息的比值為（）。A.償債備付率B.利息備付率C.資產(chǎn)負債率D.項目資本金凈利潤率【答案】B43、下列哪一項不屬于質(zhì)量保證體系的子體系組成？（）A.思想保證子體系B.組織保證子體系C.設計保證子體系D.工作保證子體系【答案】C44、下列選項中，不包含在材料預算價格中的是（）。A.采購及保管費B.運雜費C.運輸保險費D.檢驗試驗費【答案】D45、地下洞室支護工程要求噴射混凝土抗壓強度保證率應在（）A.75%B.80%C.85%D.100%【答案】C46、依據(jù)《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》（SLl76—2007），需對單位工程、主要分部工程、重要隱蔽單元工程和關鍵部位單元工程的項目劃分進行調(diào)整時，（）應重新報送工程質(zhì)量監(jiān)督機構確認。A.項目法人B.監(jiān)理人C.設計單位D.項目法人、監(jiān)理人、設計單位聯(lián)合【答案】A47、對于分解對象描述正確的是（）。A.對于高層次的分解對象可粗略分解B.逐級往下，層次越低，宜分解越粗C.一般對持續(xù)時間和資源容易估算準確的簡單工作內(nèi)容，分解應細致D.對于高層次的分解對象，只需考慮分解后工作的持續(xù)時間的準確性【答案】A48、調(diào)價公式法調(diào)價的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先確定每個可調(diào)品種的系數(shù)和固定系數(shù)B.考核的時點指的是某月某日的市場價格C.物價指數(shù)的品種不宜太多，但與項目相關的因素都應該確立D.考核地點一般為承包人所在地的市場價格【答案】B49、OraclePrimaveraP6軟件能使用戶輕松（）多個工程。A.控制和協(xié)調(diào)B.控制和管理C.管理和平衡D.協(xié)調(diào)和區(qū)分【答案】A50、采用工程總承包EPC時，項目收尾工作應由（）負責。A.總監(jiān)理工程師B.項目經(jīng)理C.專業(yè)監(jiān)理工程師D.技術負責人【答案】B51、巖石地基開挖,要求開挖面無明顯爆破裂限，聲波降低事小于（）或符合設計要求。A.12%B.15%C.17%D.10%【答案】D52、某企業(yè)用50萬元購置一臺設備，欲在10年內(nèi)將該投資的復本利和全部回收，基準收益率為12%，則每年均等的凈收益至少應為（）萬元。A.7.893B.8.849C.9.056D.9.654【答案】B53、在施工實踐中，經(jīng)常由于（）的發(fā)生引起進度計劃的調(diào)整，從而引起施工設備使用發(fā)生沖突或閑置。A.資源分配的調(diào)整B.施工進度計劃的調(diào)整C.施工進度延誤事件D.資金分配的調(diào)整【答案】C54、下列選項中，不屬于MSProject主要功能的是（）。A.一致且高效地安排任務和資源B.使用外觀和操作類似桌面程序的應用來管理項目C.跟蹤收集與工作有關的所有信D.保障資源分配的合理化【答案】D55、發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）較大、重大和特大質(zhì)量事故時，事故單位要在（）h內(nèi)向有關單位寫出書面報告。A.24B.48C.72D.12【答案】B56、下列抽樣方法中不屬于按照制定原理劃分的是（）。A.標準型B.挑選型C.調(diào)整型D.序貫抽樣【答案】D57、工程進度延誤后，進度計劃調(diào)整的原則不包括（）。A.從工程建設全局出發(fā)，對后續(xù)工程的施工影響小B.首先保證關鍵工作的按期完成C.使費用增加較少D.以竣工日期推遲最短為原則【答案】D58、單位工程驗收成果性文件時單位工程驗收鑒定書，自驗收鑒定書通過之日（）工作日內(nèi)，由項目法人發(fā)送有關單位并報法人驗收監(jiān)督管理機關備案。A.10B.20C.30D.50【答案】C59、在施工過程中，對承包人已完成的工程量的測量和計算，稱為（）。A.工程計量B.工程統(tǒng)計C.工程算量D.工程量【答案】A60、作為質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任，是指的（）。A.質(zhì)量義務B.質(zhì)量權利C.質(zhì)量擔保D.質(zhì)量保證【答案】D多選題（共45題）1、工程建設質(zhì)量保證體系由（）組成。A.思想保證體系B.組織保證體系C.工作保證體系D.質(zhì)量檢驗E.責任制【答案】ABC2、關于混凝土及砂漿材料單價，下列說法中正確的有（）。A.指拌制每立方米混凝土、砂漿所需要的水泥、砂、石、水、摻和料及外加劑等各種材料的費用之和B.不包括至攪拌樓進料倉止的材料場內(nèi)運輸及操作損耗費C.不包括拌制、運輸、澆筑等工序的人工、材料和機械費用D.不包含括攪拌損耗外的施工操作損耗及超填量E.商品混凝土的材料單價（不含增值稅進項稅額）按基價200元/m3計入工程單價參加取費【答案】ACD3、劉某剛推開自家的房門，與入室盜竊筆記本電腦的王某撞個正著。劉某一眼便認出王某是樓下的鄰居（成年人）。劉某出手抓住王某不放，王某拼命掙脫，最終攜帶偷盜的電腦逃跑了。劉某追了一段路未追上，遂向公安機關陳述了這一事實，要求公安機關追究王某的法律責任。劉某這一行為的法律性質(zhì)是什么：A.報案B.控告C.舉報D.扭送【答案】B4、工程項目的可行性研究的目的是通過對擬建項目進行全面分析及多方面比較，論證該項目（）。A.是否符合可持續(xù)發(fā)展B.是否滿足地區(qū)規(guī)劃C.是否必須（適合）建設D.技術上是否可靠E.經(jīng)濟上是否合理【答案】CD5、水利工程設計質(zhì)量監(jiān)督分站受總站委托承擔的主要任務包括（）。A.參加工程的階段驗收和竣工驗收B.歸口管理全國水利工程的設計質(zhì)量監(jiān)督工作C.負責設計全面質(zhì)量管理工作D.掌握全國水利工程的設計質(zhì)量動態(tài)E.組織交流全國水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)驗【答案】BCD6、下列關于地基及基礎工程計量與支付的說法正確的是（）。A.承包人按合同要求完成振沖試驗所需費用，包含在《工程量清單》相應項目有效工程量的每米工程單價中，不另行支付B.承包人按合同要求完成振沖樁體密實度和承載力檢驗等工作所需的費用支付C.承包人按合同要求完成灌注樁成孔成樁試驗、成樁承載力檢驗包含在《工程量清單》相應灌注樁項目有效工程量的每立方米工程單價中，不另行支付D.承包人按合同要求完成理設孔口裝置、造孔、清孔、護壁等工作所需的包含在《工程量清單》相應灌注樁項目有效工程量的每立方米工程單價中費用，不另行支付E.承包人按合同要求完成的混凝土拌合、運輸和灌注等工作所需的費用應另行支付【答案】ACD7、拌和用水所含物質(zhì)不應影響混凝土和易性和混凝土強度的增長，以及引起鋼筋和混凝土的腐蝕，其中需滿足規(guī)定的項目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.難溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC8、在質(zhì)量數(shù)據(jù)收集中，常見的抽樣方法包括（）。A.簡單的隨機抽樣B.分層隨機取樣C.兩級隨機取樣D.系統(tǒng)隨機取樣E.重復取樣【答案】ABCD9、根據(jù)《水利水電標準招標文件》以下工程按照m計量的是（）。A.鉆孔B.灌注樁C.振沖樁D.回填灌漿E.場地平整【答案】AC10、工程網(wǎng)絡計劃的關鍵路線是指（）。A.長度最長的路線B.全部由關鍵工作組成的路線C.時標網(wǎng)絡計劃中沒有波形線的路線D.雙代號網(wǎng)絡計劃中全部由關鍵節(jié)點組成的路線E.相鄰兩項工作之間的時間間隔全部為零的路線【答案】ABC11、依《國際商會托收統(tǒng)一規(guī)則》，下列選項中，哪些屬于托收行對委托人、代收行對托收行負有的具體代理行為的義務?（）A.及時提示的義務B.保證匯票和裝運單據(jù)與托收指示書的表面一致，如發(fā)現(xiàn)任何單據(jù)有遺漏,應立即通知發(fā)出指示書的一方C.收到的款項在扣除必要的手續(xù)費和其他費用后必須按照指示書無遲延地解交本人D.無延誤地通知托收結果,包括付款、承兌、拒絕承兌或拒絕付款等【答案】ABCD12、《建設工程質(zhì)量管理條例》的出臺對整個工程建設強制性標準工作具有重要意義，包括（）。A.落實了工程建設強制性標準工作的三大任務B.規(guī)劃了標準體制改革的方向C.最大限度地保護人民生命財產(chǎn)安全、人身健康、環(huán)境保護和公眾利益D.對違反強制性標準的處罰有了明確的、具體的規(guī)定E.進一步提高了水利工程建設質(zhì)量與安全管理水平【答案】ABD13、監(jiān)理單位在進行質(zhì)量檢驗評價時，當遇到目前尚無確定、需要自動的技術標準時，下列說法正確的是（）。A.施工單位應向監(jiān)理單位主動提出施工規(guī)范和檢查驗收標準作為實施標準B.當監(jiān)理單位不熟悉相關技術標準的業(yè)務時，可委托有關單位進行審查C.當監(jiān)理單位不熟悉相關技術標準的業(yè)務時，可向有關單位或部門咨詢后再審查D.新型水輪發(fā)電機組安裝工程質(zhì)量檢驗常見于此情況E.施工單位應向質(zhì)量監(jiān)督管理部門提出施工規(guī)范和檢查驗收標準并經(jīng)審查合格【答案】BCD14、下列水利水電工程的水輪發(fā)電機組安裝工程的單元工程施工質(zhì)量驗收評定可采用《水利水電工程單元工程施工質(zhì)量驗收評定標準—水輪發(fā)電機組安裝工程》（SL636—2012）的有（）。A.單機容量15MW及以上B.沖擊式水輪機，轉輪名義直徑1.5m及以上C.反擊式水輪機中的貫流式水輪機，轉輪名義直徑1.0m及以上D.軸流式、貫流式水輪機，轉輪名義直徑3.0m及以上E.斜流式水輪機，轉輪名義直徑2.0m及以上【答案】ABD15、在價值工程中，提高產(chǎn)品價值的途徑有（）。A.成本不變，提高功能B.功能不變，降低成本C.降低成本，提高功能D.降低功能，提高成本E.功能小提高，成本大提高【答案】ABC16、下列哪些選項為法律的時間效力的體現(xiàn)？（）A.我國《刑法》第452條規(guī)定、“本法自1997年10月1日起施行”B.我國《民法通則》第135條規(guī)定、“向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為二年，法律另有規(guī)定的除外”C.我國《著作權法》第59條第1款規(guī)定、“本法規(guī)定的著作權人和出版者、表演者、錄音錄像制作者、廣播電臺、電視臺的權利，在本法施行之日尚未超過本法規(guī)定的保護期的，依照本法予以保護”D.我國《刑法》第H條規(guī)定、“中華人民共和國成立以后本法施行以前的行為，如果當時的法律不認為是犯罪的,適用當時的法律；如果當時的法律認為是犯罪的，依照本法總則第四章第八節(jié)的規(guī)定應當追訴的，按照當時的法律追究刑事責任,但是如果本法不認為是犯罪或者處刑較輕的，適用本法”【答案】ACD17、質(zhì)量檢驗按檢驗數(shù)量通常分為（）。A.全數(shù)檢驗B.部分檢驗C.抽樣檢驗D.隨機檢驗E.免檢【答案】AC18、下列費用中，包含相應項目工程單價或總價中，發(fā)包人不另行支付的有（）。A.塌方清理B.植被清理C.土方明挖超挖量D.棄土處理E.開采區(qū)清理、恢復和綠化【答案】BCD19、下列屬于實際費用法特點的是（）。A.比總費用法復簡單，宜實施B.反映實際情況，合理科學C.不能很好的劃分雙方責任D.應用面較窄E.在邏輯上容易接受【答案】B20、國民經(jīng)濟評價指標主要包括（）。A.經(jīng)濟內(nèi)部收益率B.經(jīng)濟效益費用比C.總投資收益率D.項目資本金利潤率E.投資回收期【答案】AB21、質(zhì)量檢驗按照實施者分類，可以分為（）。A.發(fā)包人/監(jiān)理人的質(zhì)量檢驗B.免檢C.第三方的檢驗D.施工單位的質(zhì)量檢驗E.全數(shù)檢驗【答案】ACD22、建設項目進度控制基本程序包括（）。A.保證進度計劃的嚴肅性與約束力B.進度計劃實施中的跟蹤檢查C.對收集的資料進行整理、統(tǒng)計和分析D.研究進度糾偏措施E.進度糾偏措施的實施與監(jiān)督【答案】BCD23、根據(jù)我國現(xiàn)行憲法和法律,下列哪些人可以具有中國國籍？（）A.趙某，出生于祖國內(nèi)地，父親為美國公民，母親為中國公民B.錢某，出生于法國，父親為中國公民，母親為日本公民C.孫某，出生于柏林，父母雙方均為中國公民，1980年移民德國，定居柏林（德國采用出生地主義的國籍原則）D.李某，出生于中國，父親為無國籍人，母親也國籍不明【答案】ABD24、《水利水電工程單元工程施工質(zhì)雖驗收評定標準——堤防工程》適用于（）堤防工程的單元工程施工質(zhì)量驗收評定。A.1級B.2級C.3級D.4級E.5級【答案】ABC25、工程項目建設由于涉及面廣，是一個極其復雜的綜合過程，主要表現(xiàn)在以下哪些個方面？（）A.項目難易程度不一B.形成過程的復雜性C.影響因素多D.波動性大E.質(zhì)量隱蔽性【答案】BCD26、下列關于妨害社會管理秩序罪的論述，說法正確的一項是：A.冒充國家機關工作人員詐騙他人財物數(shù)額較大的，也應以招搖撞騙罪論處B.大二生甲因擔心考試掛科，于是在期末考試時讓其學長乙替自己參加考試，甲乙成立代替考試罪C.網(wǎng)絡服務提供者對該網(wǎng)站上的違法犯罪信息放任自流，致使大量違法犯罪信息傳播，成立拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務罪D.乙對醫(yī)生的工作不滿，而將死者的遺體抬到醫(yī)院，在醫(yī)院設靈堂，嚴重擾亂醫(yī)療秩序的，以聚眾擾亂社會秩序罪論處【答案】D27、全數(shù)檢驗的適用條件為（）。A.總體的數(shù)量較少B.檢測項目比較重要C.檢測方法會對產(chǎn)品產(chǎn)生破壞D.質(zhì)量十分不穩(wěn)定的工序E.檢測用時較長【答案】BD28、施工階段監(jiān)理單位進行質(zhì)量控制的依據(jù)主要包括（）等。A.工程合同文件B.設計文件C.設備供應單位提供的設備安裝說明書D.工程材料試驗的技術標準E.有關質(zhì)量方面的法律、法規(guī)【答案】ABC29、下列哪些選項屬于質(zhì)量控制的內(nèi)容？（）A.規(guī)定控制標準B.制定具體的控制方法C.開發(fā)新技術、新工藝D.明確所采用的檢驗方法E.實際進行檢驗【答案】ABD30、下列關于承包人項目經(jīng)理及人員要求說法正確的是（）。A.承包人更換項目經(jīng)理應征得發(fā)包人同意，更換前7d通知監(jiān)理和發(fā)包人B.監(jiān)理要求撤換項目經(jīng)理時，承包人可以和監(jiān)理協(xié)商處理C.承包人項目經(jīng)理短期離開施工場地，應征得監(jiān)理機構同意，委派代表代其行使職權D.承包人為履行合同發(fā)出一切函件，均應有項目經(jīng)理簽字E.項目經(jīng)理可以授權其下屬行使職權，但應事先將人員姓名和授權范圍通知監(jiān)理機構【答案】C31、依據(jù)《關于人民法院受理涉及特權與豁免的民事案件有關問題的通知》，我國法院受理對在我國享有特權與豁免的主體起訴的民事案件，須報請最高人民法院批準。為此，下列表述哪些是正確的？（）A.報告制度適用于在我國享有特權與豁免的主體若為民事案件中的第三人B.若在我國享有特權與豁免的主體在我國從事商業(yè)活動,則對其作為被告的民事案件的受理無須適用上述報告制度C.受理以外國駐華使館的外交官作為原告的民事案件不適用上述報告制度D.受理以臨時來華的聯(lián)合國官員作為被告的民事案件不適用上述報告制度【答案】AC32、甲乙兩國由于邊界糾紛引發(fā)武裝沖突，進而彼此宣布對方為敵國。目前，乙國軍隊已突入甲國境內(nèi)，占領了甲國遍境地區(qū)。根據(jù)與武裝沖突相關的國際法規(guī)則，下列選項哪些是正確的？（）A.甲國對位于其境內(nèi)的乙國國家財產(chǎn)，包括屬于乙國駐甲國使館的財產(chǎn)，可予以沒收B.甲國對位于其境內(nèi)的乙國國民的私有財產(chǎn)，可予以限制C.乙國對占領的甲國邊境地區(qū)的甲國公民的私有財產(chǎn)，可予以沒收D.乙國強令位于其境內(nèi)的甲國公民在規(guī)定時間內(nèi)進行敵僑登記【答案】BD33、以下關于缺陷責任期承包人質(zhì)量責任的說法，正確的有（）。A.承包人應在缺陷責任期內(nèi)對已交付使用的工程承擔缺陷責任B.發(fā)包人在使用過程中，發(fā)現(xiàn)已接收的工程存在新的缺陷或已修復的缺陷部位或部件又遭損壞的，承包人應負責修復，直至檢驗合格為止C.承包人應共同查清缺陷和（或）損壞的原因D.經(jīng)查明屬承包人原因造成的，應由承包人承擔修復和查驗的費用E.承包人不能在合理時間內(nèi)修復缺陷的，發(fā)包人可自行修復或委托其他人修復【答案】ABD34、趙某在火車站附近開車橫沖直撞，導致多人受傷，后被警察制服，依法追究其刑事責任。在案件審理過程中，法院發(fā)現(xiàn)趙某符合強制醫(yī)療條件，下列說法正確的是：A.按照不告不理的原理，法院應當建議檢察院向其補充強制醫(yī)療申請B.在決定強制醫(yī)療前，法院可以采取臨時的保護性約束措施C.法院應當組成合議庭開庭審理，但被申請人、被告人的法定代理人請求不開庭審理，并經(jīng)法院審查同意的除外D.如果是二審法院審理案件中發(fā)現(xiàn)趙某符合強制醫(yī)療條件的，則應當發(fā)回重審【答案】C35、內(nèi)地法院受理的一涉港民事案件需要向在內(nèi)地沒有住所的香港當事人送達文書,依相關規(guī)定，下列哪一選項是正確的？（）A.當該香港人赴深圳出差時，法院應通過髙院向該人送達B.2009年最髙人民法院《關于涉港澳民商事案件司法文書送達問題若干規(guī)定》頒布后，最髙人民法院《關于內(nèi)地與香港特別行政區(qū)法院相互委托送達民商事司法文書的安排》被廢除C.受送達人在香港下落不明的，可以采取公告送達,三個月沒有音信的視為不能以此種方式送達D.采用公告送達和其他多種方式送達的，應當根據(jù)最先實現(xiàn)送達的方式確定送達日期【答案】D36、下列內(nèi)容中，按重量計量的有（）。A.鋼結構B.帷幕灌漿C.回填灌漿D.啟閉機安裝工程E.鋼筋【答案】AB37、根據(jù)水利水電工程的特點，將施工危險源辨識的對象及范圍劃分為（）。A.施工作業(yè)活動類B.人員設