2024混凝土泵送作業(yè)承攬協(xié)議細(xì)則版

2024混凝土泵送作業(yè)承攬協(xié)議細(xì)則版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方定義1.2委托方定義1.3混凝土泵送作業(yè)定義第二條合同范圍及內(nèi)容2.1承攬方的工作內(nèi)容2.2委托方的工作內(nèi)容2.3雙方的責(zé)任與義務(wù)第三條合同時(shí)間安排3.1開始日期3.2結(jié)束日期3.3工期延誤第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求4.1混凝土質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2泵送作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與程序第五條費(fèi)用及支付5.1合同價(jià)格5.2價(jià)格調(diào)整5.3支付方式和時(shí)間第六條材料供應(yīng)6.1混凝土供應(yīng)6.2材料質(zhì)量要求6.3材料供應(yīng)時(shí)間及地點(diǎn)第七條設(shè)備及技術(shù)7.1承攬方設(shè)備要求7.2設(shè)備檢查與維護(hù)7.3技術(shù)指導(dǎo)與支持第八條安全與環(huán)保8.1安全措施8.2安全事故處理8.3環(huán)保要求第九條違約責(zé)任9.1承攬方違約9.2委托方違約9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3法律途徑第十一條合同的變更與解除11.1合同變更條件11.2合同解除條件11.3變更與解除的程序第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3泄密責(zé)任第十三條不可抗力13.1不可抗力定義13.2不可抗力后果處理13.3不可抗力后果的證明第十四條合同的生效、終止與失效14.1合同生效條件14.2合同終止條件14.3合同失效條件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方定義承攬方是指根據(jù)本合同約定，承擔(dān)混凝土泵送作業(yè)的法人或其他組織，承攬方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。1.2委托方定義委托方是指根據(jù)本合同約定，委托承攬方進(jìn)行混凝土泵送作業(yè)的法人或其他組織。1.3混凝土泵送作業(yè)定義混凝土泵送作業(yè)是指使用混凝土泵將混凝土從攪拌站輸送到施工現(xiàn)場的過程。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1承攬方的工作內(nèi)容承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成混凝土泵送作業(yè)，并保證混凝土泵送過程的安全、順利進(jìn)行。2.2委托方的工作內(nèi)容委托方應(yīng)提供合格的混凝土材料，并確保施工現(xiàn)場的安全條件滿足泵送作業(yè)的要求。2.3雙方的責(zé)任與義務(wù)雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的職責(zé)，共同保障混凝土泵送作業(yè)的順利進(jìn)行。第三條合同時(shí)間安排3.1開始日期本合同約定的混凝土泵送作業(yè)開始日期為雙方簽字之日起。3.2結(jié)束日期本合同約定的混凝土泵送作業(yè)結(jié)束日期為泵送作業(yè)全部完成之日。3.3工期延誤如因不可抗力等原因?qū)е鹿て谘诱`，雙方應(yīng)協(xié)商確定延期時(shí)間，并相應(yīng)調(diào)整合同價(jià)款。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求4.1混凝土質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托方提供的混凝土應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，確?；炷恋馁|(zhì)量滿足泵送作業(yè)的需要。4.2泵送作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承攬方應(yīng)按照委托方的要求，保證混凝土泵送過程的順利進(jìn)行，確保泵送混凝土的質(zhì)量滿足施工現(xiàn)場的需求。4.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與程序混凝土泵送作業(yè)完成后，委托方應(yīng)組織驗(yàn)收，承攬方應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提供相關(guān)資料，雙方共同確認(rèn)泵送作業(yè)的質(zhì)量。第五條費(fèi)用及支付5.1合同價(jià)格本合同約定的混凝土泵送作業(yè)價(jià)格為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。5.2價(jià)格調(diào)整如因市場行情變化等原因?qū)е潞贤瑑r(jià)格需要調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商確定新的價(jià)格。5.3支付方式和時(shí)間委托方應(yīng)在本合同約定的混凝土泵送作業(yè)完成并經(jīng)驗(yàn)收合格后【】個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付合同約定的價(jià)款。第六條材料供應(yīng)6.1混凝土供應(yīng)委托方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和地點(diǎn)，向承攬方供應(yīng)合格的混凝土。6.2材料質(zhì)量要求委托方提供的混凝土應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，確?；炷恋馁|(zhì)量滿足泵送作業(yè)的需要。6.3材料供應(yīng)時(shí)間及地點(diǎn)委托方應(yīng)在本合同約定的混凝土泵送作業(yè)開始前【】個(gè)工作日內(nèi)，將混凝土供應(yīng)到承攬方指定的地點(diǎn)。第八條安全與環(huán)保8.1安全措施承攬方應(yīng)制定并落實(shí)混凝土泵送作業(yè)的安全措施，確保作業(yè)現(xiàn)場的安全。8.2安全事故處理如發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)立即采取措施防止事故擴(kuò)大，并立即報(bào)告委托方。雙方應(yīng)按照合同約定共同處理安全事故。8.3環(huán)保要求雙方應(yīng)遵守國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，采取有效措施，防止環(huán)境污染。第九條違約責(zé)任9.1承攬方違約如承攬方未按照合同約定完成泵送作業(yè)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約責(zé)任雙方可協(xié)商確定。9.2委托方違約如委托方未按照合同約定提供材料或支付價(jià)款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約責(zé)任雙方可協(xié)商確定。9.3違約賠償因違約行為給對方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。10.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請調(diào)解。10.3法律途徑如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的變更與解除11.1合同變更條件合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容，雙方可協(xié)商一致進(jìn)行變更。11.2合同解除條件如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方可協(xié)商一致解除合同。11.3變更與解除的程序合同變更或解除應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息應(yīng)予以保密。12.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或解除之日止。12.3泄密責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失，泄密方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十三條不可抗力13.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。13.2不可抗力后果處理如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或履行困難，雙方應(yīng)協(xié)商確定合同的變更或解除。13.3不可抗力后果的證明一方聲稱發(fā)生不可抗力事件時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)證明文件。第十四條合同的生效、終止與失效14.1合同生效條件本合同自雙方簽字并加蓋公章之日起生效。14.2合同終止條件本合同約定的混凝土泵送作業(yè)完成后自行終止。14.3合同失效條件合同終止后，雙方的權(quán)利義務(wù)自行消失，除非法律另有規(guī)定。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：混凝土泵送作業(yè)方案詳細(xì)描述混凝土泵送作業(yè)的具體方案，包括作業(yè)流程、施工方法、安全措施等。附件二：承攬方資質(zhì)證明提供承攬方的相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等。附件三：委托方材料供應(yīng)計(jì)劃詳細(xì)列出委托方提供的混凝土材料的時(shí)間表和數(shù)量，以及材料質(zhì)量要求的相關(guān)證明文件。附件四：設(shè)備清單列出承攬方用于泵送作業(yè)的所有設(shè)備及其型號、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息。附件五：技術(shù)指導(dǎo)和支持文件提供技術(shù)指導(dǎo)和支持的相關(guān)文件，包括施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、操作手冊等。附件六：安全防護(hù)措施方案詳細(xì)描述施工現(xiàn)場的安全防護(hù)措施方案，包括安全標(biāo)志、警示標(biāo)志、安全防護(hù)設(shè)施等。附件七：環(huán)保措施方案提供環(huán)保措施方案，包括廢棄物處理、噪音控制、空氣質(zhì)量控制等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按照合同約定完成泵送作業(yè)。2.委托方未按照合同約定提供材料或支付價(jià)款。3.雙方未按照合同約定履行各自的職責(zé)和義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.承攬方未按照合同約定完成泵送作業(yè)的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償因此給委托方造成的損失。2.委托方未按照合同約定提供材料或支付價(jià)款的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期付款違約金。3.雙方未按照合同約定履行各自的職責(zé)和義務(wù)的，應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：如承攬方未按照合同約定完成泵送作業(yè)，導(dǎo)致施工現(xiàn)場停工，承攬方應(yīng)承擔(dān)因此給委托方造成的額外費(fèi)用，如人工費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如