光伏承攬合同模板

光伏承攬合同模板這是小編精心編寫的合同文檔，其中清晰明確的闡述了合同的各項(xiàng)重要內(nèi)容與條款，請基于您自己的需求，在此基礎(chǔ)上再修改以得到最終合同版本，謝謝！

光伏承攬合同模板

甲方（委托方）：

乙方（承攬方）：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就光伏發(fā)電項(xiàng)目的承攬事宜，達(dá)成以下合同條款：

第一條項(xiàng)目概況

1.1項(xiàng)目名稱：____光伏發(fā)電項(xiàng)目

1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：____省/市/自治區(qū)____市/縣/區(qū)

1.3項(xiàng)目規(guī)模：____千瓦（kWp）

1.4項(xiàng)目投資估算：人民幣____元（大寫：____圓整）

第二條承攬范圍及服務(wù)內(nèi)容

2.1乙方負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試、驗(yàn)收、運(yùn)維等全過程服務(wù)。

2.2乙方應(yīng)確保項(xiàng)目符合國家及地方光伏產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)規(guī)范及安全標(biāo)準(zhǔn)。

2.3乙方應(yīng)提供項(xiàng)目實(shí)施所需的全部技術(shù)和人員支持。

第三條合同工期

3.1本項(xiàng)目合同工期為____天，自合同簽訂之日起計(jì)算。

3.2乙方應(yīng)在合同工期內(nèi)完成項(xiàng)目的建設(shè)及驗(yàn)收。

第四條合同價(jià)款及支付方式

4.1合同總價(jià)款為人民幣____元（大寫：____圓整），包括但不限于設(shè)備采購、施工安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、運(yùn)維等費(fèi)用。

4.2甲方按照以下進(jìn)度支付合同價(jià)款：

（1）合同簽訂后7個工作日內(nèi)，支付合同總價(jià)款的30%；

（2）項(xiàng)目施工完畢，具備并網(wǎng)條件后7個工作日內(nèi)，支付合同總價(jià)款的50%；

（3）項(xiàng)目驗(yàn)收合格后7個工作日內(nèi)，支付合同總價(jià)款的15%；

（4）剩余5%作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期滿后無息退還。

4.3乙方應(yīng)提供合法有效的發(fā)票。

第五條質(zhì)量保證及售后服務(wù)

5.1乙方應(yīng)保證項(xiàng)目質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

5.2乙方應(yīng)提供____年的質(zhì)保期，自項(xiàng)目驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。

5.3質(zhì)保期內(nèi)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)維修或更換因設(shè)備自身原因?qū)е碌墓收稀?/p>

第六條違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同規(guī)定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

6.2乙方未按合同約定完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方法為：合同總價(jià)款×0.1%×逾期天數(shù)。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)優(yōu)先通過友好協(xié)商解決。

7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第八條其他約定

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方（委托方）：乙方（承攬方）：

代表：代表：

聯(lián)系電話：