2024年電氣工程勞務(wù)承攬協(xié)議樣本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年電氣工程勞務(wù)承攬協(xié)議樣本版本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程內(nèi)容2.4工程量第三條勞務(wù)承攬3.1乙方承攬甲方的電氣工程勞務(wù)3.2乙方的義務(wù)與責(zé)任3.3乙方的權(quán)利與利益第四條工期與進度4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工期延誤及其處理第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求5.2質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)5.3質(zhì)量問題處理第六條勞務(wù)報酬6.1報酬金額6.2報酬支付方式6.3報酬支付時間第七條材料與設(shè)備7.1乙方負(fù)責(zé)提供的材料與設(shè)備7.2甲方負(fù)責(zé)提供的材料與設(shè)備7.3材料與設(shè)備的管理與使用第八條安全與環(huán)保8.1乙方應(yīng)遵守的國家法律法規(guī)和安全規(guī)定8.2乙方應(yīng)采取的環(huán)保措施8.3安全事故處理第九條保密條款9.1雙方對合同內(nèi)容保密9.2雙方對工程圖紙、技術(shù)資料保密9.3違約責(zé)任第十條違約責(zé)任10.1甲方違約責(zé)任10.2乙方違約責(zé)任第十一條爭議解決11.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議11.2協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴第十二條合同的變更與解除12.1合同變更條件12.2合同解除條件12.3變更與解除的程序第十三條合同的效力13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效13.2本合同的有效期至工程竣工驗收合格之日止第十四條其他約定14.1雙方的其他約定事項14.2雙方認(rèn)為需要約定的其他事項第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1甲方名稱：X電氣工程有限公司1.1甲方地址：市區(qū)路號1.2乙方名稱：X電氣工程勞務(wù)有限公司1.2乙方地址：市區(qū)路號第二條工程概況2.1工程名稱：X電氣工程2.2工程地點：市區(qū)路號2.3工程內(nèi)容：包括但不限于電氣設(shè)備安裝、線路鋪設(shè)、調(diào)試等工作2.4工程量：根據(jù)工程設(shè)計圖紙和工程量清單確定第三條勞務(wù)承攬3.1乙方承攬甲方的電氣工程勞務(wù)3.2乙方的義務(wù)與責(zé)任：24小時內(nèi)響應(yīng)甲方提出的問題和要求；按照約定的工期完成工程；保證工程質(zhì)量符合約定的標(biāo)準(zhǔn)；遵守國家法律法規(guī)和安全規(guī)定；按照甲方要求提供相關(guān)資料和文件。3.3乙方的權(quán)利與利益：按照約定的報酬獲得勞務(wù)費用；根據(jù)工程進度和質(zhì)量要求，合理調(diào)整人員和工作時間；對甲方提供的材料和設(shè)備進行檢驗和驗收；獲得甲方提供的技術(shù)資料和工程圖紙；按照合同約定，享受乙方應(yīng)得的權(quán)益。第四條工期與進度4.1工程開工日期：年月日4.2工程竣工日期：年月日4.3工期延誤及其處理：如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照約定的違約金比例向甲方支付違約金；如甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)根據(jù)實際情況合理調(diào)整工期。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求：符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求5.2質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)：按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求進行驗收5.3質(zhì)量問題處理：如乙方原因?qū)е沦|(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費用；如甲方原因?qū)е沦|(zhì)量問題，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)及時修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費用。第六條勞務(wù)報酬6.1報酬金額：人民幣萬元整6.2報酬支付方式：按工程進度分階段支付6.3報酬支付時間：工程開工后，甲方應(yīng)在每月25日前支付乙方上個月的勞務(wù)費用；工程竣工驗收合格后，甲方應(yīng)在驗收合格后的10日內(nèi)支付乙方剩余的勞務(wù)費用。第七條材料與設(shè)備7.1乙方負(fù)責(zé)提供的材料與設(shè)備：乙方應(yīng)按照甲方要求提供符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求的材料和設(shè)備；乙方應(yīng)對提供的材料和設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任；乙方應(yīng)在工程開始前將材料和設(shè)備清單提交甲方審核。7.2甲方負(fù)責(zé)提供的材料與設(shè)備：甲方應(yīng)按照乙方要求提供符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和乙方要求的材料和設(shè)備；甲方應(yīng)對提供的材料和設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任；甲方應(yīng)在工程開始前將材料和設(shè)備清單提交乙方審核。7.3材料與設(shè)備的管理與使用：乙方應(yīng)按照甲方要求合理使用甲方提供的材料和設(shè)備，并妥善保管；乙方應(yīng)按照甲方要求對乙方提供的材料和設(shè)備進行維護和保養(yǎng)；未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將甲方提供的材料和設(shè)備用于其他工程。第八條安全與環(huán)保8.1乙方應(yīng)遵守的國家法律法規(guī)和安全規(guī)定：乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行甲方制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；乙方應(yīng)保證其雇傭的全部員工均具備相應(yīng)的操作技能和安全生產(chǎn)知識，并對員工進行定期的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；乙方應(yīng)按照甲方要求進行安全檢查，對存在的安全隱患及時整改。8.2乙方應(yīng)采取的環(huán)保措施：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方環(huán)保法規(guī)和甲方要求，對施工過程中產(chǎn)生的廢棄物、廢水、廢氣等進行妥善處理，確保不對環(huán)境造成污染；乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的降塵、降噪、綠化等環(huán)保工作，確保施工過程中的環(huán)保要求得到滿足。8.3安全事故處理：如乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施控制事故擴大，并及時向甲方報告；乙方應(yīng)按照事故調(diào)查處理規(guī)定，對事故進行調(diào)查，分析事故原因，提出整改措施，并報甲方備案；乙方應(yīng)承擔(dān)因安全事故引起的一切經(jīng)濟損失和法律責(zé)任。第九條保密條款9.1雙方對合同內(nèi)容保密：除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。9.2雙方對工程圖紙、技術(shù)資料保密：乙方應(yīng)對甲方提供的工程圖紙、技術(shù)資料等保密，不得泄露給第三方，也不得用于其他工程。9.3違約責(zé)任：如乙方違反保密義務(wù)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金；如甲方違反保密義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。第十條違約責(zé)任10.1甲方違約責(zé)任：如甲方未按約定支付勞務(wù)費用，應(yīng)按照逾期支付金額的千分之五向乙方支付違約金；如甲方未按約定提供材料和設(shè)備，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用和工期延誤責(zé)任。10.2乙方違約責(zé)任：如乙方未按約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期完成工程量的千分之五向甲方支付違約金；如乙方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用和工期延誤責(zé)任。第十一條爭議解決11.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴：如雙方協(xié)商未能解決爭議，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。第十二條合同的變更與解除12.1合同變更條件：合同變更應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。12.2合同解除條件：合同解除應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。12.3變更與解除的程序：合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照變更或解除后的合同內(nèi)容繼續(xù)履行合同。第十三條合同的效力13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同的有效期至工程竣工驗收合格之日止。13.2本合同的有效期至工程竣工驗收合格之日止：本合同的有效期至工程竣工驗收合格之日止。第十四條其他約定14.1雙方的其他約定事項：雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以在本合同中約定其他事項。14.2雙方認(rèn)為需要約定的其他事項：雙方認(rèn)為需要約定的其他事項，可以在本合同中予以約定。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計圖紙附件二：工程量清單附件三：材料和設(shè)備清單附件四：安全生產(chǎn)規(guī)章制度附件五：安全操作規(guī)程附件六：環(huán)保措施方案附件七：工程驗收標(biāo)準(zhǔn)附件八：材料和設(shè)備質(zhì)量證明文件附件九：乙方人員名單及資質(zhì)證明附件十：安全事故應(yīng)急預(yù)案附件一的詳細(xì)要求和說明：工程設(shè)計圖紙應(yīng)包括但不限于電氣設(shè)備安裝圖、線路布置圖、施工詳圖等，必須經(jīng)過甲方審核批準(zhǔn)后方可用于施工。附件二的詳細(xì)要求和說明：工程量清單應(yīng)詳細(xì)列明工程項目的名稱、數(shù)量、單位、單價和總價，作為計算勞務(wù)費用的依據(jù)。附件三的詳細(xì)要求和說明：材料和設(shè)備清單應(yīng)詳細(xì)列明乙方應(yīng)提供的材料和設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，必須經(jīng)過甲方審核批準(zhǔn)后方可用于施工。附件四的詳細(xì)要求和說明：安全生產(chǎn)規(guī)章制度是乙方應(yīng)遵守的安全生產(chǎn)管理制度，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度等。附件五的詳細(xì)要求和說明：安全操作規(guī)程是乙方在施工過程中應(yīng)遵循的安全操作要求，包括施工安全技術(shù)措施、個人防護裝備使用規(guī)范等。附件六的詳細(xì)要求和說明：環(huán)保措施方案是乙方應(yīng)采取的環(huán)保措施，包括廢棄物處理方案、噪音和粉塵控制措施等，以確保施工過程中的環(huán)保要求得到滿足。附件七的詳細(xì)要求和說明：工程驗收標(biāo)準(zhǔn)是雙方對工程質(zhì)量進行驗收的標(biāo)準(zhǔn)，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求等。附件八的詳細(xì)要求和說明：材料和設(shè)備質(zhì)量證明文件是乙方提供的材料和設(shè)備的質(zhì)量證明文件，包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告等。附件九的詳細(xì)要求和說明：乙方人員名單及資質(zhì)證明是乙方提供的人員名單及其相應(yīng)的資質(zhì)證明，以確保乙方人員具備相應(yīng)的操作技能和安全生產(chǎn)知識。附件十的詳細(xì)要求和說明：安全事故應(yīng)急預(yù)案是乙方在發(fā)生安全事故時應(yīng)采取的應(yīng)急措施，包括事故報告程序、應(yīng)急救援措施等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定支付勞務(wù)費用：甲方應(yīng)按約定時間支付勞務(wù)費用，如逾期支付，應(yīng)按照逾期支付金額的千分之五向乙方支付違約金。示例說明：如果甲方應(yīng)于2024年1月1日支付乙方上個月的勞務(wù)費用，但實際支付時間為1月15日，則甲方應(yīng)向乙方支付逾期支付金額為10萬元的違約金，計算公式為：10萬元0.00515天=7500元。2.未按約定提供材料和設(shè)備：甲方應(yīng)按約定提供材料和設(shè)備，如未按約定提供，乙方有權(quán)拒絕施工，并要求甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用和工期延誤責(zé)任。示例說明：如果甲方未按約定提供某型號的電氣設(shè)備，導(dǎo)致乙方無法正常施工，乙方有權(quán)拒絕施工，并要求甲方提供該設(shè)備或承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用和工期延誤責(zé)任。乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定工期完成工程：乙方應(yīng)按約定工期完成工程，如逾期完成，應(yīng)按照逾期完成工程量的千分之五向甲方支付違約金。示例說明：如果乙方應(yīng)于2024年1月31日前完成某項工程，但實際完成時間為2月15日，則乙方應(yīng)向甲方支付逾期完成工程量為1000米的違約金，計算公式為：1000米0.00515天=750元。2.未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程：乙方應(yīng)按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，如不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用和工期延誤責(zé)任。示例說明：如果乙方完成某項工程的質(zhì)量不符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致甲方無法使用，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用2000元并承擔(dān)工期延誤5天的責(zé)任