二級建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案卷1244

二級建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案」244

1.題型：單選題

關于施工現(xiàn)場的消防安全管理，下列選項中不符合《國務院關于加強和改進消防工

作的意見》要求的是()。A

公共建筑在使用期間不得進行外保溫材料施工作業(yè)B

在施工建筑內安排人員住宿需經項目經理批準C

新建工程的外保溫材料不得使用易燃材料D

擴建工程的外保溫材料應嚴格限制使用可燃材料

考占

2Z206033施工現(xiàn)場消防安全職責和應采取的消防安全措施

解析

《國務院關于加強和改進消防工作的意見》規(guī)定，公共建筑在營業(yè)、使用期間不得

進行外保溫材料施工作業(yè)，居住建筑進行節(jié)能改造作業(yè)期間應撤離居住人員，嚴格

分離用火用焊作業(yè)與保溫施工作業(yè)，嚴禁在施工建筑內安排人員住宿。新建、改

建、擴建工程的外保溫材料一律不得使用易燃材料，嚴格限制使用可燃材料。

考點：施工現(xiàn)場的消防安全要求

2.題型：單選題

根據《建設工程質量檢測管理辦法》的規(guī)定，下列關于檢測機構的說法錯誤的是

()。

A檢測機構不得轉包檢測業(yè)務

B工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構

C檢測機構不得與建設單位有隸屬或者其他利害關系

D檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構

答案

C

解析

答案C

《建設工程質量檢測管理辦法》規(guī)定，檢測機構不得與行政機關，法律、法規(guī)授權

的具有管理公共事務職能的組織以及所檢測工程項目相關的設計單位、施工單位、

監(jiān)理單位有隸屬關系或者其他利害關系。故C項表述錯誤。

3.題型：單選題

根據《民法通則》，關于代理的說法正確的是（）。

A代理人在授權范圍內實施代理行為的法律后果由被代理人承擔

B代理人可以超越代理權實施代理行為

C被代理人對代理人的一切行為承擔民事責任

D代理是代理人以自己的名義實施民事法律行為

答案

A

4.題型：單選題

（）是指管理人員和服務人員沒有法律上的特定義務，也沒有受到他人委托，自

覺為他人管理事務或提供服務。A

合同B

侵權C

不當得利D

無因管理

考占

2Z201052建設工程債的產生和常見種類

解析

無因管理是指管理人員和服務人員沒有法律上的特定義務，也沒有受到他人委托，

自覺為他人管理事務或提供服務。

考點：無因管理。

5.題型：單選題

下列關于買賣合同法律特征的相關表述中，正確的是（）。A

買賣合同屬于單務合同B

當事人交付標的物屬于履行合同，與合同的成立有關C

買賣合同不以一方當事人交付標的物為合同成立的要件D

買賣合同是一種轉移財產處置權的合同

考占

2Z204032買賣合同的法律規(guī)定

解析

買賣合同具有以下法律特征：（1）買賣合同是一種轉移財產所有權的合同。選項D

錯；（2）買賣合同是有償合同。（3）買賣合同是雙務合同。選項A錯；（4）買賣合同是

諾成合同。諾成合同自雙方當事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付標的物

為合同的成立要件。選項C對；當事人交付標的物為履行合同，與合同的成立無

關。選項B錯；本試題答案選C。

考點：買賣合同的法律特征

6.題型：多選題

根據《勞動合同法》，有下列情形用人單位提前30天書面通知勞動者本人后可以解

除勞動合同的有（）.

A勞動者患病，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由用人單位另行安排的工作

B勞動者非因工負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內的

C勞動者因工負傷，并被確認部分喪失勞動能力的

D勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位.仍不能勝任工作的

E勞動合同訂立時所依據的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經當

事人協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議

答案

A,D,E

7.題型：單選題

自坍塌事故發(fā)生之日起（）內，事故造成的傷亡人數發(fā)生變化的，應當及時補

報。A

5日B

7日C

15日D

30日

考占

2Z206043施工生產安全事故報告及采取相應措施的規(guī)定

解析

《生產安全事故報告和調查條例》規(guī)定，事故報告后出現(xiàn)新情況的，應當及時補

報。自事故發(fā)生之日起30日內，事故造成的傷亡人數發(fā)生變化的，應當及時補

報。

考點：事故補報的要求

8.題型：單選題

投標人中標某建設工程項目，合同金額7000萬元，則履約保證金額按規(guī)定應為

()=

A140萬元

B350萬元

C700萬元

D1400萬元

答案

C

解析

《招標投標法》規(guī)定，招標文件要求中標人提交履約保證金的，中標人應當提

交。

《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，履約保證金不得超過中標合同金額的

10%o中標人應當按照合同約定履行義務，完成中標項目。

9.題型：單選題

下列關于外資建筑企業(yè)資質審批與管理的說法中，正確的是().

A外資建筑企業(yè)的資質等級標準參照其母公司的實力核定

B外資建筑企業(yè)與其他企業(yè)聯(lián)合承包工程.應按外資建筑企業(yè)資質等級的業(yè)務許可

范圍進行

C外資建筑企業(yè)申請資質增項的,應按規(guī)定統(tǒng)一到國務院對外貿易經濟行政主管部

門辦理

D中外合資經營建筑企業(yè).中方投資者為中央管理企業(yè)的,其資質由國務院建設行政

主管部門審批

答案

D

10.題型：單選題

某綜合樓工程由A企業(yè)總承包，其中消防工程由B企業(yè)分包。B企業(yè)于自檢合格

后，于2006年5月1日向A企業(yè)申請竣工驗收，消防分部工程于經2006年5月5

日由當地公安消防機構進行了驗收，A企業(yè)于5月8日向建設單位提出竣工驗收申

請，建設單位于5月15日組織了竣工驗收，驗收合格，工程交付使用。則該消防

工程的保修期始于2006年()。

人5月1日

85月5日

?5月8日

D5月15日

答案

D

解析

按照《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，建設工程保修期的起始日是竣工驗收合

格之日。此處是指單位工程竣工驗收，并非分包工程驗收。

11.題型：單選題

建設單位申請領取施工許可證的法定審批條件中，要求施工圖設計文件應當滿足

()。

A已按規(guī)定審查合格

B建設單位的要求

C城市規(guī)劃的要求

D施工質量和施工安全的要求

答案

A

解析

《建設工程施工許可管理辦法》規(guī)定，申請領取施工許可證，應有滿足施工需要

的施工圖紙及技術資料，施工圖設計文件已按規(guī)定審查合格。故選項A正確。

12.題型：單選題

施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故，施工企業(yè)向監(jiān)管部門報告的內容不包括（）。

A事故發(fā)生的時間、地點以及現(xiàn)場情況

B事故中傷亡和下落不明人數

C已經采取的措施

D事故的原因、性質和事故責任

答案

D

13.題型：多選題

為了防治環(huán)境噪聲污染，對在城市市區(qū)范圍內行駛的機動車輛的說法正確的是

（）。

A機動車輛的消聲器必須符合國家規(guī)定的要求

B機動車輛的喇叭必須符合國家規(guī)定的要求

C機動車輛須加強維修和保養(yǎng)

D機動車輛須保持技術性能良好

E機動車輛應安裝、使用警報器

答案

A,B,C,D

解析

《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)范圍內行駛的機動車輛的消聲器和喇

叭必須符合國家規(guī)定的要求。機動車輛必須加強維修和保養(yǎng)，保持技術性能良好，

防治環(huán)境噪聲污染。

14.題型：單選題

《大氣污染防治法》規(guī)定，施工單位應當在施工工地公示施工現(xiàn)場大氣污染防治的

信息，這些信息不包括（）。

A揚塵污染防治措施

B揚塵控制監(jiān)管信息

C揚塵污染防治負責人

D揚塵監(jiān)督管理主管部門

答案

B

15.題型：單選題

甲乙雙方均愿就合同糾紛以仲裁方式解決，但始終未達成書面協(xié)議。后甲向仲裁委

員會申請仲裁，此時仲裁委員會正確的處理方法是（）。

A因雙方完全自愿，故可以受理

B駁回申請，令雙方補充協(xié)議后再申請

C交給人民法院處理

D不予受理

答案

D

16.題型：多選題

注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設強制性標準的應（）。

A責令停止執(zhí)業(yè)3個月以上1年以下

B構成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任

C情節(jié)嚴重的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書

D3年內不予注冊

E造成重大安全事故的，終身不予注冊

答案

A,B,C,E

解析

注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設強制性標準的，責令停止執(zhí)業(yè)3個月

以上1年以下；情節(jié)嚴重的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內不予注冊；造成重大安全

事故的，終身不予注冊；構成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任。

17.題型：單選題

乙公司明知甲公司經營部部長被撤銷了對外簽訂合同的授權，還繼續(xù)與其簽訂設備

采購合同，因此給甲公司造成經濟損失，其法律后果應該（）。

A由甲公司自行承擔責任

B由乙公司自行承擔責任

C由甲乙公司承擔連帶責任

D由乙公司和甲公司經營部部長承擔連帶責任

答案

D

解析

此題目屬于第三人明知行為人沒有代理權還與其進行民事法律行為因而給他人

造成損失，應該由第三人和行為人承擔連帶責任。故選項D正確。

18.題型：多選題

我國知識產權的主體包括（）。A

著作權B

專利權C

商標專用權D

抵押權E

所有權

考點

2Z201061知識產權的法律特征

解析

我國的知識產權包括著作權、專利權、商標專用權、發(fā)現(xiàn)權、發(fā)明權以及其他科技

成果權。

考點：知識產權的法律特征。

19.題型：單選題

根據《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》規(guī)定，建設單位應當向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報送有關竣工驗收資

料的期限為竣工驗收后（）個月內。

Al

B3

C6

D12

答案

C

20.題型：單選題

根據《文物保護法》，下列對違法行為處理的方法中，正確的是（）。

A擅自遷移，拆除不可移動文物的，處以罰款

B亥1|劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位給予警告，可以并處以

罰款

C擅自在文物保護范圍內建設工程的，吊銷資質證書

D亥1）劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位處以罰款

答案

B

解析

亥U劃、涂污或者損壞文物尚不嚴重的，或者損毀依法設立的文物保護單位標志

的，由公安機關或者文物所在單位給予警告，可以并處罰款。

21.題型：單選題

某工程在9月10日發(fā)生了地震災害迫使承包人停止施工。9月15日發(fā)包人與承包

人共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重需要拆除重建。9月17日

發(fā)包人將依法單方解除合同的通知送達承包人，9月18日發(fā)包人接到承包人同意

解除合同的回復。依據《合同法》的規(guī)定，該施工合同解除的時間應為（）。*

A9月10日

B9月15日

C9月17日

D9月18日

答案

C

22.題型：單選題

施工方甲單位由于建設需要，需要經過乙廠的道路運送建筑材料。于是，甲、乙雙

方訂立合同，約定施工方甲單位向乙廠支付一定的費用，甲單位可以通過乙單位的

道路運送材料。在此合同中，施工單位甲擁有的權利是()o

A相鄰權

B地役權

C土地租賃權

D建設用地使用權

答案

B

解析

根據《物權法》對地役權的規(guī)定，地役權是為使用自己不動產的便利或提高其效

益而按照合同約定利用他人不動產的權利，施工方甲為了自己的方便與乙廠簽訂合

同，從而被允許通行，顯然是取得了地役權，因此，正確答案為B。

23.題型：單選題

按照《建設工程質量管理條例》規(guī)定，下列關于工程監(jiān)理責任、權限的說法中，正

確的是()o

A監(jiān)理單位對施工質量監(jiān)理承擔違約責任和違法責任

B未經監(jiān)理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收

C監(jiān)理工程師可依法發(fā)布有關指令

D施工監(jiān)理只能采用旁站監(jiān)理方法

答案

A

24.題型：單選題

根據《勞動合同法》的規(guī)定，無固定期限勞動合同可以約定試用期，但試用期最長

不得超過（）個月。

A1

B2

C3

D6

答案

D

解析

根據《勞動合同法》的規(guī)定，無固定期限勞動合同可以約定試用期，但試用期最

長不得超過6個月。

25.題型：多選題

與工程建設關系比較密切的刑事犯罪有（）。A

重大責任事故罪B

受賄罪C

重大勞動安全事故罪D

瀆職罪E

工程重大安全事故罪

考點

2Z201094建設工程刑事責任的種類及承擔方式

解析

依據《刑法》規(guī)定，在建設工程領域常見的刑事犯罪有：工程重大安全事故罪、重

大責任事故罪、重大勞動安全事故罪、串通投標罪。

考點：建設工程刑事責任的種類及承擔方式。

26.題型：多選題

下列選項中，委托代理終止的情形有（）。

A代理期間屆滿或者代理事務完成

B代理人是非法人組織

C代理人死亡

D代理人喪失民事行為能力

E被代理人取消委托或者代理人辭去委托

答案

A,C,D,E

解析

《民法總則》規(guī)定，有下列情形之一的，委托代理終止：（I）代理期間屆滿或

者代理事務完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；（3）代理人喪失

民事行為能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作為被代理人或者代理人的

法人、非法人組織終止。

27.題型：單選題

下列關于用人單位經濟性裁員的說法中，正確的是（）.

A經濟性裁員為用人單位單方解除勞動合同

B經濟性裁員應取得工會或全體職工同意

C經濟性裁員方案應由勞動行政部門審批

D經濟性裁員人數不得超過用人單位總人數的10%

答案

A

28.題型：單選題

《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》中規(guī)定，（）負責全國建筑業(yè)企業(yè)資質的統(tǒng)一監(jiān)督

管理。

A省級人民政府

B縣級以上地方人民政府建設主管部門

C省.自治區(qū).直轄市人民政府建設主管部門

D國務院建設主管部門

答案

D

29.題型：多選題

建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，經鑒定工程質量合格，關于竣工日

期的說法，正確的又（）。

A應當以鑒定合格日期為竣工日期

B鑒定期間為順延工期的期間

C應當以合同約定的竣工日期作為竣工日期

D應當以申請鑒定日期作為竣工日期

E應當以提交竣工驗收報告的日期為竣工日期

答案

B,E

解析

《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》法

釋[2004]14號第十四條當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情

形分別處理：（一）建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日

期；（二）承包人己經提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收

報告之日為竣工日期；（三）建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移

占有建設工程之日為竣工日期。第十五條建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)

生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。

30.題型：多選題

關于法定代表人的說法，正確的有（）。

A法定代表人代表法人從事民事活動

B公司章程對法定代表人權利的限制，可以對抗善意第三人

C因過錯履行職務行為損害他人，由法定代表人承擔責任

D法人應當有法定代表人

E法定代表人為特別法人

答案

A,D

解析

依照法律或者法人章程的規(guī)定，代表法人從事民事活動的負責人，為法人的法定

代表人。法定代表人以法人名義從事的民事活動，其法律后果由法人承受，法人章

程或者法人權力機構對法定代表人代表權的限制，不得對抗善意相對人。法定代表

人因執(zhí)行職務造成他人損害的，由法人承擔民事責任。法人承擔民事責任后，依照

法律或者法人章程的規(guī)定，可以向有過錯的法定代表人追償。

31.題型：單選題

某建設工程施工合同簽訂于2011年3月1日，合同約定工程開工、竣工日期分別

為2011年3月10日和2012年10月1日，后工程于2012年10月20日竣工驗收

合格，現(xiàn)承包人欲行使工程價款優(yōu)先受償權，其最遲必須行使的時間期限是

()O

A2013年4月1日

B2013年10月1日

C2013年4月20日

D2013年10月20日

答案

C

解析

建設工程承包人行使優(yōu)先權的期限是6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程

合同約定的竣工之日起計算。本題中雖然約定了竣工日期，但工程竣工驗收合格之

日即2012年10月20日是實際的竣工日期，因此以該日期再加6個月。故選項C

正確。

32.題型：單選題

項目經理甲因勞資糾紛被工人乙起訴，人民法院作出判決后，甲表示不服，準備上

訴，則下列錯誤的是()。

A甲為上訴人

B甲應在判決書送達之日起15日內上訴

C甲已口頭表示上訴，可在上訴期后補交上訴狀

D當事人直接向第二審人民法院上訴的，第二審人民法院應當在5日內將上訴狀移

交原審人民法院

答案

C

解析

當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起15日內向上

一級人民法院提起上訴；當事人提起上訴，應當遞交上訴狀。上訴狀應當通過原審

法院提出，并按照對方當事人的人數提出副本。當事人直接向第二審人民法院上訴

的，第二審人民法院應當在5日內將上訴狀移交原審人民法院。

33.題型：單選題

實行開工報告審批制度的建設工程，必須符合（）的規(guī)定。

A施工許可證發(fā)證機關

B縣級以上人民政府

C省級人民政府

D國務院

答案

D

34.題型：單選題

軟件著作權的歸屬，下列說法錯誤的是（）。A

由兩個以上的自然人、法人或者其他組織合作開發(fā)的軟件，其著作權的歸屬由合作

開發(fā)者簽訂書面合同約定B

接受他人委托開發(fā)的軟件，其著作權的歸屬由委托人與受托人簽訂書面合同約定C

無書面合同或者合同未作明確約定的，其著作權由委托人享有D

由國家機關下的任務開發(fā)的軟件，著作權的歸屬于行使由項目任務書或者合同規(guī)定

考點

2Z201062建設工程知識產權的常見種類、保護和侵權責任

解析

無書面合同或者合同未作明確約定的，其著作權由受托人享有。

考點：軟件著作權的歸屬。

35.題型：單選題

關于工程建設國家標準的審批發(fā)布和編號，下列說法正確的是:工程建設國家標準由

().

A由國務院工程建設行政主管部門批準并發(fā)布

B由國務院標準化行政主管部門審查并統(tǒng)一編號

C由國務院標準化行政主管部門批準并發(fā)布

D由國務院工程建設行政主管部門審查并批準

答案

D

解析

《工程建設國家標準管理辦法》第28條規(guī)定:"工程建設國家標準由國務院工程

建設行政主管部門審查批準，由國務院標準化行政主管部門統(tǒng)一編號，由國務院標準

化行政主管部門和國務院工程建設行政主管部門聯(lián)合發(fā)布.”據此，正確答案為D.

36.題型：單選題

下列屬于用人單位可以解除勞動合同，但應提前30天以書面形式通知勞動者本人

的情形是，勞動者()。

A非因工負傷、醫(yī)療期滿后，不能從事原工作和用人單位另行安排的工作

B因工負傷并被確認喪失勞動能力

C因患職業(yè)病并被確認喪失勞動能力

D因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的

答案

A

37.題型：單選題

下列建設項目中，屬于依法應當進行公開招標范圍的是（）。

A涉及國家安全、國家秘密的項目

B使用各級財政預算資金的項目

C使用企業(yè)事業(yè)單位自有資金的項目

D使用上市公司資金的項目

答案

B

38.題型：單選題

工程施工中見證取樣試件要作為質量驗收的依據，則質量檢驗機構應當是（）的

機構。

A具有相應資質等級

B建設行政主管部門指定

C當地技術質量監(jiān)督局認可

D質量監(jiān)督站指定。

答案

A

39.題型：單選題

招標人應當自收到評標報告之日起（）公示中標候選人，公示期不得少于（）。

A

3日內，3日B

2日內，2日C

2工作日內，2工作日D

3工作日內，3工作日

考點

2Z203015中標的法定要求和招標投標投訴處理

解析

招標人應當自收到評標報告之日起3日內，公示中標候選人，公示期不得少于3

日。

考點：中標的法定要求。

40.題型：多選題

建設工程施工合同履行過程中可能會出現(xiàn)以下原因所造成的損失，應由承包人承擔

的損失有（）.

A因承包人采購的原材料未按照約定時間運到現(xiàn)場，導致窩工、停工的損失

B承包人將主體工程分包給某分包商，分包商承攬的工程不符合質量標準造成的損

失

C發(fā)包方中途變更設計造成的損失

D發(fā)包方采購的材料經承包方驗收入庫后,工地出現(xiàn)偷盜造成材料損失

E發(fā)生不可抗力事件后，發(fā)包方采購且經承包方驗收入庫的材料出現(xiàn)損毀

答案

A,B,D

41.題型：單選題

下列對于合同權利義務終止的說法正確的是（）。

A合同終止會引起合同權利義務客觀上不復存在

B合同權利義務終止是合同責任的終止

C合同權利義務終止就終止了合同的經濟往來結算條款的效力

D合同權利義務終止后合同的遺留問題無須再處理

答案

A

42.題型：單選題

乙材料供貨商誤將本應該發(fā)給丙施工單位的鋼筋，誤發(fā)給了甲施工單位，甲單位對

乙材料供貨商誤發(fā)的鋼筋進行了專人管理，并提供了材料保護，則（）可以要求

無因管理之債。A

乙對丙B

丙對甲C

甲對乙D

丙對乙

考坐上點

2Z201052建設工程債的產生和常見種類

解析

無因管理是指管理人員和服務人員沒有法律上的特定義務，也沒有受到他人委托，

自覺為他人管理事務或提供服務。無因管理在管理人員或服務人員與受益人之間形

成了債的關系。

考點：無因管理;。

43.題型：多選題

某工程項目未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后樓板裂縫，經鑒定是由于承包人偷工

減料造成的。關于此項目質量責任的說法，正確的有（）。

A未經竣工驗收使用此工程，由發(fā)包人承擔全部責任

B承包人在建設工程設計文件規(guī)定的合理使用年限內對主體結構承擔民事責任

C承包人應當負責返修，費用由發(fā)包人承擔

D造成發(fā)包人損失的，承包人不承擔責任

E承包人應當負責返修，費用由承包人承擔

答案

B,E

44.題型：單選題

根據《建設工程質量管理條例》，關于工程監(jiān)理單位質量責任和義務的說法，正確

的是（）*

A監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設計單位有利害關系

B監(jiān)理單位對施工質量實施監(jiān)理，并對施工質量承擔監(jiān)理責任

C未經總監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用

D施工圖深化文件是監(jiān)理工作的主要依據

答案

B

45.題型：單選題

甲、乙、丙、丁四家施工企業(yè)組成聯(lián)合體進行投標。聯(lián)合體協(xié)議約定：因聯(lián)合體的

責任造成招標人損失時，甲、乙分別承擔損失賠償額的30%;丙、丁分別承擔損失

賠償額的20%。若因該聯(lián)合體的責任造成招標人損失100萬元人民幣，下列關于

該損失賠償的說法正確的是（）□[2012]A

招標人向丙主張100萬元人民幣的賠償，丙僅應賠償20萬元人民幣B

招標人必須按照聯(lián)合體協(xié)議中約定的比例分別向各成員主張賠償額C

招標人可以向甲主張50萬元人民幣的賠償D

乙向招標人賠償100萬元人民幣后，可以向丁追償70萬元人民幣

考點

2Z203022建設工程共同承包的規(guī)定

解析

共同承包各方應簽訂聯(lián)合承包協(xié)議，明確約定各方的權利、義務以及相互合作、違

約責任承擔等條款。各承包方就承包合同的履行對建設單位承擔連帶責任。如果出

現(xiàn)賠償責任，建設單位有權向共同承包的任何一方請求賠償，而被請求方不得拒

絕，在其支付賠償后可依據聯(lián)合承包協(xié)議及有關各方過錯大小，有權對超過自己應

賠償的那部分份額向其他方進行追償。

考點：共同承包的責任。

46.題型：單選題

關于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。*

A一審程序包括普通程序和特殊程序

B必須以書面形式起訴

C原告必須與案件有直接利害關系

D提交起訴狀的同時提交全部證據

答案

C

解析

《民事訴訟法》第119條規(guī)定，起訴必須符合下列條件：①原告是與本案有直接

利害關系的公民、法人和其他組織；②有明確的被告；③有具體的訴訟請求、事實

和理由；④屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。起訴方式，應

當以書面起訴為原則，口頭起訴為例外。

47.題型：單選題

《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，建設工程施工前，（）應當對有關安全施

工的技術要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明，并由雙方簽字確認。A

建設單位項目負責人B

總監(jiān)理工程師C

施工單位負責項目管理的技術人員D

施工單位項目經理

考點

2Z206031編制安全技術措施專項施工方案安全技術交底規(guī)定

解析

建設工程施工前，施工單位負責項目管理的技術人員應當對有關安全施工的技術要

求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明，并由雙方簽字確認。

考點：安全施工技術交底

48.題型：多選題

按照《建筑法》和《建筑工程質量管理條例》的規(guī)定，未取得資質證書承攬工程承

擔的法律責任包括（）。

A予以取締

B對施工單位處以工程合同價款2%以上4%以下的罰款

C一年內不得申請建筑業(yè)企業(yè)資質

D有違法所得的予以沒收

E3年內不得申請建筑業(yè)企業(yè)資質

答案

A,B,D

解析

未取得資質證書承攬工程的，予以取締，對施工單位處工程合同價款2%以上

4%以下的罰款；有違法所得的，予以沒收。

49.題型：多選題

用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前30日以書面形式通知勞動者本人或者

額外支付勞動者一個月工資的有（）。

A嚴重違反用人單位規(guī)章制度的

B勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事

由用人單位另行安排工作的

C嚴重失職，營私舞弊，對用人單位造成重大損害的

D勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作

E勞動合同訂立時所依據的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經當

事人協(xié)商不能就變更勞動合同內容達成協(xié)議的

答案

B,D,E

解析

《勞動合同法》第40條規(guī)定，有下列情形之一的，用人單位提前30日以書面形

式通知勞動者本人或者額外支付勞動者1個月工資后，可以解除勞動合同：（1）勞

動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用

人單位另行安排的工作的；（2）勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗

位，仍不能勝任工作的；（3）勞動合同訂立時所依據的客觀情況發(fā)生重大變化，致

使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內容達成協(xié)

議的。

50.題型：多選題

根據有關擔保的法律規(guī)定，屬于不得抵押的財產有（）。A

土地所有權B

農村集體宅基地土地使用權C

學校教學樓D

正在建造的建筑物E

被扣押的房屋

考點

2Z201073抵押權、質權、留置權、定金的規(guī)定

解析

下列財產不得抵押：①土地所有權；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有

的土地使用權，但法律規(guī)定可以抵押的除外；③學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目

的的事業(yè)單位、社會團體的教育設施、醫(yī)療衛(wèi)生設施和其他社會公益設施；④所有

權、使用權不明或者有爭議的財產；⑤依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產。

考點：抵押物。

51.題型：多選題

無獨立請求權的第三人，其訴訟權利包括（）。*

A申請?zhí)崞鹪V訟

B申請參加訴訟

C提起反訴

D由法院通知參加訴訟

E申請?zhí)崞鸸嬖V訟

答案

B,D

52.題型：多選題

下列選項中屬于《安全生產法》規(guī)定的生產經營單位安全生產責任的有（）.

A建立健全生產安全事故隱患排查治理制度

B建立健全重大事故隱患治理督辦制度

C及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患

D如實記錄事故隱患排查治理情況

E如實向從業(yè)人員通報事故隱患排查治理情況

答案

A,C,D,E

解析

安全生產法》第38條規(guī)定，生產經營單位應當建立健全生產安全事故隱患排查治

理制度，采取技術、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患.事故隱患排查治理情況應當

如實記錄，并向從業(yè)人員通報.縣級以上地方各級人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職

責的部門應當建立健全重大事故隱患治理督辦制度，督促生產經營單位消除重大事

故隱患.因此A、c、D、E選項是生產經營單位應該作的工作.B選項是政府安全生

產監(jiān)督管理部門應該做的工作.

53.題型：單選題

根據《建設工程質量管理條例》，組織有關單位參加建設工程竣工驗收的義務主體

是（）。*

A施工企業(yè)

B建設單位

C建設行政主管部門

D建設工程質量監(jiān)督機構

答案

B

54.題型：單選題

關于無效施工合同工程款結算的說法，正確的是（）。*

A施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，修復后的建筑工程經竣工驗收不

合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持

B施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工價

款的，不予支持

C施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求參照合同約定支付工

程價款的，應予支持

D施工合同無效，且建設工程經經竣工驗收不合格，修復后的建設工程驗收合格，

發(fā)包人請求承包人承擔修復的，不予支持

答案

A

解析

《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)

定，建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約

定支付工程價款的，應予支持。

建設工程施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處

理：（1）修復后的建設工程經竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用

的.應予支持；（2）修復后的建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程

價款的，不予支持。

55.題型：多選題

某工程項目已超過合理使用年限，欲繼續(xù)使用。此時應當委托具有相應資質等級的

（）鑒定，并根據鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用年限。

A建設單位

B施工單位

C設計單位

D勘察單位

E監(jiān)理單位

答案

C,D

56.題型：單選題

施工企業(yè)的消防安全責任人應是（）。

A施工企業(yè)負責人

B專職安全員

C專職消防安全員

D項目負責人

答案

A

57.題型：單選題

關于投標文件撤回和撤銷的說法，正確的是（）。*

A投標人可以選擇電話或書面方式通知招標人撤回投標文件

B招標人收取的投標保證金，應當自收到投標人撤回通知之日起10日內退還

C投標截止時間后投標人撤銷投標文件的，招標人應當退還投標保證金

D投標人撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前通知招標人

答案

D

解析

《招標投標法》規(guī)定，投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以

補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人。補充、修改的內容為

投標文件的組成部分。投標人撤回已提交的投標文件，招標人已收取投標保證金

的，應當自收到投標人書面撤回通知之日起5日內退還。投標截止后投標人撤銷投

標文件的，招標人可以不退還投標保證金。

58.題型：多選題

關于工程質量檢測機構職責的說法，正確的有（）。*

A檢測機構出具的檢測報告應由檢測機構法定代表人或授權的簽字人簽署

B檢測機構對涉及結構安全的所有檢測結果應及時報告建設主管部門

C檢測機構不得與建設單位有隸屬關系

D檢測機構應當對檢測結果不合格的項目建立單獨的項目臺賬

E檢測機構對發(fā)現(xiàn)的項目參與方的違規(guī)行為應及時報告建設單位

答案

A,D

解析

檢測機構應當將檢測過程中發(fā)現(xiàn)的建設單位、監(jiān)理單位、施工單位違反有關法

律、法規(guī)和工程建設強制性標準的情況，以及涉及結構安全檢測結果的不合格情

況，及時報告工程所在地建設主管部門。檢測機構應當建立檔案管理制度，并應當

單獨建立檢測結果不合格項目臺賬。檢測機構不得與行政機關，法律、法規(guī)授權的

具有管理公共事務職能的組織以及所檢測工程項目相關的設計單位、施工單位、監(jiān)

理單位有隸屬關系或者其他利害關系。

59.題型：單選題

某建筑公司在與農民工工資糾紛的訴訟中敗訴，法庭判決其2012年8月5日前支

付農民工工資5萬元，但該公司在判決規(guī)定的支付截止日期沒有支付，則農民工可

以在如下日期之前申請強制執(zhí)行（）o

A2012年9月5日

B2013年2月5日

C2013年8月5日

D2014年8月5日

答案

D

解析

人民法院作出的判決、裁定等法律文書，當事人必須履行。如果無故不履行，另

一方當事人可向有管轄權的人民法院申請強制執(zhí)行。申請強制執(zhí)行，還須遵守申請

執(zhí)行期限。申請執(zhí)行的期間為兩年。這里的期間，從法律文書規(guī)定履行期間的最后

1日起計算；法律文書規(guī)定分期履行的，從規(guī)定的每次履行期間的最后1日起計

算；法律文書未規(guī)定履行期間的，從法律文書生效之日起計算。故選項D正確。

60.題型：單選題

根據《安全生產法》，生產經營單位發(fā)生生產安全事故造成人員傷亡和他人財產損

失，應擔依法承擔賠償責任，拒不承擔的，由（）依法強制執(zhí)行。[2015]A

人民法院B

人民政府C

建設行政主管部門D

安全生產監(jiān)督管理部門

考點

2Z206044違法行為應承擔的法律責任

解析

本題考查的是施工安全事故應急救援與調查處理違法行為應承擔的法律責任?！栋?/p>

全生產法》規(guī)定，生產經營單位發(fā)生生產安全事故造成人員傷亡、他人財產損失

的，應當依法承擔賠償責任，拒不承擔或者其負責人逃匿的，由人民法院依法強制

執(zhí)行。

考點：事故責任單位及主要負責人應承擔的法律責任

61.題型：單選題

根據《建筑工程質量管理條例》，對涉及（）的裝修工程，建設單位應委托原設

計單位或具有相應資質等級的設計單位提出設計方案。*

A增加工程造價總額

B建筑主體和承重結構變動

C增加工程內部裝修

D改變建筑工程局部使用功能

答案

B

62.題型：單選題

臨時性工作崗位是指（）。

A存續(xù)時間不超過6個月的崗位

B主營業(yè)務崗位提供服務的非主營業(yè)務崗位

C用工單位的勞動者因脫產學習原因無法工作的一定期間內，可以由其他勞動者替

代工作的崗位

D用工單位的勞動者因休假原因無法工作的一定期間內，可以由其他勞動者替代工

作的崗位

答案

A

解析

2014年1月人力資源社會保障部發(fā)布的《勞務派遣暫行規(guī)定》進一步規(guī)定，臨

時性工作崗位是指存續(xù)時間不超過6個月酌崗位；輔助性工作崗位是指為主營業(yè)務

崗位提供服務的非主營業(yè)務崗位；替代性工作崗位是指用工單位的勞動者因脫產學

習、休假等原因無法工作的一定期間內，可以由其他勞動者替代工作的崗位。

63.題型：多選題

下列情形導致施工合同無效的有（）。[2012]A

施工企業(yè)以欺詐手段承攬政府投資工程B

某投標人與招標人串通并中標，損害其他投標人利益C

施工企業(yè)不具有相應資質等級D

違反工程建設強制性標準訂立施工合同E

以欺詐手段訂立施工合同，損害合同對方當事人利益

考坐上點

2Z204014無效合同和效力待定合同的規(guī)定

解析

本題考查施工合同無效的情形。依據《合同法》第52條，合同無效的情形包括：

⑴一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；A選項正確；（2）惡意串

通，損害國家、集體或者第三人利益；B選項正確；（3）以合法形式掩蓋非法目

的；（4）損害社會公共利益；（5）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。依據1987年實

施的《民法通則》，一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意

思的情況下所為的民事行為無效。但1999年實施的《合同法》在合同民事行為領

域中放寬了這一要求。按其規(guī)定，一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方

在違背真實意思的情況下訂立的合同，并不當然無效，受損害方有權請求人民法院

或者仲裁機構變更或者撤銷。C、D選項均屬違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的

情形，也被《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解

釋》界定為無效。

考點：無效合同的類型

64.題型：單選題

按照我國有關法律法規(guī)的規(guī)定，分包工程的發(fā)包人可以要求分包工程的承包人提供

分包工程的（）=

A投標擔保

B履約擔保

C付款擔保

D維修擔保

答案

B

解析

《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》還規(guī)定，分包工程發(fā)包人可

以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履約擔保；分包工程承包

人在提供擔保后，要求分包工程發(fā)包人同時提供分包工程付款擔保的，分包工程發(fā)

包人應當提供。

65.題型：單選題

甲不慎掉入鬧市街口的一個正在施工的井里受傷。一年零五個月后到法院起訴，要

求施工單位賠償其損失。對此案法院（）o

A不予受理，因為已過了訴訟時效

B在甲補充了有關時效中止或中斷的證據后才可以受理

C應當受理

D不應當受理，因為本案過錯難以分清

答案

C

解析

受理是是法院立案階段，根據民事訴訟法的規(guī)定，只要符合起訴的條件法院都應

當立案受理。

66.題型：單選題

《危險化學品安全管理條例》規(guī)定,進行可能危及危險化學品管道安全的施工作業(yè).

施工單位應當在開工的（）前書面通知管道所屬單位.

A1日

B3日

C5日

D7日

答案

D

67.題型：單選題

根據《招標投標法》的相關規(guī)定，當投標人少于（）個人的情況下，招標人應當

依法重新招標。

A5

B4

C3

D2

答案

c

解析

《招標投標法》規(guī)定，投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間

前.將投標文件送達投標地點。招標人收到投標文件后，應當簽收保存，不得開

啟。投標人少于3個的，招標人應當依法重新招標。在招標文件要求提交投標文件

的截止時間后送達的投標文件，招標人應當拒收。

68.題型：單選題

職工與用人單位就是否認定為工傷問題產生分歧時，根據《工傷保險條例》規(guī)定,

應由（）承擔舉證責任。

A工傷職工

B用人單位

C社會保險行政部門

D第三方機構

答案

B

69.題型：單選題

檢測結果利害關系人對檢測結果發(fā)生爭議，由（）。

A雙方共同認可的檢測機構

B原檢測機構

C上級檢測機構

D建設行政主管部門

答案

A

70.題型：多選題

施工單位必須按照()施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。

A標準施工工藝

B合同約定

C施工技術標準

D工程設計圖紙

E口頭約定

答案

C,D

解析

《建設工程質量管理條例》規(guī)定，施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標

準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計

文件和圖紙有差錯的，應當及時提出意見和建議。

71.題型：單選題

甲建筑材料公司聘請王某擔任推銷員，雙方簽訂勞動合同，在試用期內，甲公司對王某

().

A不得解除勞動合同

B支付的工資不得低于合同約定的工資

C發(fā)給的工資不得低于單位所在地的最低工資標準

D工資不得低于本單位最低檔工資

答案

C

解析

《勞動合同法》第39條和第40條規(guī)定有試用期中可解除合同的情形.根據《勞

動合同法實施條例》第15條的規(guī)定"勞動者在試用期的工資不得低于本單位相同崗

位最低檔工資或者不得低于勞動合同約定工資的80%,并不得低于用人單位所在地

的最低工資標準”.選項C是正確的.

72.題型：單選題

城市道橋、鐵路（包括輕軌）、工業(yè)廠房等建設項目，在建成后的使用過程中可能會

對周圍環(huán)境產生噪聲污染。建設單位應依法規(guī)定防治措施的時間是（）0

A立項準備時

B建設前期

C建成后

D投入使用后

答案

B

73.題型：單選題

下列關于注冊機關監(jiān)管職權的表述中，正確的是（）。

A注冊建造師王某執(zhí)業(yè)違法，被工程所在縣政府建設主管部門撤銷了注冊證書

B注冊建造師異地執(zhí)業(yè)違法，被當地省政府主管部門撤銷了注冊證書

C注冊機關履行監(jiān)管職能時，要求注冊建造師公布個人信息

D注冊機關要求被檢查人員所在的聘用單位提供有關人員簽署的文件及相關業(yè)務文

檔

答案

D

74.題型：單選題

關于節(jié)能的產業(yè)政策，下列說法錯誤的是（）.

A國家限制發(fā)展高耗能、高污染行業(yè)

B國家不鼓勵企業(yè)制定嚴于國家標準的企業(yè)節(jié)能標準

C國家對落后的耗能過高的生產丁藝實行淘汰制度

D禁止使用國家明令淘汰的用能設備、生產工藝

答案

B

75.題型：單選題

根據有關規(guī)定，下列關于工程保修金使用的說法，正確的是（）。

A凡是缺陷責任期內出現(xiàn)的工程質量問題需要維修的，即可動用保修金

B凡是法定保修期內出現(xiàn)的工程質量問題需要維修的，即可動用保修金

C凡是工程合理使用年限內出現(xiàn)的工程質量問題需要維修的，即可動用保修金

D凡是合同約定保修期內出現(xiàn)的工程質量問題需要維修的，即可動用保修金

答案

A

76.題型：單選題

某施工單位在參加投標中有違法行為，建設行政主管部門的處罰決定于5月20日

作出，施工單位5月25日收到。8月1日施工單位欲通過有關途徑申請撤消該處

罰決定，則說法正確的是（）

A施工單位可以申請復議，也可以不經過復議直接起訴

B施工單位應先申請復議，不服復議可以向法院起訴

C施工單位只能向法院起訴

D施工單位既不可以申請復議，也不可以向法院起訴

答案

C

77.題型：多選題

下列合同中，屬于可變更、可撤銷的合同有（）。*

A建設單位因對工程內容存在重大誤解而訂立的合同

B施工企業(yè)采取欺詐手段訂立的損害國家利益的合同

C總承包單位將施工圖深化設計風險轉移給分包單位的合同

D建設單位為偷稅而訂立的施工合同

E村民脅迫施工企業(yè)訂立的供貨合同

答案

A,C,E

78.題型：單選題

有著作權侵權行為的，應當根據具體情況承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠

償損失等民事責任；對于損害公共利益或情節(jié)嚴重的侵權行為，可以由（）依法

追究其行政責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。A

知識產權保護組織B

國家出版局C

政府相關管理部門D

著作權行政管理部門

考點

2Z201062建設工程知識產權的常見種類、保護和侵權責任

解析

對于著作權的保護，主要是民法保護。如果侵權行為同時損害公共利益的，可以由

著作權行政管理部門責令停止侵權行為，沒收違法所得，沒收、銷毀侵權復制品，

并可處以罰款；情節(jié)嚴重的，著作權行政管理部門還可以沒收主要用于制作侵權復

制品的材料、工具、設備等；構成犯罪的，依法追究刑事責任。故選D

考點：建設工程知識產權的保護。

79.題型：單選題

自訂立之時就不具有法律效力是（）。A

無效合同的特征B

可變更合同的特征C

效力待定合同的特征D

有效合同的特征

考點

2Z2040I4無效合同和效力待定合同的規(guī)定

解析

無效合同的特征是：1具有違法性；2具有不可履行性；3自訂立之時就不具有法

律效力。

考點：無效合同

80.題型：單選題

某施工企業(yè)A由于工程建設的需要，需要經過B工廠的道路運送建筑材料。于

是，A、B雙方訂立合同，約定施工企業(yè)A向B工廠支付一定的費用，則A企業(yè)

便可以通過B單位的道路運送材料。在此合同中，施工企業(yè)A擁有的權利是

（）oA

相鄰權B

地役權C

土地租賃權D

建設用地使用權

考點

2Z201041物權的主要種類和與土地相關的物權

解析

原文是地役權，是指為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照合同約定利用他

人不動產的權利。他人的不動產為供役地，自己的不動產為需役地。從性質上說，

地役權是按照當事人的約定設立的用益物權。

考點：地役權。

81.題型：多選題

作為施工項目負責人的注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工的項目經

理，但下列選項中的（）情況例外。

A同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的

B因非承包方原因使工程停工120天以上且建設單位同意的

C合同約定的工程進入收尾階段而新的工程剛剛破土動工的

D因工作需要經工程發(fā)、承包雙方協(xié)商同意的

E合同約定的工程驗收合格的

答案

A,B,E

解析

《執(zhí)業(yè)建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》規(guī)定了A、B、E三種可以讓注冊建造師擔

任“兩個“建設工程項目施工負責人的例外情況，其中A選項實際上還是“同一工程”,B

選項“因非承包方原因”造成,E選項注冊建造師實際上已盡了應盡的義務.此外，經建

設單位同意可以更換擔任項目施工負責人的注冊建造師，但不是同意他擔任兩個及

以上的項目施工負責人;C選項的工程項目尚未完工,顯然也是錯誤選項。D選項屬

于可以更換項目經理的情形。

82.題型：多選題

招標代理機構應當具備的條件有（）。

A有專職律師

B有相應的資金

C有相應的營業(yè)場所

D有符合規(guī)定的技術、經濟等方面的專家?guī)?/p>

E有編制招標文件和組織評標的相應專業(yè)力量

答案

B,C,D,E

解析

如《招標投標法》規(guī)定，招標代理機構是依法設立、從事招標代理業(yè)務并提供相

關服務的社會中介組織。招標代理機構應當具備下列條件：（1）有從事招標代理業(yè)

務的營業(yè)場所和相應資金；（2）有能夠編制招標文件和組織評標的相應專業(yè)力量；（3）

有符合本法規(guī)定條件、可以作為評標委員會成員人選的技術、經濟等方面的專家

庫?！墩袠送稑朔ā愤€規(guī)定，從事工程建設項目招標代理業(yè)務的招標代理機構，其

資格由國務院或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府的建設行政主管部門認定。

83.題型：單選題

某住宅建筑工地夜間進行混凝土麓工作業(yè)，施工場界噪聲經測試為708B,嚴重影響了

周圍居民的休息.該施工單位未辦理過任何夜間施工手續(xù)并公告附近居民.對此，下面

說法錯誤的是（）.

A施工單位違反了有關夜間施工作業(yè)的法律規(guī)定

B該施工單位的夜間作業(yè)不屬于搶修、搶險作業(yè)

C該施工單位排放的建筑施工噪聲沒有超過建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值

D該施工單位應當接受市環(huán)境保護行政主管部門責令改正并處罰款的行政處罰

答案

C

84.題型：單選題

知識產權同其他財產所有權一樣，具有絕對的（）。A

排他性B

雙重屬性C

期限性D

地域性

考點

2Z201061知識產權的法律特征

解析

知識產權同其他財產所有權一樣，具有絕對的排他性。

考點：專有性。

85.題型：多選題

根據《民訴法》，起訴必須符合的條件有（）。

A原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織

B有明確的被告

C有具體的訴訟請求和理由

D事實清楚，證據確定充分

E屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄

答案

A,B,C,E

86.題型：多選題

保證期內，（）應當取得保證人書面同意，否則保證人不再承擔擔保責任。

A債權人依法將主債權轉讓給第三人的

B債權人與債務人協(xié)議變更主合同的

C債權人許可債務人轉讓債務的

D債權人與債務人協(xié)議解除主合同的

E債權人與其他債務人簽訂合同的

答案

B,C

解析

在保證期間，①債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人在原保證擔保的范

圍內繼續(xù)承擔保證責任；②債權人許可債務人轉讓債務的，應當取得保證人書面同

意，保證人對未經其同意轉讓的債務，不再承擔保證責任；③債權人與債務人協(xié)議

變更主合同的，應當取得保證人書面同意，未經保證人書面同意的，保證人不再承

擔保證責任。

87.題型：單選題

在評標委員會組建過程中，下列做法符合法律規(guī)定的是（）。

A評標委員會成員的名單僅在評標結束前保密

B評標委員會七個成員中，招標人的代表為三名

C項目評標專家從招標代理機構專家?guī)靸鹊南嚓P專家名單中隨機抽取

D評標委員會成員由三人組成

答案

C

88.題型：單選題

對于超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案，應由（）組織召開專

家論證會。A

安全監(jiān)督管理機構B

建設單位C

監(jiān)理單位D

施工單位

考點

2Z206031編制安全技術措施專項施工方案安全技術交底規(guī)定

解析

本題考查的是施工現(xiàn)場安全防護制度。

考