招標(biāo)工程工期保證函

招標(biāo)工程工期保證函合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：甲方為招標(biāo)人，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)和《__________》（項(xiàng)目名稱）招標(biāo)文件的要求，已通過公開招標(biāo)方式選定乙方為《__________》（項(xiàng)目名稱）的施工單位。為確保工程按期完成，維護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方提供工程工期保證事宜達(dá)成一致，簽訂本函。第一條工期保證1.1乙方保證按照《__________》（項(xiàng)目名稱）施工合同約定的工期要求，完成本工程的施工。1.2乙方保證在施工過程中，嚴(yán)格按照國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量、安全。第二條違約責(zé)任2.1若乙方未能按照《__________》（項(xiàng)目名稱）施工合同約定的工期完成工程，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。2.2若乙方因施工原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量、安全問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三條工期延誤處理3.1若因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)立即向甲方報(bào)告，并提供相關(guān)證明材料。甲方可視情況同意調(diào)整工期，并與乙方重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3.2乙方如非因不可抗力原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)提前向甲方申請延期，并征得甲方同意。甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否同意延期，并有權(quán)要求乙方支付違約金。第四條爭議解決4.1雙方在履行本函過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第五條其他5.1本函自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本函未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本函具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.《__________》（項(xiàng)目名稱）施工合同2.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》3.《中華人民共和國合同法》4.《中華人民共和國建筑法》5.《__________》（項(xiàng)目名稱）招標(biāo)文件6.國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范7.工程質(zhì)量、安全檢測報(bào)告8.不可抗力證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.工期延誤：乙方未按照合同約定的工期完成工程。2.工程質(zhì)量、安全問題：乙方施工原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量、安全問題。3.未經(jīng)同意延期：乙方未征得甲方同意，非因不可抗力原因?qū)е鹿て谘诱`。4.未按照法律法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工：乙方施工過程中，違反國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指招標(biāo)人，具有委托實(shí)施工程的權(quán)利和義務(wù)。2.乙方：指中標(biāo)并承擔(dān)工程施工的單位，具有施工義務(wù)和責(zé)任。3.工期保證：乙方按照合同約定，保證完成工程的期限。4.違約責(zé)任：違反合同約定所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。6.補(bǔ)充協(xié)議：對原合同未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充和約定的協(xié)議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：提前溝通，征得甲方同意，簽訂延期協(xié)議。2.工程質(zhì)量、安全問題：加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工。3.未經(jīng)同意延期：及時(shí)溝通，解釋原因，爭取甲方理解和支持。4.未按照法律法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工：加強(qiáng)法律法規(guī)和工程技術(shù)培訓(xùn)，提高施工人員素質(zhì)。5.爭議解決：友好協(xié)商，無法解決時(shí)，依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1