二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識題庫【綜合題】

二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識題庫第一部分單選題（500題）1、下列關(guān)于施工安全生產(chǎn)責(zé)任和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)表述錯誤的是（ ）。A.生產(chǎn)經(jīng)營單位的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標準等內(nèi)容B.生產(chǎn)經(jīng)營單位可以設(shè)置專職安全生產(chǎn)分管負責(zé)人，協(xié)助本單位主要負責(zé)人履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)。.項目負責(zé)人每月帶班生產(chǎn)時間不得少于本月施工時間的60%，因其他事務(wù)需離開施工現(xiàn)場，應(yīng)向建設(shè)單位請假D.企業(yè)主要負責(zé)人、項目負責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員合稱為“安管人員”，應(yīng)當通過其受聘企業(yè)，向住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門申請安全生產(chǎn)考核，并取得安全生產(chǎn)考核合格證書，有效期為3年【答案】：C2、投標有效期應(yīng)從（）之日起計算。A.招標文件規(guī)定的提交投標文件截止B.提交投標文件C.提交投標保證金D.確定中標結(jié)果【答案】：A3、關(guān)于勞動合同試用期的說法，正確的是（）。A.初次訂立勞動合同的，可以僅約定試用期，而不約定勞動合同期限B.同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期C.試用期不包含在勞動合同期限之內(nèi)D.勞動合同期限不滿1年的，不得約定試用期【答案】：B4、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于承攬業(yè)務(wù)不良行為的是（）。A.允許其他單位或個人以單位名義承攬工程的B.不履行保修義務(wù)或者拖延履行保修義務(wù)的C.將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包的D.未按照節(jié)能設(shè)計施工的【答案】：C5、（2014年真題）關(guān)于施工企業(yè)法人與項目經(jīng)理部法律關(guān)系的說法，正確的是（）。4項目經(jīng)理部具備法人資格8.項目經(jīng)理是企業(yè)法人授權(quán)在建設(shè)工程施工項目上的管理者。.項目經(jīng)理部行為的法律后果由其自己承擔(dān)口.項目經(jīng)理部是施工企業(yè)內(nèi)部常設(shè)機構(gòu)【答案】：B6、關(guān)于代理的說法，正確的是（）。A.代理違法事項，由被代理人承擔(dān)責(zé)任B.表見代理因是無權(quán)代理，對本人不發(fā)生效力C.無權(quán)代理可能是由于超越代理權(quán)導(dǎo)致的D.轉(zhuǎn)托代理可以不經(jīng)過被代理人同意【答案】：C7、（2015年真題）某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運人丙交付貨物即視為甲完成交付。在貨物交付運輸期間，乙將該批貨物轉(zhuǎn)賣給丁并通知丙向丁交貨，但乙和丁對于貨物毀損、滅失的風(fēng)險沒有約定。關(guān)于本案例中貨物毀損、滅失風(fēng)險承擔(dān)的說法，正確的是（ ）。A.甲向丙交付貨物后，貨物毀損、滅失的風(fēng)險由丙承擔(dān)B.甲與乙買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風(fēng)險即由乙承擔(dān)C.丙向丁交付貨物前，貨物毀損、滅失的風(fēng)險由乙承擔(dān)D.乙與丁的買賣合同成立時，貨物毀損、滅失的風(fēng)險由丁承擔(dān)【答案】：D8、部門規(guī)章的制定主體是（）。A.全國人民代表大會B.全國人民代表大會常務(wù)委員會C.國務(wù)院各部委D.最高人民法院【答案】：C9、下列全部使用國有資金投資的項目中，依法必須進行招標的項目是（）A.重要設(shè)備、材科等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元以下B.施工單間合同估算價在400萬元以上C.勘察單項合同估算價在100萬元以下D.監(jiān)理單項合同估算價在50萬元以上【答案】：B10、關(guān)于聯(lián)合體投標的說法，正確的是（）。A.招標人接受聯(lián)合體投標并進行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當在提交資格預(yù)審申請文件后組成8.資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標有效C.報標人應(yīng)當在資格預(yù)審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標D.聯(lián)合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯(lián)合體投標的，相關(guān)投標均有效【答案】：C11、根據(jù)《招標投標法》，開標的主持者是()。A.建設(shè)行政主管部門B.招標人C.招標代理機構(gòu)D.投標人推選的代表【答案】：B12、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，下列情形中，不予注冊的有()。A.錢某取得資格證書3年后申請注冊B.孫某與原單位解除勞動關(guān)系后申請變更注冊C.周某申請在兩個單位分別注冊D.李某已滿60歲但仍擔(dān)任單位的咨詢顧問【答案】：C13、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，施工單位應(yīng)當對管理人員和作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，且()A.每季至少一次B.每月至少一次C.每年至少一次D.每年至少二次【答案】：C14、根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，關(guān)于施工總平面布置的說法，正確的是( )。A.施工現(xiàn)場圍墻可以采用連續(xù)封閉的輕鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制裝配式活動圍擋B.生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)盡量分開布置C.施工現(xiàn)場攪拌站應(yīng)當盡量靠近在建工程建筑物D.施工現(xiàn)場內(nèi)的永久性道路應(yīng)當形成環(huán)形道路【答案】：A15、關(guān)于代理的說法，正確的是（）。A.代理違法事項，由被代理人承擔(dān)責(zé)任B.表見代理因是無權(quán)代理，對本人不發(fā)生效力C.無權(quán)代理可能是由于超越代理權(quán)導(dǎo)致的D.轉(zhuǎn)托代理可以不經(jīng)過被代理人同意【答案】：C16、當事人之間訂立轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)物權(quán)的合同，未辦理物權(quán)登記的，除法律另有規(guī)定的或合同另有約定外，（）。A.合同不生效B.不影響合同效力C.合同無效D.合同終止【答案】：B17、某國有施工企業(yè)甲公司將其資質(zhì)證書借給某鄉(xiāng)鎮(zhèn)施工企業(yè)乙公司，承攬了A集團辦公大樓工程，后因不符合規(guī)定質(zhì)量標準而鉿A集團造成了損失。那么，賠償責(zé)任應(yīng)當由（）承擔(dān)。A.甲公司B.乙公司C.甲公司和乙公司連帶D.甲公司和乙公司按資產(chǎn)比例【答案】：C18、施工合同履行過程中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責(zé)任的是（）。A.施工過程中發(fā)生罕見洪災(zāi)，導(dǎo)致工期延誤B.施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導(dǎo)致工期延誤C.施工企業(yè)的設(shè)備損壞，導(dǎo)致工期延誤D.施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導(dǎo)致工期延誤【答案】：A19、總承包單位甲公司經(jīng)建設(shè)單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該分包工程出現(xiàn)了施工質(zhì)量問題。建設(shè)單位要求乙賠償。下列責(zé)任賠償?shù)恼f法中，能夠成立的是（）。A.乙與建設(shè)單位無直接合同關(guān)系，建設(shè)單位應(yīng)要求甲賠償B.若甲已全部賠償建設(shè)單位損失，則建設(shè)單位無權(quán)再向乙要求賠償C.該質(zhì)量問題是乙造成的，與甲無關(guān)D.對該質(zhì)量問題乙與甲負有同等責(zé)任，乙僅承擔(dān)賠償額的50%【答案】：B20、下列關(guān)于企業(yè)法人與項目經(jīng)理部的法律關(guān)系的表述，錯誤的是（ ）。4項目經(jīng)理部是施工企業(yè)根據(jù)建設(shè)工程施工項目而組建的非常設(shè)的下屬機構(gòu)B.對于各類施工項目，施工企業(yè)應(yīng)當在施工現(xiàn)場設(shè)立項目經(jīng)理部。.項目經(jīng)理部不具有法人資格，其職務(wù)行為的法律后果由企業(yè)法人承擔(dān)口.項目經(jīng)理是一種施工企業(yè)內(nèi)部的崗位職務(wù)【答案】：B21、（2015年真題）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，該工程竣工日期應(yīng)為（）。A.提交驗收報告之日B.建設(shè)工程完工之日C.轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日D.竣工驗收合格之日【答案】：C22、下列爭議中，屬于侵權(quán)糾紛的是（）。A.承發(fā)包雙方因轉(zhuǎn)包工程引起的爭議B.承發(fā)包雙方因工程質(zhì)量不合格問題引起的爭議C.構(gòu)筑物倒塌造成毗鄰建筑物毀損引起的爭議D.承發(fā)包雙方因臺風(fēng)導(dǎo)致工期延誤引起的爭議【答案】：C23、（2014年真題）關(guān)于租賃合同特征的說法，正確的是（）。A.租賃合同是單務(wù)合同B.租賃合同成立以租賃物的交付為要件C.出租方轉(zhuǎn)移租賃物的所有權(quán)D.承租人獲得租賃物的使用收益權(quán)【答案】：D24、某施工企業(yè)中標了某建筑工程，該施工企業(yè)必須投保的險種是（）。A.建筑工程一切險B.安裝工程一切險C.第三者責(zé)任險D.工傷保險【答案】：D25、下列招標人的行為中合法的是（）。A.招標人可以根據(jù)需要組織部分潛在投標人踏勘項目現(xiàn)場B.招標人可以限定或者指定特定的專利、品牌、原產(chǎn)地或供應(yīng)商C.依法必須進行招標的項目以非特定行業(yè)的獎項作為加分條件D.依法必須進行招標的項目招標人限定投標人必須為國有企業(yè)【答案】：C26、根據(jù)《環(huán)境影響評價法》，在項目建設(shè)、運行過程中產(chǎn)生不符合經(jīng)審批的環(huán)境影響評價文件的情形時，應(yīng)由（）組織環(huán)境影響的后評價。A.建設(shè)項目審批部門B.建設(shè)單位C.原環(huán)評文件審批部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】：B27、按照《招標投標法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，下列評標定標行為中違法的是（）A.甲企業(yè)投標報價明顯低于標底合理幅度，評標委員會要求其作出書面說明B.乙企業(yè)投標報價最低，但評標委員會認為該報價可能低于其企業(yè)成本，未作為中標候選人推薦C.招標人在評標委員會推薦的中標候選人之外確定了中標人D.由于排名第一的中標候選人未能按規(guī)定提交履約保證金，招標人將排名第二的候選人定為中標人【答案】：C28、（2019年真題）根據(jù)《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，關(guān)于建筑市場誠信行為記錄信息的公布期限的說法，正確的是（）。A.建筑市場誠信行為記錄的公布期限一般為6個月至3年B.對整改確有實效的，經(jīng)企業(yè)申請、審批，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于6個月C.對招標投標違法行為記錄公告期限為1年D.行政處理決定認定對招標投標當事人資質(zhì)限制期限短于6個月的，公告期限從其決定【答案】：A29、甲廠與乙運輸公司簽訂貨物運輸合同，但貨物在運輸過程中因不可抗力滅失。則乙()。A.能要求甲支付運費B.不能要求甲支付運費。.可要求甲支付一半運費D.根據(jù)公平原則，可要求甲適當支付運費【答案】：B30、民事人、利害關(guān)系人認為人民法院的執(zhí)行程序違反法律規(guī)定的，可以向()人民法院提出書面異議。A.原審B.負責(zé)執(zhí)行的C.原告所在地D.被告所在地【答案】：B31、(2021年第2批真題)甲施工企業(yè)與乙鋼材供應(yīng)商訂立鋼材采購合同，合同價款為1000萬元，約定定金為300萬元，甲實際支付定金100萬元，乙按照合同約定開始供貨，后在合同履行過程中，雙方發(fā)生爭議。關(guān)于本案中定金的說法，正確的是()。A.若乙違約，致使合同目的不能實現(xiàn)，則應(yīng)當向甲返還200萬元B.雙方約定300萬元的定金因為超過合同價款的20%而無效C.視為變更約定的定金數(shù)額為200萬元D.若甲違約，致使合同目的不能實現(xiàn)，則應(yīng)當向乙支付100萬元【答案】：A32、沒有法定或者約定義務(wù)，為避免他人利益受損失進行管理或者服務(wù)而發(fā)生的債稱為()之債。A.合同B.侵權(quán)C.不當?shù)美鸇.無因管理【答案】：D33、(2016年真題)根據(jù)《建筑法》，施工企業(yè)中使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，情節(jié)尚不嚴重的，應(yīng)當給予的處罰是( )。A.吊銷資質(zhì)證書B.責(zé)令改正，處以罰款C.責(zé)令停業(yè)整頓D.降低資質(zhì)等級【答案】：B34、關(guān)于施工企業(yè)項目經(jīng)理部的說法，正確的是()。A.大中型施工企業(yè)應(yīng)當在施工現(xiàn)場設(shè)立項目經(jīng)理部8.項目經(jīng)理部不具備法人資格，其與材料供應(yīng)商訂立的合同無效。.項目經(jīng)理是項目經(jīng)理部的法定代理人口.項目經(jīng)理部行為的法律后果由施工企業(yè)承擔(dān)【答案】：D【答案】：【答案】：B35、甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行，執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠500萬元債務(wù)減少為480萬元，乙自協(xié)議生效之日起3個月內(nèi)還清。協(xié)議生效3個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（）。A.甲可以申請人民法院按照原生效法律文書強制執(zhí)行B.甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟C.由法院執(zhí)行和解協(xié)議D.由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行【答案】：A36、（2021年第1批真題）下列情況屬于“掛證”的是（）。A.達到法定退休年齡正式退休和依法提前退休，實際工作單位與注冊單位一致，但社會保險繳納單位與注冊單位不一致的B.因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份，實際工作單位為所在事業(yè)單位下屬企業(yè)，社會保險由該事業(yè)單位繳納的C.社會保險繳納單位與注冊單位一致，實際工作單位與注冊單位不一致的D.屬于軍隊自主擇業(yè)人員，實際工作單位與注冊單位一致，社會保險繳納單位與注冊單位不一致的【答案】：C37、下列民事行為中，符合相關(guān)法律條文的是（）。A.投標人之間相互約定抬高投標報價B.投標人在提交投標文件截止日前撤回了投標文件C.施工人員按照低于國家強制性標準的合同要求進行施工D.承接分包工程的建筑公司將專業(yè)工程再分包38、下列情形中，產(chǎn)生合同之債的是（）。A.施工企業(yè)與監(jiān)理單位惡意串通造成建設(shè)單位損失B.建設(shè)單位與施工企業(yè)簽訂施工承包協(xié)議書C.施工現(xiàn)場的磚塊墜落砸傷現(xiàn)場外的行人D.施工企業(yè)將本應(yīng)當匯給甲的設(shè)備租賃款匯給了乙【答案】：B39、關(guān)于施工中節(jié)能措施的說法，正確的是（）。4在施工組織設(shè)計中，合理安排施工順序、工作面B.應(yīng)當制定嚴格的施工能耗指標C.優(yōu)先使用監(jiān)理單位推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機具D.施工現(xiàn)場統(tǒng)一設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標【答案】：A40、（2020年真題）關(guān)于二級建造師職業(yè)崗位的說法，正確的是（ ）。A.二級建造師可以在設(shè)計單位擔(dān)任注冊結(jié)構(gòu)工程師B.二級建造師只能受聘并注冊于施工企業(yè)C.二級建造師職業(yè)崗位限于工程項目施工的項目經(jīng)理D.二級建造師可以擔(dān)任中小型項目的項目經(jīng)理【答案】：D41、關(guān)于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是（）。A.不良行為記錄信息公布期限一般為6個月至3年B.良好行為記錄信息公布期限一般為6個月C.招標投標違法行為記錄公告期限為1年D.依法限制招標投標當事人資質(zhì)公告期限為3個月【答案】：A42、建設(shè)工程開工后因故中止施工，建設(shè)單位應(yīng)當自中止施工之日起的（）內(nèi)向施工許可證發(fā)證機關(guān)報告。15日30日60日90日【答案】：B43、關(guān)于違約責(zé)任的說法，正確的是（）A.違約責(zé)任主要具有懲罰性，旨在懲罰違約方的違約行為B.守約方需證明違約方主管上存在違約的故意，方能要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任C.守約方發(fā)送的經(jīng)濟損失大于違約金的，守約方可以要求違約方按照實際損失予以賠償D.違約方違約后繼續(xù)履行合同的，守約方不得再要求其支付違約金【答案】：C44、根據(jù)《招標投標法》規(guī)定，投標聯(lián)合體（）。4可以牽頭人的名義提交投標保證金B(yǎng).必須由相同專業(yè)的不同單位組成C.各方應(yīng)在中標后簽訂共同投標協(xié)議D.是各方合并后組建的投標實體【答案】：A45、下列關(guān)于地役權(quán)的表述中，正確的是（）。A.地役權(quán)可以單獨轉(zhuǎn)讓B.地役權(quán)自登記時設(shè)立C.地役權(quán)是按照當事人的約定設(shè)立的用益物權(quán)D.當事人可以采用口頭形式訂立地役權(quán)合同【答案】：C46、（2017年真題）甲公司根據(jù)乙公司的選擇，向丙公司購買了1臺大型設(shè)備，出租給乙使用。乙在該設(shè)備安裝完畢后，發(fā)現(xiàn)不能正常運行。關(guān)于該合同的說法，正確的是（）。A.乙可以基于設(shè)備質(zhì)量瑕疵而直接向丙索賠B.甲應(yīng)當對乙承擔(dān)違約責(zé)任C.若乙破產(chǎn)，該大型設(shè)備屬于乙的破產(chǎn)財產(chǎn)D.租賃期滿，乙取得該設(shè)備的所有權(quán)【答案】：A47、國家實行固定資產(chǎn)投資項目（）評估和審查制度。A.節(jié)能B.節(jié)地C.節(jié)水D.節(jié)材【答案】：A48、關(guān)于民事訴訟管轄權(quán)異議的說法，正確的是（）。A.人民法院受理案件后，當事人對管轄權(quán)有異議的，應(yīng)當在法庭辯論終結(jié)前提出B.人民法院對當事人提出的異議，審查后認為異議成立的，裁定駁回起訴C.當事人未提出管轄權(quán)異議并應(yīng)訴答辯的，視為受訴人民法院有管轄權(quán)D.對人民法院就級別管轄權(quán)異議作出的裁定，當事人不得提起上訴【答案】：C49、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，受要約人超過承諾期限發(fā)出承諾的，除要約人及時通知受要約人該承諾有效的以外（）4為新要約B.為原要約C.為新承諾D.既不為新要約，也不為承諾【答案】：A50、（2017年真題）關(guān)于合同解除的說法，正確的是（）。A.合同約定的期限內(nèi)承包人沒有完工，發(fā)包人可以解除8.承包人將承包的工程轉(zhuǎn)包，發(fā)包人可以解除。.發(fā)包人不履行協(xié)助義務(wù)，承包人可以解除口.承包人已經(jīng)完工的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，發(fā)包人可以解除【答案】：B51、合同中的下列免責(zé)條款有效的是（）。4公交司機提醒乘客保管好隨身物品，如有丟失概不負責(zé)B.野生動物園和游客約定，在游覽期間游客被野生動物襲擊受傷的，后果由游客自行承擔(dān)C.因故意行為造成對方財產(chǎn)損失的D.因重大過失造成對方財產(chǎn)損失的【答案】：A52、某總承包單位按合同約定將工程非主體結(jié)構(gòu)施工分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。由于分包單位不服從總承包單位的安全管理，該工程施工過程中，分包工程發(fā)生了安全生產(chǎn)事故。關(guān)于雙方責(zé)任的說法，錯誤的是（）。A.總承包單位應(yīng)對該工程施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負總責(zé)B.總承包與分包單位就該安全事故承擔(dān)連帶責(zé)任C.工程總承包單位應(yīng)當獨立的完成整個工程，不允許分包D.分包單位對所造成的事故，負主要責(zé)任【答案】：C53、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》，關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。A.檢測機構(gòu)可以監(jiān)制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備B.檢測報告經(jīng)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)確認后，由施工企業(yè)歸檔C.檢測結(jié)果利害關(guān)系人對檢測結(jié)果發(fā)生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構(gòu)復(fù)檢D.檢測機構(gòu)應(yīng)當將檢測過程中發(fā)現(xiàn)的施工企業(yè)違反工程建設(shè)強制性標準的情況，及時報告建設(shè)單位【答案】：C54、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第30條的規(guī)定，施工單位必須建立、健全施工質(zhì)量的檢驗制度，嚴格工序管理，作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當通知（）A.建設(shè)單位B.工程監(jiān)理單位C.建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位D.建設(shè)單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)【答案】：D55、根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，對涉及（）的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)在施工前委托原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。A.增加工程造價總額B.建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動C.增加工程內(nèi)部裝飾D.改變建筑工程局部使用功能【答案】：B56、（2020年真題）根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，當事人對工程款付款時間沒有約定或者約定不明的，視為應(yīng)付款時間的是（）。A.建設(shè)工程未交付，工程款也未結(jié)算的，為提交竣工結(jié)算文件之日B.建設(shè)工程未交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日C.建設(shè)工程已經(jīng)實際交付的，為工程竣工驗收合格之日D.建設(shè)工程已經(jīng)實際交付的，為當事人起訴之日【答案】：B57、關(guān)于財產(chǎn)保險合同的說法，正確的是（）。A.保險合同不可以轉(zhuǎn)讓B.保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費C.保險合同中的危險具有損失發(fā)生的不確定性D.被保險人應(yīng)當與投保人一致【答案】：C58、因項目開發(fā)，某房地產(chǎn)公司必須在申領(lǐng)施工許可證前，先辦妥建設(shè)用地管理和城市規(guī)劃管理方面的手續(xù)，在此階段最后取得的是該項目的（）。A.用地規(guī)劃許可證8.國有土地使用權(quán)批準文件C.工程規(guī)劃許可證D.土地使用權(quán)證【答案】：C59、工程建設(shè)國家標準可分為（）和推薦性標準。A.一般性標準B.特殊性標準C.建議性標準D.強制性標準【答案】：D60、按照國務(wù)院有關(guān)規(guī)定批準開工報告的建筑工程，因故不能按期開工超過6個月的，建設(shè)單位應(yīng)當（）手續(xù)。A.申請辦理開工延期B.重新辦理開工報告的批準C.申請辦理施工許可證注銷D.核驗開工報告批準【答案】：B61、將工程轉(zhuǎn)包或違法分包給不具備用工主體資格的組織和個人而拖欠農(nóng)民工工資的，下列說法正確的有（）。A.建設(shè)單位或施工總承包企業(yè)依法承擔(dān)清償責(zé)任B.不具備用工主體資格的組織和個人承擔(dān)清償責(zé)任，建設(shè)單位或施工總承包單位不承擔(dān)清償責(zé)任C.建設(shè)單位或施工總承包企業(yè)只以未結(jié)清的工程款為限先行墊付農(nóng)民工工資D.因拖欠工資發(fā)生大型群體事件，只將不具備用工主體資格的組織和個人列入黑名單【答案】：A62、下列關(guān)于工程總承包項目發(fā)包與承包的說法中，錯誤的是（）。A.建設(shè)單位可以將建筑工程的勘察、設(shè)計、施工、設(shè)備采購一并或分別發(fā)包給一個工程總承包單位B.工程承包項目內(nèi)的設(shè)計、施工、采購中，有任一項屬于依法必須招標的項目范圍的，應(yīng)當采用招標方式選擇工程總承包單位C.工程總承包單位應(yīng)當具有與發(fā)包工程類似的設(shè)計、施工或工程總承包業(yè)績D.僅具有設(shè)計或施工資質(zhì)的單位，結(jié)成聯(lián)合體才能進行工程總承包【答案】：B63、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》,實行施工總承包的建設(shè)工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故的,應(yīng)當負責(zé)上報的單位是（）。A.分包單位B.監(jiān)理單位C.設(shè)計單位D.總承包單位【答案】：D64、下列不屬于工程建設(shè)的強制性標準的是（）A.工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、盛計、施工（包括安裝）及驗收等通用的綜合標準和重要的通用的質(zhì)量標準B.工程建設(shè)通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準C.工程建設(shè)的特殊技術(shù)術(shù)語D.工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標準【答案】：C65、根據(jù)《商標法》，注冊商標有效期為10年，自（）之日起計算。4注冊商標申請人寄出申請書8.商標局收到申請書C.公告發(fā)布D.核準注冊【答案】：D66、勞動爭議仲裁時間限制為（）。A.6個月？年C.2年D.3年【答案】：B67、按照《民法典》的規(guī)定，出質(zhì)人可以提供（）辦理質(zhì)押擔(dān)保。A.建筑物B.構(gòu)筑物C.支票D.土地【答案】：C68、（2021年真題第1批）根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，申請人申請注冊的下列情形中，不予注冊的是（）。A.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日已滿7年的B.年齡超過60周歲的C.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已滿3年的D.申請人的聘用單位不符合注冊單位要求【答案】：D69、甲公司投資的某公建項目招標，乙公司以8200萬工程報價中標，甲、乙雙方按中標價簽訂了合同并按規(guī)定備了案。開工前，甲要求乙降低合同價，乙無奈同意，二者訂立了協(xié)議，工程價款改為7600萬，工程完工后，乙要求按合同進行結(jié)算，甲堅持按協(xié)議結(jié)算。正確的處理是（）。A.合同無效，協(xié)議也無效，按無效合同處理B.合同有效，協(xié)議有效，但應(yīng)以協(xié)議為結(jié)算依據(jù)C.合同有效，協(xié)議無效，以合同為結(jié)算依據(jù)D.合同無效，協(xié)議有效，以協(xié)議為結(jié)算依據(jù)【答案】：C70、法律規(guī)定應(yīng)當采用書面形式的合同，當事人未采用書面形式，但一方已履行了全部義務(wù)，對方接受的，應(yīng)視為該合同（）。4可變更B.成立。.可撤銷D.無效【答案】：B71、承攬工程不符合規(guī)定質(zhì)量標準造成損失的，施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義施工的單位承擔(dān)（）。A.按份責(zé)任B.連帶責(zé)任C.補充責(zé)任D.公平責(zé)任【答案】：B72、甲向銀行借款，乙為保證人，則下列說法，正確的是（ ）。A.乙可以要求甲提供反擔(dān)保B.如保證方式?jīng)]有約定，乙承擔(dān)一般保證責(zé)任C.保證合同為保證人與債務(wù)人簽訂的書面合同D.保證期間銀行依法轉(zhuǎn)讓債權(quán)的，須取得乙的書面同意【答案】：A73、關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。A.由施工企業(yè)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測B.檢測機構(gòu)有義務(wù)監(jiān)制材料、構(gòu)配件和設(shè)備C.檢測機構(gòu)應(yīng)建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬D.質(zhì)量檢測報告經(jīng)建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位確認后，由建設(shè)單位負責(zé)歸檔【答案】：C74、（2020年真題）關(guān)于施工企業(yè)項目負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任的說法，正確的是（）。A.應(yīng)當監(jiān)控分部分項工程的安全生產(chǎn)情況B.每月帶班生產(chǎn)時間不得少于本月施工時間的60%C.應(yīng)當對工程項目落實帶班制度負責(zé)D.每月帶班檢查時間不得少于其工作日的25%【答案】：C75、場景（八）A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】：A76、根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標投標辦法》的規(guī)定，招標人與中標人簽訂合同后（）內(nèi)，應(yīng)當向未中標的投標人退還投標保證金。5個工作日10個工作日15個工作日20個工作日【答案】：A77、（2015年真題）某開發(fā)商在一大型商場項目的開發(fā)建設(shè)中，違反國家規(guī)定，擅自降低工程質(zhì)量標準，因而造成重大安全事故。該事故責(zé)任主體應(yīng)該承擔(dān)的刑事責(zé)任是（）。A.重大責(zé)任事故罪B.重大勞動安全事故罪C.串通投標罪D.工程重大安全事故罪【答案】：D78、（2020年真題）下列全部使用國有資金投資的項目中，依法必須進行招標的項目是（）。A.施工單項合同估算價在400萬元以上B.重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元以下C.勘察單項合同估算價在100萬元以下D.監(jiān)理單項合同估算價在50萬元以上【答案】：A79、某建筑公司向供貨商采購某種國家定價的特種材料，合同簽訂時價格為4000元/噸，約定6月1日運至某工地。后供貨商遲遲不予交貨，8月下旬，國家調(diào)整價格為3400元/噸，供貨商急忙交貨。雙方為結(jié)算價格產(chǎn)生爭議。下列說法正確的是（）。A.應(yīng)按合同約定的價格4000元/噸結(jié)算B.應(yīng)按國家確定的最新價格3400元/噸結(jié)算C.應(yīng)當按新舊價格的平均值結(jié)算口.雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的應(yīng)當解除合同【答案】：C80、（2020年真題）關(guān)于建設(shè)工程暫估價的說法，正確的是（）。A.暫估價由投標人在投標文件中自主確定B.暫估價的適用范圍僅包括工程和貨物C.暫估價在招標文件中體現(xiàn)的是不確定的項目D.工程總承包依法招標后，不免除暫估價項目的招標要求【答案】：D81、（2014年真題）發(fā)包人發(fā)生以下情形，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請求解除建設(shè)工程施工合同，人民法院應(yīng)予支持的是（）。A.未按約定支付工程價款致使承包人無法施工B.拖欠墊資利息C.施工現(xiàn)場安裝攝像設(shè)備全程監(jiān)控D.遲延交付施工場地發(fā)生停窩工損失拒絕賠付【答案】：A82、某幕墻專業(yè)分包工程施工過程中，發(fā)生了一起安全事故，造成2人死亡。根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，此次事故應(yīng)由（）上報有關(guān)主管部門。A.幕墻分包企業(yè)B.施工總承包企業(yè)C.監(jiān)理單位D.建設(shè)單位【答案】：B83、關(guān)于女職工特殊勞動保護的規(guī)定，正確的是（）。A.不得安排女職工從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動B.女職工生育享受98天產(chǎn)假C.禁止安排未育女職工從事有毒有害的勞動D.用人單位應(yīng)當對女職工定期進行健康檢查【答案】：B84、根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》關(guān)于建設(shè)工程施工企業(yè)安全生產(chǎn)費用計提的說法，正確的是（）A.施工企業(yè)計提的安全費用不列入工程造價B.施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為計提依據(jù)C.施工企業(yè)不得提高安全費用提取標準D.總承包單位與分包單位按比例各自提取安全費用【答案】：B85、（2021年真題第2批）建設(shè)用地使用權(quán)自（）時設(shè)立。A.占用B.登記C.申請D.使用【答案】：B86、工程項目質(zhì)量安全第一責(zé)任人是（）。A.總經(jīng)理B.部門經(jīng)理C.安全經(jīng)理口.項目經(jīng)理【答案】：D87、公民的作品，其發(fā)表權(quán)、使用權(quán)和獲得報酬權(quán)的保護期，為作者終生及其死后（）。60年50年40年30年【答案】：B88、根據(jù)《合同法》規(guī)定，合同終止的原因不包括（）。A.債務(wù)相互抵消B.合同解除。.在履行期限屆滿之前，當事人明確表示不履行主要義務(wù)D.債務(wù)人依法將標的物提存【答案】：C89、債務(wù)人放棄到期債權(quán)或無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以行使撤銷權(quán)。自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起（）內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。A.6個月年C.2年D.5年【答案】：D90、根據(jù)《物權(quán)法》規(guī)定，一般情況下動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓，自（）起發(fā)生效力。A.買賣合同生效B.轉(zhuǎn)移登記C.交付D.買方占有【答案】：C91、根據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，下列不適合作為質(zhì)押財產(chǎn)的是（ ）。A.匯票B.倉單C.建設(shè)用地D.應(yīng)收賬款【答案】：C92、根據(jù)《建筑施工企業(yè)主要負責(zé)人、項目負責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，若工程項目實行總承包，則總承包企業(yè)應(yīng)當與分包企業(yè)為明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任，簽訂（）。A.分包合同B.安全生產(chǎn)協(xié)議C.安全生產(chǎn)責(zé)任書D.安全生產(chǎn)合同【答案】：B93、根據(jù)《關(guān)于進一步加強建筑工程****》國家、省級等重點工程的施工現(xiàn)場進行防火巡查的（）A.每周B.每季度C.每月口.每日【答案】：D94、根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，下列選項中，不屬于企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證條件的是（）。A.建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程8.有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備C.依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員交納保險費D.對所有的分部分項工程及施工現(xiàn)場建立預(yù)防、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案【答案】：D95、甲公司與乙公司組成聯(lián)合體投標，則下面說法正確的是（）。A.共同投標協(xié)議在中標后提交B.聯(lián)合體中標的，甲乙公司應(yīng)各自與招標人簽訂合同C.甲公司與乙公司必須是同一資質(zhì)等級D.聯(lián)合體是以一個投標人的身份投標【答案】：D96、關(guān)于抵押權(quán)的說法，正確的是（）。A.以動產(chǎn)抵押的，抵押權(quán)自合同生效時設(shè)立B.抵押權(quán)可以與債權(quán)分離而單獨轉(zhuǎn)讓C.同一財產(chǎn)向兩個以上債權(quán)人抵押，抵押權(quán)未登記的拍賣的抵押財產(chǎn)所得的價款按照抵押合同訂立的順序清償D.同一財產(chǎn)向兩個以上債權(quán)人抵押的，拍賣抵押財產(chǎn)所得的價款按照登記的債權(quán)比例清償【答案】：A97、場景（六）A.發(fā)生變更B.效力待定C.無效D.未發(fā)生變更【答案】：D98、關(guān)于抵押的效力，下列說法正確的是（）。A.抵押人不得轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物B.抵押人經(jīng)抵押權(quán)人同意，可以轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)C.抵押權(quán)可以與債權(quán)分離而單獨轉(zhuǎn)讓或者作為其他債權(quán)的擔(dān)保D.變賣抵押物所得價款不足清償債權(quán)數(shù)額的部分，由抵押人清償【答案】：B99、關(guān)于法律責(zé)任的說法，正確的有（）。A.法律責(zé)任的認定和追究，由國家專門機關(guān)依法定程序進行B.罰金是行政責(zé)任的承擔(dān)方式C.附加刑需要與主刑合并適用D.沒收違法所得是刑事責(zé)任的承擔(dān)方式【答案】：A100、在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)夜間施工，需要有關(guān)主管部門證明的是（）。A.電力搶修作業(yè)B.抗洪搶險作業(yè)C.因生產(chǎn)工藝要求連續(xù)作業(yè)D.因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)【答案】：D101、（2021年真題第1批）關(guān)于民事訴訟中第三人，說法正確的是（）A.第三人屬于狹義的民事訴訟當事人B.人民法院判決承擔(dān)民事責(zé)任的第三人，有當事人的訴訟權(quán)利和義務(wù)C.對當事人雙方的訴訟標的，第三人認為有獨立請求權(quán)的，只能參加訴訟，不得提起訴訟D.對當事人雙方的訴訟標的，第三人雖然沒有獨立請求權(quán)，但案件處理結(jié)果同他有法律上的利害關(guān)系的，只能由人民法院通知其參加訴訟【答案】：B102、勞動者解除勞動合同,應(yīng)當提前（）以書面形式通知用人單位。A.7日B.10日C.30日D.60日【答案】：C103、在委托代理法律關(guān)系中，如果因為授權(quán)不明確而給第三人造成損失（）A.由被代理人獨自承擔(dān)責(zé)任B.由代理人獨自承擔(dān)責(zé)任C.由被代理人和代理人按照約定各自承擔(dān)賠償責(zé)任D.被代理人要向第三人承擔(dān)責(zé)任，代理人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】：D104、承包人如未在規(guī)定時間內(nèi)提供完整的工程竣工結(jié)算資料，經(jīng)發(fā)包人催促后（）日內(nèi)仍未提供或沒有明確答復(fù)，發(fā)包人有權(quán)根據(jù)已有資料進行審查，責(zé)任由承包人自負。A.7B.14C.21D.28【答案】：B105、在某一委托代理事項中，委托代理人B為被代理人A的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，應(yīng)當事先取得被代理人A的同意。事先沒有取得被代理人A同意的，應(yīng)當在事后及時告訴被代理人A，如果被代理人A不同意，由（）向所轉(zhuǎn)托的人的行為負民事責(zé)任。A.代理人B.被代理人AC.代理人B和被代理人A按比例D.代理人B和被代理人A連帶【答案】：A106、按照《民法典》的規(guī)定，建設(shè)用地使用權(quán)自（）時設(shè)立。A.合同簽訂B.合同生效C.登記D.支付出讓金【答案】：C107、（2021年真題第1批）關(guān)于危險廢物污染環(huán)境防治，說法正確的是（）A.危險廢物的容器和包裝物應(yīng)當根據(jù)實際需要設(shè)置危險廢物識別標志B.從事危險廢物經(jīng)營活動的單位，應(yīng)該按照國家有關(guān)規(guī)定申請取得許可證C.將危險廢物與旅客在同一運輸工具上運載的，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定申請取得許可證D.危險廢物的容器和包裝物轉(zhuǎn)作他用時，應(yīng)當經(jīng)行政主管部門批準【答案】：B108、按照《招標投標法》及相關(guān)規(guī)定，必須進行施工招標的工程項目是（）。A.施工企業(yè)在其施工資質(zhì)許可范圍內(nèi)自建自用的工程B.屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農(nóng)民工的工程C.施工主要技術(shù)采用特定的專利或者專有技術(shù)的工程D.關(guān)系到社會公共利益的大型經(jīng)濟適用住房工程【答案】：D109、對于工程質(zhì)量的監(jiān)督管理，我國實行（）統(tǒng)一監(jiān)督管理。A.國務(wù)院B.國家發(fā)改委C.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門D.國務(wù)院質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門【答案】：C110、關(guān)于勞務(wù)派遣的說法，正確的有（）。A.勞務(wù)派遣的顯著特征是勞動者的聘用與使用分離B.勞務(wù)派遣人員可以擔(dān)任工程項目部安全員C.被派遣勞動者在無工作期間，派遣單位無需支付勞動報酬D.派遣單位應(yīng)當提供勞動者相應(yīng)的勞動條件和勞動保護【答案】：A111、（2021年第1批真題）招標人下列行為中，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的是（）。A.拒收未通過資格預(yù)審的投標人提交的投標文件B.設(shè)定與合同履行有關(guān)的資格條件C.依法必須進行招標的項目以特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件D.對不同的投標人采取相同的資格審查標準【答案】：C112、李某與用人單位發(fā)生勞動爭議，經(jīng)勞動爭議仲裁委員會仲裁解決，但李某對仲裁裁決不服，擬向人民法院提起訴訟。提起訴訟的時間應(yīng)不超過收到仲裁裁決后的()。A.7天B.15天30天60天【答案】：B113、采用虛假證明文件騙取施工許可證尚未構(gòu)成犯罪的，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.責(zé)令停止施工，對建設(shè)單位和施工單位分別處以罰款B.由原發(fā)證機關(guān)收回施工許可證法，責(zé)令停止施工，對責(zé)任單位處以罰款C.宣布該施工許可證無效，責(zé)令停止施工，沒收非法所得D.責(zé)令停止施工，沒有違法所得的，處以5000元以上30000元以下的罰款【答案】：B114、下列關(guān)于法人及法定代表人的說法中，正確的是()。A.法定代表人以自己的名義從事民事活動B.法人以其部分財產(chǎn)獨立承擔(dān)民事責(zé)任C.機關(guān)法人屬于非營利法人D.依法成立是法人產(chǎn)生的必經(jīng)程序【答案】：D115、（2014年真題）承攬工程不符合規(guī)定質(zhì)量標準造成損失的，施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義施工的單位承擔(dān)（）。A.按份責(zé)任B.補充責(zé)任C.連帶責(zé)任D.公平責(zé)任【答案】：C116、根據(jù)《勞動法》，關(guān)于婦女、未成年人勞動保護的說法，正確的是（）。A.企業(yè)不得聘用未滿18周歲的未成年人B.企業(yè)應(yīng)當為未成年工定期進行健康檢查C.企業(yè)不得安排婦女從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動D.企業(yè)不得安排婦女從事高處、低溫、冷水作業(yè)【答案】：B117、（2018年真題）根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，建筑垃圾的再利用和回收率力爭達到（）。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】：D118、關(guān)于施工許可證適用范圍的說法，正確的是（）。A.工程投資額在50萬元以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證B.房屋建筑配套的線路、管道，施工的安裝工程，無需申請辦理施工許可證C.建筑面積超過300平方米的臨時性房屋建筑需辦理施工許可證D.實行開工報告批準制度的建設(shè)工程，不再領(lǐng)取施工許可證【答案】：D119、下列關(guān)于承攬合同法律特征的說法，正確的是（）。A.為確保標的物的質(zhì)量，定作人必須管理承攬人的工作過程B.在確保標的物質(zhì)量的前提下，承攬人有權(quán)將承攬的輔助工作交由第三人完成C.承攬人和定作人的權(quán)利義務(wù)要有對應(yīng)關(guān)系D.承攬人有法定的任意解除權(quán)，可以隨時解除合同【答案】：C120、下列選項中，屬于行政處罰的是（）。A.罰金B(yǎng).沒收非法財物C.拘役D.管制【答案】：B121、關(guān)于申請撤銷仲裁裁決的說法,正確的是（）。A.當事人可以向仲裁委員所在地的中級人民法院申請撤銷裁決B.仲裁裁決認定事實不清的，當事人可以申請撤銷仲裁裁決C.當事人申請撤銷裁決的，應(yīng)當在收到裁決書之日起3個月內(nèi)提出D.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人就該糾紛不得再行申請仲裁【答案】：A122、關(guān)于運輸合同的說法，正確的是（）。A.托運人違反包裝規(guī)定的，承運人不得拒絕運輸B.貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，已收取運費的，托運人不得要求返還C.貨物運輸?shù)竭_后，承運人知道收貨人的，應(yīng)及時通知收貨人D.聯(lián)運合同中，損失發(fā)生在某一區(qū)段的，僅由該區(qū)段的承運人向托運人承擔(dān)責(zé)任【答案】：C123、(2015年真題)關(guān)于工程監(jiān)理單位的相關(guān)質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，下列說法正確的是()。A.監(jiān)理單位僅對施工質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任B.監(jiān)理單位在接受監(jiān)理委托后，因利害關(guān)系需回避的，可以轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)C.工程監(jiān)理實行總監(jiān)理工程師負責(zé)制D.監(jiān)理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔(dān)全部責(zé)任【答案】：C124、關(guān)于表見代理的說法，正確的是()。A.表見代理屬于無權(quán)代理，對本人不發(fā)生法律效力B.表見代理中，由行為人和本人承擔(dān)連帶責(zé)任C.表見代理對本人產(chǎn)生有權(quán)代理的效力D.第三人明知行為人無代理權(quán)仍與之實施民事法律行為，屬于表見代理【答案】：C125、某工程施工合同中約定竣工日期為2014年10月31日，工程施工過程中出現(xiàn)了以下情況：(1)開工時乙方設(shè)備延遲了7天進入施工場地；(2)施工中發(fā)生了洪災(zāi)，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停電累計達到84小時；(4)設(shè)計變更導(dǎo)致工程量增加的工作量達到7天，則該工程的實際竣工日期應(yīng)為()。A.2014年11月7日B.2014年11月14日C.2014年11月21日D.2014年11月28日【答案】：B126、當物權(quán)人的物權(quán)收到侵害時，權(quán)利人的解決途徑不包括（）。A.公證B.調(diào)解C.仲裁D.訴訟【答案】：A127、安裝、拆卸施工起重機械，應(yīng)當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由（）現(xiàn)場實施全過程監(jiān)督。A.施工單位負責(zé)項目管理的技術(shù)負責(zé)人B.安裝、拆卸單位的專業(yè)技術(shù)人員C.監(jiān)理單位負責(zé)安全的工程師D.出租單位生產(chǎn)管理人員【答案】：B128、在施工現(xiàn)場使用的裝配式臨時活動房屋，應(yīng)當具有（）。A.安全許可證B.銷售許可證C.產(chǎn)品合格證D.安裝許可證【答案】：C129、施工企業(yè)因下列情形提起行政訴訟，人民法院不予受理的是（）A.對吊銷其資質(zhì)證書不服的B.對查封其財產(chǎn)不服的C.認為行政機關(guān)侵犯其中標權(quán)利的D.認為某省人民政府制定的規(guī)章違法的【答案】：D130、《211程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T50430—2007中，GB/T代號表示該規(guī)范是（）。A.強制性國家標準B.推薦性國家標準C.強制性行業(yè)標準D.推薦性行業(yè)標準【答案】：B131、關(guān)于確定中標人的說法，正確的是（）A.中標人的投標應(yīng)當能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準B.招標人不得授權(quán)評標委員會直接確定中標人C.確定中標人之前，招標人可以與投標人就投標價格進行談判D.中標人應(yīng)當是投標報價最低的投標人【答案】：A132、勞動合同補償標準中的月工資是指勞動者在勞動合同解除或終止前（）個月的平均工資。A.3B.6C.10D.12【答案】：D133、關(guān)于建設(shè)工程中代理的說法，正確的是（）。A.建設(shè)工程合同訴訟只能委托律師代理B.建設(shè)工程中的代理主要是法定代理C.建設(shè)工程中應(yīng)由本人實施的民事法律行為，不得代理D.建設(shè)工程中為被代理人的利益，代理人可直接轉(zhuǎn)托他人代理【答案】：C134、關(guān)于無資質(zhì)承攬工程，下列表述中正確的是（）。A.無資質(zhì)承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或勞務(wù)分包合同都是無效合同B.當作為無資質(zhì)的實際施工人的利益受到損害時，不能向合同相對人主張權(quán)利C.當無資質(zhì)的實際施工人以違法分包人為被告起訴時，法院不應(yīng)受理D.無資質(zhì)的實際施工人不能以發(fā)包人為被告主張權(quán)利【答案】：A135、某工程施工合同約定2003年1月1日業(yè)主應(yīng)向承包商支付工程款，如果承包商一直沒有提出索要工程款的要求，業(yè)主也沒有主動提出同意支付工程款，則（）。人.截止于2006年1月1日，承包商喪失訴訟權(quán)B.2006年1月1日以后，即使業(yè)主同意支付工程款，承包商也無權(quán)收取。.截止于2006年1月1日，承包商喪失勝訴權(quán)口.承包商獲得工程款的權(quán)利最長保護期限是2年【答案】：C136、在財產(chǎn)保險合同有效期內(nèi)，保險標的的危險程度顯著增加的，被保險人應(yīng)當按照合同的約定及時通知保險人，保險人可以按照合同約定提出的權(quán)利主張是（）。A.減少保險費B.增加保險費，但無權(quán)解除合同C.增加保險費或者解除合同D.中止保險合同【答案】：C137、關(guān)于投標保證金的說法，正確的是（）A.投標保證金的數(shù)額.上限為招標項目估算價的5%B.投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人應(yīng)當退還投標保證金C.中標人被取消其中標資格的，招標人應(yīng)當退還投標保證金D.招標人應(yīng)當在書面合同訂立后5日內(nèi)向中和未中標的投標人退還投標保證金及銀行同期存款利息【答案】：D138、下列屬于人民法院行政訴訟的受案范圍的是（）。A.行政機關(guān)為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、咨詢等過程性行為B.駁回當事人對行政行為提起申訴的重復(fù)處理行為C.認為行政機關(guān)濫用行政權(quán)力排除或者限制競爭的D.調(diào)解行為以及法律規(guī)定的仲裁行為【答案】：C139、關(guān)于民事責(zé)任的說法，正確的是（）。A.施工合同約定的工期延誤罰款屬于行政處罰B.無效合同的民事責(zé)任屬于違約責(zé)任C.民事責(zé)任承擔(dān)方式可以單獨適用，也可以合并適用D.民事責(zé)任全部是財產(chǎn)責(zé)任且不具有任何懲罰性【答案】：C140、根據(jù)《民事訴訟法》,在生效民事判決的執(zhí)行中，當事人自行和解達成協(xié)議后，一方當事人不履行和解協(xié)議的，對方當事人可以（ ）。A.向人民法院起訴B.向仲裁機構(gòu)申請仲裁C.申請人民法院按照原生效法律文書強制執(zhí)行D.申請人民法院強制執(zhí)行和解協(xié)議【答案】：C141、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》對生產(chǎn)安全事故調(diào)查的規(guī)定，未造成人員傷亡的一般事故，可以由（）進行調(diào)查。A.安監(jiān)部門B.市級政府C.事故發(fā)生單位D.建設(shè)行政主管部門【答案】：C142、建設(shè)工程應(yīng)當自領(lǐng)取施工許可證之日起（）個月內(nèi)開工。A.1B.3C.2D.6【答案】：B143、當事人對法院管轄權(quán)有異議的，應(yīng)當在（）提出。A.第一次開庭時B.法庭辯論終結(jié)前【答案】：【答案】：DC.第一審判決作出前D.提交答辯狀期間【答案】：D144、合法有效的仲裁協(xié)議應(yīng)當具備的法定內(nèi)容不包括()A.請求仲裁的意思表示B.仲裁事項C.選定的仲裁委員會D.不服仲裁的解決方法【答案】：D145、(2017年真題)關(guān)于評標結(jié)果異議的說法，正確的是()。A.對評標結(jié)果異議不是對評標結(jié)果投訴必然的前置條件B.只有投標人有權(quán)對項目的評標結(jié)果提出異議C.對評標結(jié)果有異議，應(yīng)當在中標候選人公示期間提出D.招標人對評標結(jié)果的異議作出答復(fù)前，招標投標活動繼續(xù)進行【答案】：C146、關(guān)于承攬合同解除的說法，正確的是()。A.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以解除合同B.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同C.承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任D.定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任147、（2015年真題）關(guān)于擔(dān)保的說法，正確的是（）。A.擔(dān)保是用益物權(quán)的一種B.擔(dān)保的目的是保障特定債權(quán)實現(xiàn)C.擔(dān)保合同是主合同D.反擔(dān)保不適用《擔(dān)保法》的規(guī)定【答案】：B148、在正常使用條件下，基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程的最低保修期限為（）。A.5年B.2年C.設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限D(zhuǎn).2個采暖期、供冷期【答案】：C149、（2016年真題）根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，對于未真實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況的生產(chǎn)經(jīng)營單位可以（）。A.給予警告B.吊銷營業(yè)執(zhí)照C.責(zé)令限期改正D.降低資質(zhì)等級【答案】：C150、（2019年真題）根據(jù)《招標投標法實施條例》，關(guān)于聯(lián)合體投標的說法，正確的是（）。A.招標人接受聯(lián)合體投標并進行資格預(yù)審的，聯(lián)合體可以在資格預(yù)審后組成8.資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，應(yīng)當書面通知招標人C.招標人應(yīng)當在資格預(yù)審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標D.聯(lián)合體各方在同一招標項目中可以以自己名義單獨投標【答案】：C151、關(guān)于竣工工程質(zhì)量問題處理的方法，正確的是（）。A.因發(fā)包人提供的設(shè)計有缺陷，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷的，發(fā)包人承擔(dān)無過錯責(zé)任B.因承包人過錯造成質(zhì)量缺陷，發(fā)包人可以直接減少支付工程價款C.因發(fā)包人指定購買的材料不符合強制性標準，承包人未進行檢驗投入使用，造成的質(zhì)量缺陷，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)過錯責(zé)任D.未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用建設(shè)工程的，工程質(zhì)量責(zé)任全部由發(fā)包人承擔(dān)【答案】：C152、（2021年真題第2批）某施工現(xiàn)場發(fā)生了工程整體垮塌，造成5000萬元的直接經(jīng)濟損失，該生產(chǎn)安全事故屬于（）。A.一般事故B.較大事故C.重大事故D.特別重大事故【答案】：C153、（2021年第1批真題）關(guān)于招標代理機構(gòu)的說法，正確的是（）。A.招標代理機構(gòu)可以在所代理的招標項目中投標或者代理投標B.招標代理機構(gòu)可以為所代理的招標項目的投標人提供咨詢C.招標人與被委托的招標代理機構(gòu)之間的委托合同可以是口頭形式D.招標代理機構(gòu)應(yīng)當擁有一定數(shù)量的具備編制招標文件、組織評標等相應(yīng)能力的專業(yè)人員【答案】：D154、根據(jù)《工傷保險條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病，需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，停工留薪期一般不超過（）個月。A.12B.10C.8D.6【答案】：A155、關(guān)于土地所有權(quán)的說法，正確的是（）。A.中華人民共和國境內(nèi)的全部土地屬于國家所有B.城市郊區(qū)的土地，除由法律規(guī)定屬于農(nóng)民集體所有的以外，屬于國家所有C.宅基地屬于農(nóng)民家庭所有D.自留山屬于農(nóng)民集體所有【答案】：D156、國家實行固定資產(chǎn)投資項目（）評估和審查制度。A.節(jié)地B.節(jié)水C.節(jié)能D.節(jié)材【答案】：C157、（2018年真題）關(guān)于施工合同變更的說法，正確的是（）。A.合同變更應(yīng)當辦理批準、登記手續(xù)B.合同變更內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更C.工程變更必將導(dǎo)致合同變更D.合同非實質(zhì)性條款的變更無須當事人雙方協(xié)商一致【答案】：B158、分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目，其相應(yīng)的環(huán)境保護設(shè)施應(yīng)當（）驗收A.分期B.最終一次性C.同時D.分階段【答案】：A159、經(jīng)注冊的建造師（）的，原注冊管理機構(gòu)將注銷其注冊資格。A.同時在2個建筑業(yè)企業(yè)執(zhí)業(yè)B.在一家企業(yè)的多個崗位上從事業(yè)務(wù)工作C.未取得二級建造師執(zhí)業(yè)資格D.脫離建設(shè)工程施工管理及其相關(guān)工作崗位滿1年【答案】：A160、根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時間為（）。A.竣工驗收合格后B.提交竣工驗收報告時C.竣工驗收時D.交付使用時【答案】：B161、下列屬于我國《合同法》調(diào)整的法律關(guān)系是（）。A.收養(yǎng)合同B.勞動合同C.稅款代扣合同D.贈予合同【答案】：D162、代理人接受被代理人委托的違法事項時，由（）。A.代理人承擔(dān)責(zé)任B.被代理人承擔(dān)責(zé)任C.第三人承擔(dān)責(zé)任D.被代理人、代理人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】：D163、（2021年真題第1批）根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》，關(guān)于建設(shè)工程施工企業(yè)安全生產(chǎn)費用計提的說法，正確的是（ ）。A.施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為計提依據(jù)B.施工企業(yè)提取的安全費用不列入工程造價C.施工企業(yè)不得提高安全費用提取標準D.總承包單位與分包單位按比例各自提取安全費用【答案】：A164、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，以他人名義投標騙取中標的，屬于（）行為。A.資質(zhì)不良B.工程質(zhì)量不良C.工程安全不良D.承攬業(yè)務(wù)不良【答案】：D165、不良行為記錄是指建筑市場主體在工程建設(shè)工程中違反有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經(jīng)（）級以上建設(shè)行政主管部門或者其委托的執(zhí)法監(jiān)督機構(gòu)查實和行政處罰所形成的記錄。A.鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）B.縣C.市D.省【答案】：B166、當事人訂立合同時特別約定，禁止債權(quán)人將權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人。但是，合同履行過程中，債權(quán)人將權(quán)利轉(zhuǎn)讓給了他人，這種行為將（）。A.無效B.可撤銷C.構(gòu)成違約D.效力待定【答案】：C167、關(guān)于建設(shè)單位安全責(zé)任的說法，正確的是（）。A.編制工程概算時，確定工程安全生產(chǎn)費用B.工程開工前，審查施工企業(yè)的安全技術(shù)措施C.工程開工前，負責(zé)項目的安全技術(shù)交底D.對特殊結(jié)構(gòu)的建設(shè)工程，提出保障安全施工的措施建議【答案】：A168、甲向乙借款1萬元，沒有約定利息。2年后，甲歸還借款時，乙要求其甲支付1000元利息，為此雙方發(fā)生爭議。則下列說法正確的是（ ）。A.甲不必支付利息B.甲應(yīng)按照當?shù)孛耖g利率支付利息C.甲應(yīng)按照銀行存款利率支付利息D.甲應(yīng)在不超過銀行存款利率4倍的范圍內(nèi)支付利息【答案】：A169、下列權(quán)利中，（）是所有人的最基本的權(quán)利，是所有權(quán)內(nèi)容的核心。A.處分權(quán)B.占有權(quán)C.收益權(quán)D.使用權(quán)【答案】：A170、關(guān)于無效施工合同工程款結(jié)算的說法，正確的是（）。A.施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，不予支持B.施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持C.施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持D.施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔(dān)修復(fù)費用的，不予支持【答案】：C171、2010年5月14日超越公司進行招標，經(jīng)過對投標人評標后世紀公司中標，但其中標后，超越公司要求其壓低報價，如不壓低報價將不與其簽訂合同。于是雙方先按照中標人的投標報價簽訂了A合同并備案。接著，雙方又根據(jù)施工單位同意壓價后的價格簽訂了B合同。后來，雙方因工程款結(jié)算產(chǎn)生糾紛。關(guān)于工程款結(jié)算的合同依據(jù)，下列說法中正確的是()。A.A合同不是雙方實際履行的合同，應(yīng)當作為無效合同處理B.B合同是雙方真實意思的表示，應(yīng)當以B合同作為結(jié)算依據(jù)C.B合同背離了中標合同的實質(zhì)性內(nèi)容，應(yīng)當以A招標文件作為結(jié)算依據(jù)D.A.B合同均不能作為結(jié)算依據(jù)，雙方應(yīng)當依據(jù)工程造價簽訂合同【答案】：C172、在下列幾種情形中，用人單位可以解除勞動合同，但是應(yīng)當提前30天以書面形式通知勞動者本人的是()。A.王某在試用期內(nèi)遲到、早退，不符合錄用條件B.李某因為犯盜竊罪，被判處有期徒刑3年C.孔某在外出執(zhí)行任務(wù)時因公負傷，成為殘疾人D.吳某在休息日酗酒后摔傷住院，出院后不能從事原工作也不能從事單位另行安排的工作【答案】：D173、根據(jù)《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12523-2011)，建筑施工場界環(huán)境夜間噪聲的“夜間”是指()期間。A.21點至次日6點22點至次日6點22點至次日8點D.21點至次日8點【答案】：B174、（2021年第2批真題）下列情形中，注冊建造師將被處以吊銷執(zhí)業(yè)資格證書的情況有（）。A.在執(zhí)業(yè)過程中實施商業(yè)賄賂的B.允許他人以自己的名義從事執(zhí)業(yè)活動的C.因過錯造成重大質(zhì)量事故的D.未辦理變更注冊而繼續(xù)執(zhí)業(yè)的【答案】：C175、關(guān)于承擔(dān)代理責(zé)任的做法，正確的是（）。A.代理行為的法律后果由代理人與被代理人員共同承擔(dān)B.被代理人應(yīng)當知道代理人的代理行為違法未作反對表示的，由被代理人承擔(dān)責(zé)任C.代理人不完全履行職責(zé)，造成被代理人違約的，應(yīng)當承擔(dān)民事責(zé)任D.代理人和相對人惡意串通，損害被代理人合法權(quán)益的，代理人和相對人應(yīng)當承擔(dān)按份責(zé)任【答案】：C176、下列關(guān)于墊資的處理說法，正確的是（）。A.國家禁止墊資行為，因為墊資屬于違法行為B.政府投資項目可由施工單位先行墊資建設(shè)C.當事人對墊資沒有約定的，視為工程欠款D.當事人對墊資不得約定利息【答案】：C177、下列工程中，必須實行工程監(jiān)理的是（）。1萬平方米的住宅小區(qū)項目1萬平方米的學(xué)校工程項目C.總投資額為1000萬元人民幣的市政工程項目D.總投資額為2000萬元人民幣的電力工程項目【答案】：B178、下列關(guān)于自然人的民事權(quán)利能力和民事行為能力的表述正確的是（）A.自然人的民事權(quán)利能力和民事行為能力均始于自然人的出生，終于自然人的死亡8.有民事權(quán)利能力者，不一定有民事行為能力。.有民事行為能力者，不一定有民事權(quán)利能力D.無民事行為能力者，一定沒有民事權(quán)利能力【答案】：B179、建設(shè)用地使用權(quán)只能存在于（）上。A.國有土地B.集體土地C.未利用土地D.非耕地【答案】：A180、某建筑公司于2020年4月2日提出申請，于2020年4月15日獲得工商行政管理部門核準營業(yè)執(zhí)照，于5月10日提出申請，于6月20日獲得建設(shè)行政主管部門核準資質(zhì)證書，則該建筑公司具備法人資格的時間為（）。2020年4月2日2020年4月15日2020年5月10日2020年6月20日【答案】：B181、某工程施工合同約定2014年1月1日業(yè)主應(yīng)向承包商支付工程款，如果承包商一直沒有提出索要工程款的要求，業(yè)主也沒有主動提出同意支付工程款，則（）A.截止于2016年1月1日，承包商喪失訴訟權(quán)B.2016年1月1日以后，即使業(yè)主同意支付工程款，承包商也無權(quán)收取C.截止于2016年1月1日，承包商喪失勝訴權(quán)D.承包商獲得工程款的權(quán)利最長保護2年【答案】：C182、（2020年12月真題）關(guān)于投標保證金的說法，正確的是（）。A.投標保證金的數(shù)額上限為招標項目估算價的5%B.投標截止后投標人撒銷投標文件的，招標人應(yīng)當退還投標保證金C.中標人被取消其中標資格的，招標人應(yīng)當退還投標保證金D.招標人應(yīng)當在書面合同訂立后5日內(nèi)向中標人和未中標的投標人退還投標保證金及銀行同期存款利息【答案】：D183、根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，與本案有利害關(guān)系但不屬于應(yīng)當回避的人員為（）。A.本案審判員B.本案的鑒定人員C.本案翻譯人員D.本案被告的代理人【答案】：D184、項目經(jīng)理強令作業(yè)人員違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，其行為構(gòu)成（）。A.重大勞動安全事故罪B.重大責(zé)任事故罪C.工程重大安全事故罪D.危害公共安全罪【答案】：B185、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，屬于承擔(dān)民事責(zé)任方式的是（）。A.返還財產(chǎn)B.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)C.暫扣或者吊銷執(zhí)照D.沒收違法所得，沒收非法財物【答案】：A186、（2015年真題）根據(jù)《建筑法》及相關(guān)法規(guī)，建設(shè)單位應(yīng)當辦理施工許可證的工程是（）。A.國務(wù)院批準開工報告的工程B.城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程C.建筑面積200m2以上的工程D.工程投資額在20萬元以上的工程【答案】：B187、對于招標程序和要求的說法，正確的是（）。A.依法必須進行招標的項目招標人必須采用委托招標的方式B.招標項目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應(yīng)當先履行項目審批手續(xù)C.招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款D.招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的應(yīng)當重新招標【答案】：B188、關(guān)于財產(chǎn)保險合同的說法，正確的是（）。A.保險合同不可以轉(zhuǎn)讓B.保險合同中的危險具有損失發(fā)生的不確定性C.被保險人應(yīng)當與投保人一致D.保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費【答案】：B189、（2021年第1批真題）下列屬于人民法院行政訴訟范圍的是（）。A.行政機關(guān)為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、咨詢等過程性行為B.駁回當事人對行政行為提起申訴的重復(fù)處理行為C.認為行政機關(guān)濫用行政權(quán)力排除或者限制競爭的D.調(diào)解行為以及法律規(guī)定的仲裁行為【答案】：C190、關(guān)于工程建設(shè)缺陷責(zé)任期確定的說法，錯誤的是（）。A.發(fā)包人導(dǎo)致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后進入缺陷責(zé)任期B.缺陷責(zé)任期一般為1年，最長不超過2年C.缺陷責(zé)任期一般從工程通過竣（交）工驗收之日起計口.承包人導(dǎo)致竣工遲延的，缺陷責(zé)任期從實際通過竣工驗收之日起計【答案】：A191、全部使用國有資金投資或者以國有資金投資為主的建筑工程，應(yīng)當采用（）。A.定額計價B.工程量清單計價C.市場定價D.定額計價和工程量清單計價相結(jié)合的計價方式【答案】：B192、2012年2月1日某建設(shè)單位與某施工單位簽訂了施工合同，約定開工日期為2012年5月1日，竣工日期為2013年12月31日。2012年2月10日施工單位與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。施工單位為保證工期，于2012年4月20日將建筑材料運至工地。后因設(shè)備原因，工程實際開工日為2012年5月10日。該工程保險開始生效日為（）。2012年2月10日2012年4月20日2012年5月1日2012年5月10日【答案】：B193、施工單位的主要負責(zé)人、項目負責(zé)人構(gòu)成違法行為時，5年內(nèi)不得擔(dān)任任何施工單位的主要負責(zé)人、項目負責(zé)人，自（）起算。A.造成重大安全事故之日B.構(gòu)成違法之日C.刑罰判決之日D.刑罰執(zhí)行完畢或受處分之日【答案】：D194、工程合理使用年限是指（）。A.從竣工驗收合格之日起，工程地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)能夠保證在正常情況下安全使用的年限B.從竣工結(jié)算之日起，工程地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)能夠保證在正常情況下安全使用的年限C.從竣工驗收合格之日起，工程主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修能夠保證在正常情況下安全使用的年限D(zhuǎn).從合同到期之日起，工程地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)能夠保證在正常情況下安全使用的年限【答案】：A195、關(guān)于招標投標投訴與處理的說法，正確的是（）A.行政監(jiān)督部分應(yīng)當自受理投訴之日起30個工作日內(nèi)作出書面處理決定：重要檢驗、檢測、鑒定。專家評審等，所需時間計算在內(nèi)B.投標人或者其他利害關(guān)系人沒有證明材料可以輔助投訴C.投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的，可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴D.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的，監(jiān)督部門應(yīng)當進行處理【答案】：C196、（2021年真題第2批）關(guān)于建設(shè)工程領(lǐng)域保證金的說法，正確的是（）。A.省級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門有權(quán)新設(shè)保證金項目B.未按規(guī)定返還保證金，保證金收取方無需向建筑業(yè)企業(yè)支付逾期返還違約金C.保證金只能以現(xiàn)金方式提交D.工程項目竣工前，已經(jīng)提交履約保證金的，建設(shè)單位不得同時預(yù)留工程質(zhì)量保證金【答案】：D197、除當事人另有的定外，出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈餁p滅失的風(fēng)險自（）起由買受人承擔(dān)。A.合同成立時B.合同生效時C.標的物交付時D.運輸行為完成時【答案】：A198、2016年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（）。A.趙先生2015年1月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在2015年11月才與之簽訂書面勞動合同B.張女士于1996年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作C.王先生于1994年進入乙國有企業(yè)工作，20013年3月，該企業(yè)改制，王先生已年滿50歲D.李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續(xù)訂勞動合同時，該企業(yè)將李女士提升為市場部部長【答案】：A199、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，實行施工總承包的建設(shè)工程，由（）負責(zé)上報事故。A.建設(shè)單位B.總包單位C.分包單位D.監(jiān)理單位【答案】：B200、關(guān)于終止招標，下列說法正確的是（）。A.招標人終止招標的，應(yīng)當視情況確定發(fā)布公告時間B.已經(jīng)發(fā)售資格預(yù)審文件的招標人應(yīng)當及時退還所收取的資格預(yù)審文件費用及銀行同期存款利息C.招標人終止招標的，可以口頭通知被邀請的或者已經(jīng)獲取資格預(yù)審文件、招標文件的潛在投標人D.招標人收取投標保證金的，應(yīng)當及時退還投標保證金及銀行同期存款利息【答案】：D201、建筑工程一切險自（）起開始生效。A.工程開工之日B.工程用料卸放于工地之日C.工程動土之日D.A和B先發(fā)生之日；【答案】：D202、建設(shè)工程施工合同約定承包人墊資至基礎(chǔ)工程完工，約定墊資利率為全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款實操報價利率的2倍?；A(chǔ)工程完工后，發(fā)包人未能按約定支付墊資款項及其利息，雙方發(fā)生爭議。關(guān)于該項目墊資及其利息的說法，正確的是（）。A.關(guān)于墊資的約定無效B.約定的墊資金額過高，導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效。.承包人向人民法院請求發(fā)包人按照約定支付利息的，人民法院應(yīng)當全部支持口.承包人主張該項目墊資應(yīng)當按照工程欠款進行處理的，人民法院不予支持【答案】：D203、職工李某因工外出期間發(fā)生事故，李某的工資在事故發(fā)生當月起（）個月內(nèi)照發(fā)，之后停發(fā)工資，由工傷保險基金支付供養(yǎng)親屬撫恤金。A.2B.3C.4D.6【答案】：B204、（2015年真題）某施工合同糾紛案經(jīng)仲裁裁決，將已經(jīng)竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設(shè)單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執(zhí)行仲裁裁決。關(guān)于申請執(zhí)行仲裁裁決的說法中，正確的是（）。A.施工單位申請執(zhí)行的期間為1年B.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄C.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄D.施工單位有權(quán)向人民法院申請執(zhí)行【答案】：D205、關(guān)于委托合同法律特征的說法，正確的是（）。A.是一種典型的提供勞務(wù)的合同B.應(yīng)當是有償合同C.委托事務(wù)只能是法律行為D.受托人不得轉(zhuǎn)委托【答案】：A206、關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構(gòu)B.檢測報告必須由檢測機構(gòu)法定代表人簽署C.檢測機構(gòu)是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu)D.檢測數(shù)據(jù)和檢測報告僅供施工企業(yè)參考【答案】：A207、(2019年真題)某施工企業(yè)的下列工作人員中，有權(quán)要求公司簽訂無固定期限合同的是()。A.張某在該企業(yè)連續(xù)工作滿8年B.李某與該企業(yè)已經(jīng)連續(xù)訂立2次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作C.王某到該企業(yè)工作2年，并被董事會任命為總經(jīng)理D.趙某在該企業(yè)累計工作了12年，但中間曾離開過企業(yè)【答案】：B208、關(guān)于計算機軟件著作權(quán)的說法，不正確的是()。A.軟件著作權(quán)屬于軟件開發(fā)者B.接受他人委托開發(fā)的軟件，其著作權(quán)屬于委托人所有C.軟件著作權(quán)需合理使用D.自然人的軟件著作權(quán)，保護期為自然人終生及其死亡后50年【答案】：B209、()是建筑生產(chǎn)中最基本的安全管理制度，是所有安全規(guī)章制度的核心。A.質(zhì)量事故處理制度B.質(zhì)量事故統(tǒng)計報告制度C.安全生產(chǎn)責(zé)任制度D.安全生產(chǎn)監(jiān)督制度【答案】：C210、關(guān)于建設(shè)工程施工企業(yè)安全費用的提取，下列說法錯誤的是()。A.以建筑安裝工程造價為計提依據(jù)B.總包單位應(yīng)將安全費用按比例支付分包單位C.房屋建筑工程安全費用提取標準為2.0%D.市政公用工程安全費用提取標準為2.5%【答案】：D211、建設(shè)單位應(yīng)將保證安全施工的措施報送建設(shè)工程所在地的縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門備案，報送A.7B.10C.15D.20【答案】：C212、承攬合同中，關(guān)于承攬人義務(wù)的說法，正確的是（）。A.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合約定的，可以自行更換B.共同承攬人對定作人承擔(dān)按份責(zé)任C.未經(jīng)定作人許可，承攬人不得留存復(fù)制品或技術(shù)資料D.承攬人在工作期間，不必接受定作人必要的監(jiān)督檢驗【答案】：C213、施工單位與建設(shè)單位就某工程簽訂了三份施工合同，施工結(jié)束后，建設(shè)工程質(zhì)量驗收合格，但經(jīng)人民法院判定，三份合同均為無效合同。施工單位可請求法院參照（）結(jié)算建設(shè)工程價款。A.最先簽訂的合同B.實際履行的合同C.最后簽訂的合同D.雙方的補充協(xié)議【答案】：B214、為了保護勞動者的權(quán)益，勞動者有下列情形的，用人單位不得和勞動者解除勞動合同的是（）。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的C.與本單位訂立無固定期限勞動合同的D.被依法追究刑事責(zé)任的【答案】：B215、關(guān)于民事訴訟證據(jù)的說法，正確的是（）。4在民事訴訟中，書證可以只提交復(fù)印件B.未經(jīng)對方當事人同意私自錄制的談話資料不能作為證據(jù)使用C.凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務(wù)出庭作證D.當事人對鑒定結(jié)論有異議，鑒定人可以書面答復(fù)而不必出庭作證【答案】：C216、甲、乙都是某建筑工地分包商技術(shù)負責(zé)人。乙的現(xiàn)場辦公用房著火，甲為防止火勢蔓延而去撲火，結(jié)果被燒傷，花去醫(yī)療費1000元，則以下敘述正確的是（）。A.甲、乙之間構(gòu)成了不當?shù)美畟鵅.甲、乙之間構(gòu)成了無因管理之債C.甲、乙之間構(gòu)成了合同之債D.甲、乙之間沒有形成債的關(guān)系【答案】：B217、建設(shè)工程合同應(yīng)當采用的形式是（）。A.書面形式B.口頭形式C.口頭形式為原則，書面形式為例外D.書面形式為原則，口頭形式為例外【答案】：A218、關(guān)于移送管轄的說法，正確的是（）。A.移送管轄是沒有管轄權(quán)的法院把案件移送給有管轄權(quán)的法院審理B.移送管轄僅限于上下級法院之間C.移送管轄與管轄權(quán)轉(zhuǎn)移的程序完全相同D.受移送的法院認為受移送的案件不屬于本院管轄的，可以再自行移送【答案】：A219、屬于污水處理方法的是（）。A.除鐵除錳B.曝氣C.消毒D.軟化【答案】：B220、某工程施工中某水泥廠為施工企業(yè)供應(yīng)水泥，延遲交貨1周，延遲交貨導(dǎo)致施工企業(yè)每天損失0.4萬元，第一天晚上施工企業(yè)為減少損失，采取緊急措施共花費1萬元，使剩余6天共損