2024年安裝承攬合同范文（四篇）

第2頁共2頁2024年安裝承攬合同范文甲方：_____法人代表：_____乙方：_____法人代表：_____甲乙雙方經過友好協(xié)商，并基于互利互惠的原則，根據《中華人民共和國民法典》及相關國家法律法規(guī)，就花池護欄工程的制作與安裝達成如下正式協(xié)議：一、工程范圍及工作內容1.工程名稱：2.工程范圍：3.工作內容：乙方需嚴格依照甲方提供的護欄設計、安裝要求，負責完成材料的存放、保管、安裝、清理及驗收等全部工作內容。二、合同工期本工程項目的施工期限為____日，具體起止時間為自____年____月____日至____年____月____日。三、工程價款及付款方式（一）工程價款本工程總造價為人民幣____元（大寫：肆仟捌佰元整）。（二）結算方式工程完工并通過驗收合格后，雙方將依據實際決算結果進行付款，同時附上詳細的工程決算書作為付款依據。四、安全責任乙方在施工期間需承擔全部安全責任，必須采取有效措施確保施工人員的人身安全，并妥善存放、保管好施工材料，防止學生等無關人員進入施工現場引發(fā)安全事故。同時，乙方應保證工程質量符合相關標準，工程保質期為三年，期間如因質量問題導致的問題，乙方需負責免費維修或更換。五、施工要求：（具體施工要求需根據實際情況填寫）六、協(xié)議份數與法律效力本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。對于本協(xié)議未盡事宜，雙方應協(xié)商解決；若協(xié)商不成，則通過法律途徑解決。甲方簽章：_____乙方簽章：_____負責人簽字：_____負責人簽字：_____代理人簽字：_____日期：____年____月____日2024年安裝承攬合同范文（二）承攬合同合同編號：[填寫編號]定作方（甲方）：[填寫名稱]承攬方（乙方）：[填寫姓名]身份證號碼：[填寫號碼]聯(lián)系電話：[填寫電話]鑒于甲方為銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），乙方承諾具備國家強制規(guī)定的安裝器械的相應資質，雙方經友好協(xié)商，就乙方按照甲方要求完成器械安裝，甲方支付報酬事宜，達成如下協(xié)議：第一條主體資格1.甲方為合法注冊并經營的個體工商戶（或公司），有權銷售本合同所述器械。2.乙方確認自身具備國家法律法規(guī)要求的安裝資質，能夠獨立承擔本合同項下的安裝工作。第二條承攬標的本合同承攬標的包括但不限于潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。第三條承攬方式1.甲方提供需安裝的器械，乙方在甲方指定地點接收后，按照甲方要求的時間、地點完成運輸及安裝工作。2.安裝工作完成后，須經甲方或甲方客戶驗收合格，方視為承攬工作完成。第四條承攬選擇甲方在完成器械銷售后，將通知乙方進行安裝。若乙方無法承接，甲方有權另行委托第三方完成。第五條安裝與交通工具1.安裝過程中所需的工具由乙方自備。2.運輸器械所需的交通工具亦由乙方提供，并確保駕駛員具備合法有效的駕駛資質。第六條安裝要求乙方應嚴格按照器械說明書進行安裝，確保不對器械及甲方客戶的其他財產造成損害。如有損害，應按市場價賠償。第七條質量問題處理乙方在安裝過程中發(fā)現器械質量問題的，應在發(fā)現后24小時內通知甲方并更換同等型號器械。否則，甲方有權拒付報酬并要求乙方賠償損失。第八條驗收標準安裝工作應符合器械說明書要求，并通過甲方客戶的驗收。第九條報酬與結算1.報酬由運輸費、安裝工具費、勞動報酬及適當利潤等組成，具體標準根據安裝器械類型、地點遠近及期限等因素雙方另行協(xié)商確定。2.安裝驗收合格后，乙方可向甲方結算報酬。第十條其他約定1.本合同為繼續(xù)性合同，僅適用于乙方按照甲方要求完成的安裝任務。2.乙方在安裝過程中造成第三方損害或自身損害的，甲方不承擔賠償責任。3.乙方應獨立完成安裝任務，未經甲方同意，不得轉包給第三方。4.甲方未支付報酬時，乙方有權留置已安裝的器械作為擔保。5.合同爭議應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方可向[填寫法院名稱]人民法院提起訴訟。6.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效。甲方（簽字或蓋章）：乙方（簽字摁?。汉炗喨掌冢篬填寫日期]2024年安裝承攬合同范文（三）甲方負責采購供應的材料必須為符合設計要求且質量合格的產品，并需按時送達至施工現場。甲乙雙方應共同辦理材料的交接手續(xù)。若乙方發(fā)現甲方提供的材料存在質量問題或規(guī)格不符，應及時向甲方反饋。若甲方堅持使用，因此導致的工程損失，責任由甲方承擔。甲方提供的材料在按時抵達現場后，其保管責任由乙方承擔。因乙方保管不當而造成的任何損失，乙方需負責賠償。甲方采購的裝飾材料應專用于本合同所規(guī)定的住宅裝飾項目，未經甲方書面同意，乙方不得擅自挪用。如乙方違反此規(guī)定，需按照挪用材料價款的雙倍向甲方進行補償。乙方提供的水電材料，甲方應到現場進行驗收。若材料不符合設計、施工要求或規(guī)格存在差異，應禁止使用。若已使用并導致工程損失，責任由乙方承擔。乙方自帶的施工工具（如錐子、切割片等）需保證安全、良好使用，其維修費和損耗費用由乙方自行承擔。第三條關于工程質量及驗收的約定如下：1.本工程必須嚴格遵守國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》，并參照當地省、市家庭裝飾裝修工程的質量標準和驗收規(guī)范執(zhí)行。2.若因乙方施工技術不佳或責任心不足等自身原因導致質量問題，返工費用由乙方承擔，且工期不得因此延誤。3.工程竣工前，乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。甲方在接到通知后兩日內應組織驗收并辦理相關手續(xù)。第四條關于安全生產和防火等現場管理的約定如下：1.乙方應嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染，并妥善處理好施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。2.未經甲方同意及有關部門批準，乙方不得擅自拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.在工程竣工并移交給甲方之前，乙方需負責保護現場的一切設施和工程成品。4.乙方應確保裝飾裝修現場的整潔，并在竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。5.乙方負責裝飾裝修過程中產生的垃圾處理工作，并保證每日至少清潔一次。6.若乙方因施工原因需居住在現場，需特別注意水、用電等安全問題。工地發(fā)生工傷事故時，責任由乙方承擔。7.乙方應做好施工材料的保管工作，并禁止閑雜人等進入施工現場。8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料離開現場。若發(fā)現偷盜現象，乙方需按材料價格加倍賠償。第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝及結算的約定如下：1.工程款付款方式：布管驗收合格后支付工錢的____%，水電完工后支付____%，整體竣工驗收合格后支付剩余的____%。2.乙方承包內容包括但不限于：水電開槽、布線、穿線、埋槽；水電施工過程中的垃圾清運（每天現場整理裝袋）；水電施工的穿墻、打孔、切割；開關面板安裝；小五金、馬桶等安裝；后期燈具的安裝等。3.工程結算方式可采用按實結算或總價結算方式。若采用總價結算方式，則價格為____元/平米（套內面積）。第六條違約責任：1.若甲方未按合同約定時間付款，每逾期一天需向乙方支付____的違約金。2.若因乙方原因導致工程逾期竣工，每逾期一天需向甲方支付____的違約金。第七條糾紛處理方式：因工程質量問題發(fā)生爭議時，雙方應首先通過協(xié)商解決。若協(xié)商不成或當事人不愿通過協(xié)商、調解解決爭議時，可按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第八條合同的變更和解除：1.合同經雙方簽字生效后具有法律效力，雙方必須嚴格遵守。如需變更合同內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前若一方需終止合同，應以書面形式提出并按合同總價款的____%支付違約金后辦理終止合同手續(xù)。2.在施工過程中若任何一方需終止合同，需以書面形式向另一方提出并經雙方同意后辦理清算手續(xù)并訂立終止合同協(xié)議以解除本合同。第九條其他約定：1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)調工作。在未經第三方監(jiān)理確認的情況下甲方有權不支付乙方相關費用；經第三方監(jiān)理確認后甲方必須按照約定支付乙方相關費用。2.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素導致的工期延誤經雙方確認后可順延。3.甲方在入住前可要求乙方配合其他工種進行____次交叉施工配合；超過____次部分每次需向乙方支付____元/天的勞務費。第十條附則：（一）本合同自甲、乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。（二）本合同簽訂后工程2024年安裝承攬合同范文（四）建設單位：_____(以下稱甲方)施工單位：_____(以下稱乙方)雙方經充分討論協(xié)商，達成以下協(xié)議：第一條：工程名稱第二條：工程位置第三條：工程建筑面積第四條：工程費用及支付方式第五條：工程起止時間（開工、竣工日期）第六條：工程質量標準第七條：承包方式及材料設備供應第八條：甲方責任1.甲方應在開工前____天提供施工圖____份，并確?！叭ㄒ黄健?；甲方可委托乙方進行“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行。2.按照協(xié)議分工，甲方需在開工前____天完成材料供應并由乙方確認。3.組織設計、施工方共同審閱施工組織設計，負責組織驗收，監(jiān)督工程質量。4.按協(xié)議規(guī)定的時間支付工程款項。5....第九條：乙方責任1.乙方應按協(xié)議分工負責材料的供應。2.編制施工組織設計和施工進度表，開工前5天提交甲方兩份。3.按照施工圖組織施工，確保工程按期完成。4.竣工后5天內，乙方應將整理好的竣工資料提交甲方。5.保證施工質量，嚴格遵守國家的施工驗收規(guī)范。6....第十條：違約責任及獎勵條款第十一條：其他輔助