承攬工程合同

承攬工程合同承攬工程合同1發(fā)包方：__________（以下簡稱甲方）承包方：__________（以下簡稱乙方）經雙方協(xié)商一致，甲方將新城區(qū)人民醫(yī)院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：一、工程概況1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾2、合同內容：包工包料裝修（甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）3、工程標準：符合國家相關標準。4、工程地點：新城區(qū)人民醫(yī)院右側羽毛球館附二樓5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買）。二、質量技術要求乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標準，甲方據此驗收。（以效果圖為準）三、工程價款合同總造價：__________（大寫）（￥：__________元），本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。四、工期要求__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延（以甲方簽字為準）。五、付款方式裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。六、雙方的權利和義務（一）甲方權利和義務：由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。（二）乙方權利和義務：1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求）。2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的.一切費用由乙負責支付。5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。七、其它約定事項1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。八、違約責任雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內補足守約方的實際損失。九、解決合同糾紛的方式雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同附件：工程用料、施工預決算單。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________委托代理人（簽字）：__________委托代理人（簽字）：__________地址：__________地址：__________聯系電話：__________聯系電話：____________________年__________月__________日__________年__________月__________日承攬工程合同2甲方：____乙方：____依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項，以雙方友好協(xié)商達成一致，訂立本合同。一、工程范圍：____1、工程名稱：____2、地址：____3、工程要求：____符合國家質量標準。A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。B、冷庫地面保溫容重30-35KG。C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。D、固化時間：1—15秒。E、施工平整度：5-7MM。F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.G、閉孔率:≥90%二、施式要求：____1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。2、乙方施工過程中甲方提供食宿。3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質量。4、包裝（桶）歸乙方回收。三、工程造價及結算方式：____1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3_850元/M3=元。實際發(fā)泡數以甲乙雙方實際丈量為準。2、付款方式：____合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。四、工期；1、每天施工量約：____30—40M32、施工期間如停電等特殊原因工期順延。五、工程質量保修及期限1、工程達不到約定質量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。2、工程保修期為12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的`開裂，脫落乙方不任何負責。六、本合同在履行過程中發(fā)