2024年木工精裝修隔斷工程承包協(xié)議版

2024年木工精裝修隔斷工程承包協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程內(nèi)容2.承包范圍2.1承包內(nèi)容2.2承包方式2.3承包期限3.合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3付款方式3.4付款條件4.工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2質(zhì)量保證4.3質(zhì)量驗收5.工程進度5.1施工計劃5.2進度控制5.3延期責(zé)任6.材料供應(yīng)6.1材料要求6.2材料供應(yīng)方式6.3材料質(zhì)量保證7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故處理7.3保險責(zé)任8.知識產(chǎn)權(quán)8.1知識產(chǎn)權(quán)保護8.2侵權(quán)責(zé)任9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3泄露責(zé)任10.爭議解決10.1爭議方式10.2調(diào)解機構(gòu)10.3訴訟管轄11.合同的解除和終止11.1解除條件11.2終止條件11.3解除和終止后的處理12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任12.3違約金的計算和支付13.合同的生效、修改和解除13.1生效條件13.2修改條件13.3解除條件14.其他條款14.1合同的傳遞14.2合同的適用法律14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一條工程概況1.1工程名稱：2024年木工精裝修隔斷工程1.2工程地點：具體工程地點1.3工程規(guī)模：根據(jù)工程設(shè)計圖紙及工程量清單確定1.4工程內(nèi)容：包括但不限于隔斷設(shè)計、材料采購、施工安裝、驗收等一切與工程相關(guān)的活動。第二條承包范圍2.1承包內(nèi)容：承包人應(yīng)按照合同約定完成工程的設(shè)計、施工、驗收等一切與工程相關(guān)的活動。2.2承包方式：采取固定總價承包方式，合同總價包括但不限于設(shè)計費、材料費、施工費、驗收費等。2.3承包期限：根據(jù)工程設(shè)計圖紙及工程量清單確定的工程量計算，合同約定的工期為天。第三條合同價格3.2價格調(diào)整：合同總價在合同簽訂后，除非合同約定的價格調(diào)整條款生效，否則任何一方不得單方面調(diào)整合同總價。3.3付款方式：合同總價分為三次支付，具體支付比例和時間詳見附件一。3.4付款條件：承包人按合同約定的進度完成工程，經(jīng)發(fā)包人驗收合格后，發(fā)包人按約定付款。第四條工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。4.2質(zhì)量保證：承包人應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量保證責(zé)任，自工程驗收合格之日起，質(zhì)保期為【】年。4.3質(zhì)量驗收：工程驗收應(yīng)按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進行，驗收不合格的，承包人應(yīng)按合同約定進行整改。第五條工程進度5.1施工計劃：承包人應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，施工計劃應(yīng)提前提交發(fā)包人批準(zhǔn)。5.2進度控制：承包人應(yīng)定期向發(fā)包人報告工程進度，發(fā)包人有權(quán)對工程進度進行監(jiān)督和控制。5.3延期責(zé)任：因承包人原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包人?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條材料供應(yīng)6.1材料要求：承包人應(yīng)按照合同約定的材料要求進行采購，并提供材料合格證明。6.2材料供應(yīng)方式：承包人應(yīng)按時供應(yīng)工程所需材料，發(fā)包人應(yīng)按合同約定支付材料費用。6.3材料質(zhì)量保證：承包人應(yīng)對供應(yīng)的材料質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，如因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，承包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條知識產(chǎn)權(quán)8.1知識產(chǎn)權(quán)保護：承包人應(yīng)保證工程設(shè)計、施工等不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，如發(fā)生侵權(quán)行為，由承包人承擔(dān)全部責(zé)任。8.2侵權(quán)責(zé)任：如因承包人的原因?qū)е鹿こ躺婕扒謾?quán)，承包人應(yīng)立即停止侵權(quán)行為，并承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容：合同雙方在合同簽訂過程中及合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。9.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。9.3泄露責(zé)任：如因一方的原因?qū)е卤Ｃ苄畔⑿孤?，泄露方?yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十條爭議解決10.1爭議方式：雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2調(diào)解機構(gòu)：如雙方同意，可向合同簽訂地仲裁委員會申請調(diào)解。10.3訴訟管轄：合同簽訂地人民法院具有本案的管轄權(quán)。第十一條合同的解除和終止11.1解除條件：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等法定解除條件，雙方可協(xié)商解除合同。11.2終止條件：合同履行完畢，雙方履行了合同約定的權(quán)利和義務(wù)，合同自然終止。11.3解除和終止后的處理：合同解除或終止后，承包人應(yīng)按照合同約定完成工程收尾工作，發(fā)包人應(yīng)按照合同約定支付剩余款項。第十二條違約責(zé)任12.1違約情形：雙方在合同履行過程中，如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。12.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約給守約方造成的損失，包括但不限于直接損失、間接損失、合同履行費用等。12.3違約金的計算和支付：如合同約定違約金，違約方應(yīng)按照約定支付違約金；如無約定，違約方應(yīng)承擔(dān)實際損失的賠償。第十三條合同的生效、修改和解除13.1生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2修改條件：合同履行過程中，如需對合同進行修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出修改。13.3解除條件：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等法定解除條件，雙方可協(xié)商解除合同。第十四條其他條款14.1合同的傳遞：合同及其附件通過電子郵件或快遞等方式傳遞，以收到方簽字蓋章日期為送達日期。14.2合同的適用法律：本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同的附件：包括但不限于工程設(shè)計圖紙、工程量清單、材料供應(yīng)清單等。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計圖紙詳細要求和說明：工程設(shè)計圖紙應(yīng)包括但不限于隔斷的尺寸、材料、顏色、安裝方式等詳細設(shè)計要求。圖紙應(yīng)由承包人提供，并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)。附件二：工程量清單詳細要求和說明：工程量清單應(yīng)詳細列出工程所需的材料數(shù)量、規(guī)格、單價等，以便于計算合同總價。清單應(yīng)由承包人提供，并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)。附件三：材料供應(yīng)清單詳細要求和說明：材料供應(yīng)清單應(yīng)詳細列出工程所需的材料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價等。清單應(yīng)由承包人提供，并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)。附件四：付款計劃詳細要求和說明：付款計劃應(yīng)詳細列出合同價款的支付比例、支付時間等。計劃應(yīng)由承包人提供，并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)。附件五：施工計劃詳細要求和說明：施工計劃應(yīng)詳細列出工程的施工進度、施工人員、施工材料等。計劃應(yīng)由承包人提供，并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)。附件六：質(zhì)量保證書詳細要求和說明：質(zhì)量保證書應(yīng)承諾承包人對工程質(zhì)量承擔(dān)的責(zé)任，并明確質(zhì)保期的起始時間和終止時間。保證書應(yīng)由承包人提供。附件七：保密協(xié)議詳細要求和說明：保密協(xié)議應(yīng)明確保密內(nèi)容的范圍、保密期限等。協(xié)議應(yīng)由雙方簽署。附件八：爭議解決協(xié)議詳細要求和說明：爭議解決協(xié)議應(yīng)明確爭議解決的機構(gòu)、訴訟管轄等。協(xié)議應(yīng)由雙方簽署。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承包人未能按照合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量完成工程。2.承包人未能按照合同約定的時間提供材料。3.發(fā)包人未能按照合同約定的時間支付款項。4.發(fā)包人未能按照合同約定提供施工場地、施工條件等。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約給守約方造成的實際損失，包括直接損失、間接損失、合同履行費用等。2.違約方應(yīng)按照合同約定支付違約金。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的合同解除或終止的責(zé)任。示例說明：如果承包人未能按照合同約定的時間完成工程，導(dǎo)致發(fā)包人無法按時開業(yè)，那么承包人應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的發(fā)包人的直接經(jīng)濟損失，包括但不限于租金損失、人員成本等。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指合同履行過程中發(fā)生的不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.知識產(chǎn)權(quán)：指合同雙方在合同履行過程中所涉及的專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等。3.保密信息：指合同雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。4.違約金：指合同約定的一方違約時應(yīng)支付給守約方的經(jīng)濟賠償。5.質(zhì)保期：指承包人對工程質(zhì)