2024年公司裝修合同范文（二篇）

第18頁共18頁2024年公司裝修合同范文負責(zé)將施工現(xiàn)場的垃圾運出，并確保將其運送至指定的_____地點，甲方將承擔(dān)垃圾清運費用，金額為人民幣____元（此費用不計入工程價款）。____第十八條聲明及保證________甲方____：18.1甲方為一家依法成立且有效存續(xù)的企業(yè)，具有簽署并執(zhí)行本合同所需的法定權(quán)利和履約能力。18.2甲方已妥善完成簽署和履行本合同所需的所有必要手續(xù)，并確保其合法性和有效性。18.3在簽署本合同時，甲方未受到任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)的判決、裁定、裁決或具體行政行為的重大影響，這些行為可能對其履行本合同產(chǎn)生不利效果。18.4甲方已完成簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序，本合同的簽署人為甲方的法定代表人或經(jīng)正式授權(quán)的代表人。本合同一經(jīng)生效，即對合同雙方產(chǎn)生法律約束力。____乙方____：18.1乙方為一家依法成立且有效存續(xù)的企業(yè)，具有簽署并執(zhí)行本合同所需的法定權(quán)利和履約能力。18.2乙方已妥善完成簽署和履行本合同所需的所有必要手續(xù)，并確保其合法性和有效性。18.3在簽署本合同時，乙方未受到任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)的判決、裁定、裁決或具體行政行為的重大影響，這些行為可能對其履行本合同產(chǎn)生不利效果。18.4乙方已完成簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序，本合同的簽署人為乙方的法定代表人或經(jīng)正式授權(quán)的代表人。本合同一經(jīng)生效，即對合同雙方產(chǎn)生法律約束力。____第十九條保密____雙方均應(yīng)對從另一方獲取的且無法通過公開渠道獲取的商業(yè)秘密（包括技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以嚴格保密。未經(jīng)原提供方同意，任何一方不得向任何第三方披露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容，除非法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定。保密期限為____年。如一方違反上述保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。____第二十條不可抗力____本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服且不能避免的客觀事件，這些事件可能對一方當事人造成重大影響，包括但不限于自然災(zāi)害（如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等）以及社會事件（如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等）。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，受影響的一方應(yīng)立即以書面形式通知另一方，并在____天內(nèi)提供事故詳情及合同不能履行或需要延期履行的書面資料。經(jīng)雙方確認后，可協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。____第二十一條通知____21.1所有根據(jù)本合同發(fā)出的通知、雙方之間的文件往來以及與本合同相關(guān)的通知和要求等，均應(yīng)以書面形式進行，可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。如上述方式無法送達，可采取公告送達的方式。21.2各方通訊地址如下：甲方：_____________________________________________乙方：________________________________________21.3一方如需變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。____第二十二條爭議的處理____22.1本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋。22.2在本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)由雙方當事人首先通過友好協(xié)商解決；也可請求有關(guān)部門進行調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)按下列第_____種方式解決：(1)提交_____仲裁委員會進行仲裁；(2)依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。____第二十三條解釋____本合同的解釋應(yīng)遵循合同的目的和文本的原義進行。本合同的標題僅為閱讀方便而設(shè)，不影響本合同的解釋。____第二十四條補充與附件____本合同未盡事宜，應(yīng)依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行；法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。____第二十五條合同效力____1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。合同有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。2.本合同正本一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力；合同副本____份，送_____留存一份。3.合同附件為本合同的組成部分。合同簽訂地點：____省____市____區(qū)/縣（以下無正文）甲方(蓋章)：委托代理人(簽字)：____年____月____日簽訂地點：乙方(蓋章)：法定代表人(簽字)：____年____月____日2024年公司裝修合同范文（二）第六條工期延誤1若甲方未能按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作，影響工程進度，工期將被順延；若甲方提供的材料或設(shè)備質(zhì)量不達標，由此影響工程質(zhì)量，返工所需費用由甲方承擔(dān)，同時工期順延；2如甲方未按期支付工程款項，合同規(guī)定的工期相應(yīng)順延；3如因乙方提供的材料或施工工藝問題導(dǎo)致工程無法按期完工，工期不予順延；若因乙方原因造成工程質(zhì)量不達標，返工費用由乙方負擔(dān)，且工期不順延。第七條質(zhì)量標準1乙方施工須遵循設(shè)計文件及國家現(xiàn)行的技術(shù)標準和規(guī)范。2乙方承包的工程必須全部符合國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準。3若工程因乙方原因驗收不合格，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)免費返工，直至達到驗收標準。若返工后仍不達標，乙方需承擔(dān)違約責(zé)任。若因甲方原因?qū)е虏贿_標，甲方需承擔(dān)返工責(zé)任及相應(yīng)費用。第八條工程驗收和保修1工程施工過程中，雙方將分三個階段進行質(zhì)量驗收：隱蔽工程驗收、油漆及面層涂料施工前驗收、竣工驗收。乙方需提前兩天通知甲方進行各階段驗收。若甲方未能按時參加驗收，乙方有權(quán)暫停施工，由此造成的工期延誤及損失由甲方承擔(dān)。2保修（1）工程竣工驗收合格，且甲方支付完畢剩余工程款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單（保修期為兩年）。（2）在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的保修期為兩年，涉及防水的廚房、衛(wèi)生間和外墻面防滲漏保修期為五年。保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。第九條工程款支付方式1工程竣工驗收后____日內(nèi)，甲方應(yīng)支付相當于總價款____%的工程款。2若因工程變更導(dǎo)致總價款變動，甲方應(yīng)在竣工驗收合格后支付或收取增減部分的款項。3雙方的款項往來應(yīng)開具收據(jù)。工程結(jié)束，甲方全額支付應(yīng)付款項后，乙方應(yīng)開具有效發(fā)票。第十條違約責(zé)任10.1合同簽訂后，如一方提出解除合同或因違約導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)及時通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可辦理終止或延期手續(xù)，并由違約方支付工程造價____%的違約金；如造成損失，違約方應(yīng)負責(zé)賠償。10.4如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量未達約定標準，乙方需負責(zé)修復(fù)，相關(guān)費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。10.5因甲方或乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，責(zé)任方應(yīng)按工程總造價的2‰支付違約金。第十一條附則11.1本合同生效后，工程不得轉(zhuǎn)包。11.2本合同由甲、乙雙方直接簽署，一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，各持一份。11.4合同在履行完畢后自動終止。11.5本合同鼓勵當事人自愿進行合同鑒證，以保障雙方的合法權(quán)益。11.6本合同附件與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字）：_____乙方（蓋章）：_____法定代表人（簽字）：_____委托代理人（簽字）：_____簽訂地點：_____