2024年加工承攬合同例文（四篇）

第2頁共2頁2024年加工承攬合同例文定作人：_____簽訂地點：_____承攬人：_____簽訂時間：____年____月____日第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限1、計量單位2、數(shù)量3、工作量(工時)4、報酬5、交付期限6、、單價7、總金額┃第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：_____第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____第五條承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法：_____第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲____第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____第八條結(jié)算方法及期限：_____第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)____元。第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。第十二條違約責任：_____第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決：(一)提交_____仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。第十四條其他約定事項：__________________________________________________________________________________________________________________________________定作人：承攬人：2024年加工承攬合同例文（二）根據(jù)互利、公正、透明的準則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下合同條款，共同遵守執(zhí)行。1.加工產(chǎn)品詳情產(chǎn)品名稱：______訂單編號：______面料材質(zhì)：______顏色：______尺碼規(guī)格：______2.產(chǎn)品數(shù)量計量單位：______數(shù)量：______3.原材料供應由甲方提供原材料，具體如下：材料名稱：______數(shù)量：______質(zhì)量標準：______供應日期：______單價：______總金額：______4.產(chǎn)品質(zhì)量加工產(chǎn)品質(zhì)量遵循甲方提供的樣衣或工藝單，樣衣由甲方保管，作為驗收標準。樣衣和工藝單作為合同附件。5.技術(shù)資料與圖紙1.甲方提供服裝款式（樣衣或______）及標志圖案等技術(shù)資料。2.若乙方在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應立即通知甲方。甲方應在規(guī)定的時間內(nèi)（______天）回復并提出修改意見。若甲方未及時回復，乙方有權(quán)暫停工作，并在______天內(nèi)通知甲方，由此造成的損失由甲方承擔。3.乙方需對甲方提供的技術(shù)資料保密，不得泄露給第三方，也不得在未經(jīng)甲方許可的情況下，利用這些資料自行加工或銷售。4.未經(jīng)甲方明確許可，乙方不得保留服裝樣品及相關(guān)技術(shù)資料。6.報酬1.加工單價：______2.總金額（元）：______7.包裝方式內(nèi)包裝：______，外包裝：______，包裝費用由______方承擔。8.產(chǎn)品交付1.交貨地點：______2.交（提）貨期限：______9.產(chǎn)品驗收1.驗收期限：______2.驗收時需核對貨物的品名、編號、數(shù)量、嘜頭，無誤后方可抽樣。3.驗收方式：按30%比例隨機抽樣。4.驗收標準：與樣衣款式、做工一致。5.如初次驗收不合格，甲方須在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求返修。6.對于乙方返修后的成品，甲方將再次按照上述標準進行驗收。若仍不合格，甲方有權(quán)處理這些產(chǎn)品，并從應付乙方的加工費中扣除不合格產(chǎn)品的成本價。10.定金/預付貨款1.甲方應于____年____月____日前支付定金____元。若甲方違約，無權(quán)要求返還定金；若乙方違約，除承擔違約責任外，須雙倍返還定金。2.甲方應于____年____月____日前支付預付款____元。若甲方違約，預付款可抵作違約金和賠償金，如有余款可要求返還；若乙方違約，除承擔違約責任外，須全額返還預付款。11.報酬結(jié)算1.付款期限：甲方應在驗收無誤收貨后______日內(nèi)，一次性支付合同約定的全部款項。12.留置權(quán)在未支付價款的情況下，除非雙方另有約定，乙方對其完成的服裝享有留置權(quán)。13.違約責任1.甲方違約責任(1)未經(jīng)雙方同意，中途擅自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計，甲方需賠償乙方因此造成的損失。(2)中途解除合同，甲方應支付未履行部分價款總值50%的違約金。(3)未按約定時間及要求提供原材料、技術(shù)資料等，或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應賠償乙方損失；若乙方不解除合同，除交付日期順延外，甲方需賠償乙方停工待料的損失。2.乙方違約責任(1)乙方需承擔違約責任，并如數(shù)返還預付款。甲方（簽章）：______乙方（簽章）：______簽訂地點：______簽訂地點：__________年____月____日____年____月____日2024年加工承攬合同例文（三）在《訟法》的適用解釋框架內(nèi)，明確界定了承攬合同的加工地既作為合同的履行地，亦作為訴訟管轄地的原則，這一規(guī)定顯著區(qū)別于買賣合同中一般以標的物交付地作為合同履行地的常規(guī)做法。最高人民法院此舉旨在通過訴訟管轄權(quán)的合理配置，促使法院更加貼近案件核心事實的發(fā)生地，進而有效提升案件真相的查明效率。將承攬合同的“加工地”設定為履行地及訴訟管轄地，深刻體現(xiàn)了司法機關(guān)對承攬合同加工過程的重視，以及在此過程中雙方權(quán)利義務行使與履行的嚴格審查。從這一層面出發(fā)，亦可理解為法院系統(tǒng)傾向于將注重加工過程約定的合同視為承攬合同，反之，若合同側(cè)重于標的物的交付與轉(zhuǎn)讓，則更貼近買賣合同的本質(zhì)。因此，我們可以得出以下結(jié)論：在承攬合同中，定作人對生產(chǎn)過程的控制與監(jiān)督占據(jù)核心地位。若合同明確賦予定作人對生產(chǎn)過程必要的控制權(quán)，且此類控制權(quán)構(gòu)成合同的重要組成部分，則該合同應被歸類為承攬合同；反之，若合同主要聚焦于標的物的交付與轉(zhuǎn)讓，則更符合買賣合同的特征。二、關(guān)于買賣合同與承攬合同區(qū)分方法的深入探討鑒于現(xiàn)實案件復雜多變，如何準確運用上述標準處理具體案件仍需進一步細化與探討。在實務操作中，應根據(jù)不同情況采取以下策略：審查合同時，應著重分析合同是否強調(diào)標的物接受人（可能表述為購買人或承攬人）對生產(chǎn)過程的控制。具體包括但不限于材料選材權(quán)、生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查權(quán)、單方設計變更權(quán)或終止定作權(quán)等。即便這些權(quán)利并非全部具備，但必須能夠體現(xiàn)定作人對生產(chǎn)過程的必要控制。若合同未體現(xiàn)此類控制，則應傾向于認定為買賣合同；反之，則認定為承攬合同。標的物的特定性不宜作為兩類合同的主要區(qū)分標準，而僅可作為輔助參考。然而，即便標的物具有特定性，若合同未賦予定作方任何生產(chǎn)控制權(quán)（如合同雖約定由定作人提供圖紙，但排除其監(jiān)督權(quán)與解除權(quán)），則仍不能視為承攬合同。最后，在前述標準均無法明確合同性質(zhì)時，應綜合考慮合同的本質(zhì)與內(nèi)容。鑒于買賣合同具有更廣泛的一般性，而承攬合同則相對特殊，因此當合同不符合承攬合同的特定要件時，按照買賣合同處理更為簡便合理。買賣合同的核心在于出賣人將標的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給買受人，并由買受人支付相應價款。在我國相關(guān)法律體系下，承攬合同曾習慣上被稱為加工承攬合同，其實質(zhì)是承攬人根據(jù)定作人的要求完成工作并交付成果，定作人則支付報酬的合同。承攬合同類型多樣，包括但不限于加工合同、定作合同、修理合同等。其中，定作合同尤為特殊，它要求承攬人利用自有設備、技術(shù)、材料和勞力，根據(jù)定作人的特殊要求制作成品，并由定作人接受成品及支付報酬。由于原材料由承攬人提供，定作合同與買賣合同在司法實踐中常存混淆。由于兩類合同在地域管轄方面的法律規(guī)定不同，合同性質(zhì)的爭議在合同主體間尤為常見，尤其是在跨地域企業(yè)間的合同糾紛中更為突出。因此，在律師實務中準確區(qū)分買賣合同與承攬合同具有重要意義。司法實踐中，承攬合同與買賣合同的區(qū)別主要體現(xiàn)在以下四個方面：一是出賣人在買賣合同中的主要義務是轉(zhuǎn)移標的物所有權(quán)，而在承攬合同中，此義務僅為附隨義務；二是承攬合同的標的物是承攬人按定作人要求完成的工作成果，而買賣合同的標的物則是雙方約定的出賣物；三是買賣合同的標的物既可以是種類物也可以是特定物，而承攬合同的標的物則是具有特定尺寸和功能的工作成果；四是買賣合同的買受人無權(quán)干涉出賣人的生產(chǎn)經(jīng)營或標的物取得情況，而承攬合同的定作人則有權(quán)在不影響承攬人工作的前提下進行監(jiān)督檢查；五是買賣合同中標的物意外滅失的風險可由雙方約定承擔方，而在承攬合同中，工作完成前的工作物意外滅失風險則由承攬人自行承擔。2024年加工承攬合同例文（四）一、若定作方仍有需求，應足額補齊所缺物品，補交部分按逾期交付處理；若定作方對少交、遲交部分不再需要，承攬方需賠償因此給定作方造成的損失。二、如未按照合同規(guī)定包裝定作物，需進行返修或重新包裝的，承攬方應承擔相應費用并負責完成。若定作方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失，承攬方應償付不合格包裝物與合格包裝物之間的價值差額。因包裝不符合合同規(guī)定導致定作物毀損、滅失的，承攬方需賠償相應損失。三、對于逾期交付的定作物（含返修、更換、補交等），承攬方應向定作方支付違約金，具體金額為____元；若合同中無具體規(guī)定，則依據(jù)中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算違約金。若以酬金計算，則每逾期一天，按逾期交付部分酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。四、若承攬方無法交付定作物或無法完成工作，需支付違約金，金額為不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）。五、對于異地交付且不符合合同規(guī)定的定作物，若暫由定作方代保管，承攬方應償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費用。六、在實行代運或送貨的情況下，若錯發(fā)到達地點或接收單位（人），承攬方除負責將定作物運至指定地點或接收單位（人）外，還需承擔因此產(chǎn)生的額外運雜費及逾期交付的責任。七、因保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物等物品毀損、滅失的，承攬方需賠償定作方因此遭受的損失。八、承攬方應按照合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，應及時通知定作方調(diào)換或補齊。未履行此義務的，承攬方需對工作質(zhì)量和數(shù)量承擔責任。九、承攬方不得擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件。如有此行為，定作方有權(quán)拒收，并要求承攬方賠償損失。若定作方要求重作或重新修理，承攬方應按要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任一、定作方中途變更定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，需賠償承攬方因此遭受的損失。二、定作方中途廢止合同，若承攬方已提供原材料，則需支付承攬方未履行部分價款總值的____%（10%～30%）的違約金；若未提供原材料，則需支付未履行部分酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。三、定作方未按照合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同并要求定作方賠償損失。若承攬方不要求解除合同，則定作物的交付日期可順延，且定作方需償付承攬方停工待料的損失。四、定作方超過合同規(guī)定期限領取定作物，除需支付違約金外，還需承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費用。若超過領取期限6個月不領取定作物，承攬方有權(quán)變賣定作物，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后退還給定作方；若變賣所得不足以支付相關(guān)費用，定作方需補足差額；若定作物無法變賣，定作方需賠償承攬方損失。五、定作方超過合同規(guī)定日期付款，需按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方支付違約金；若以酬金計算，則每逾期一天按酬金總額的千分之一支付違約金。六、定作方無故拒絕接收定作物，需賠償承攬方因此遭受的損失及運輸部門的罰款。七、定作方變更交付定作物地點或接收單位（人），需承擔因此