建筑綜合布線(xiàn)工程承攬協(xié)議（2024年版）

建筑綜合布線(xiàn)工程承攬協(xié)議（2024年版）本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱(chēng)1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程內(nèi)容2.合同主體2.1承攬方名稱(chēng)2.2發(fā)包方名稱(chēng)2.3雙方代表及聯(lián)系方式3.工程價(jià)款3.1工程總價(jià)3.2付款方式3.3付款進(jìn)度3.4價(jià)款調(diào)整4.工程期限4.1工程開(kāi)工日期4.2工程竣工日期4.3工期延誤5.工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量保證5.3質(zhì)量驗(yàn)收6.材料供應(yīng)6.1材料種類(lèi)6.2材料供應(yīng)時(shí)間6.3材料質(zhì)量要求7.施工人員管理7.1施工人員資質(zhì)7.2施工人員配備7.3施工人員管理責(zé)任8.安全生產(chǎn)8.1安全生產(chǎn)要求8.2安全事故處理8.3安全生產(chǎn)培訓(xùn)9.變更與解除9.1合同變更9.2合同解除10.違約責(zé)任10.1承攬方違約10.2發(fā)包方違約11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2訴訟管轄12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約責(zé)任13.合同的簽訂、生效與終止13.1簽訂日期13.2生效日期13.3終止日期14.其他約定14.1雙方約定的其他事項(xiàng)14.2附件第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱(chēng)：建筑綜合布線(xiàn)工程1.2工程地點(diǎn)：____省____市____區(qū)（縣）____路____號(hào)1.3工程規(guī)模：根據(jù)雙方實(shí)際需求和工程設(shè)計(jì)圖紙確定1.4工程內(nèi)容：包括但不限于綜合布線(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、驗(yàn)收等全部工作。第二條合同主體2.1承攬方名稱(chēng)：____（全稱(chēng)）2.2發(fā)包方名稱(chēng)：____（全稱(chēng)）2.3雙方代表及聯(lián)系方式：承攬方代表：____發(fā)包方代表：____聯(lián)系電話(huà)：____電子郵箱：____第三條工程價(jià)款3.1工程總價(jià)：人民幣（大寫(xiě)）：____元整（小寫(xiě)）：____元3.2付款方式：按工程進(jìn)度分階段支付3.3付款進(jìn)度：（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)包方支付合同總額的10%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到25%時(shí)，承攬方提交進(jìn)度報(bào)告及相應(yīng)發(fā)票，發(fā)包方支付合同總額的30%；（3）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，承攬方提交進(jìn)度報(bào)告及相應(yīng)發(fā)票，發(fā)包方支付合同總額的35%；（4）工程進(jìn)度達(dá)到75%時(shí)，承攬方提交進(jìn)度報(bào)告及相應(yīng)發(fā)票，發(fā)包方支付合同總額的20%；（5）工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，承攬方提交竣工報(bào)告及相應(yīng)發(fā)票，發(fā)包方支付合同總額的5%。3.4價(jià)款調(diào)整：因不可抗力因素或設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量增減，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)款。第四條工程期限4.1工程開(kāi)工日期：____年____月____日4.2工程竣工日期：____年____月____日4.3工期延誤：如非發(fā)包方原因?qū)е鹿こ萄诱`，承攬方應(yīng)按合同約定向發(fā)包方支付違約金。第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。5.2質(zhì)量保證：承攬方應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)永久責(zé)任。5.3質(zhì)量驗(yàn)收：工程竣工后，由雙方共同組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。第六條材料供應(yīng)6.1材料種類(lèi)：包括但不限于電纜、光纜、接頭、插座等。6.2材料供應(yīng)時(shí)間：根據(jù)工程進(jìn)度提前通知發(fā)包方，確保材料及時(shí)到位。6.3材料質(zhì)量要求：材料必須符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并提供相關(guān)合格證明。第八條施工人員管理8.1施工人員資質(zhì)：承攬方應(yīng)確保施工人員具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能，以保證工程質(zhì)量。8.2施工人員配備：承攬方應(yīng)根據(jù)工程需要合理安排施工人員，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量。8.3施工人員管理責(zé)任：承攬方應(yīng)對(duì)施工人員的行為和施工質(zhì)量承擔(dān)管理責(zé)任。第九條安全生產(chǎn)9.1安全生產(chǎn)要求：承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)定進(jìn)行施工，確保施工安全。9.2安全事故處理：如發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)立即報(bào)告發(fā)包方，并按照相關(guān)法規(guī)和程序處理。9.3安全生產(chǎn)培訓(xùn)：承攬方應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行定期的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高施工安全意識(shí)和技能。第十條變更與解除10.1合同變更：如因設(shè)計(jì)變更或雙方協(xié)商一致，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，變更內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.2合同解除：在合同履行過(guò)程中，如一方違約，另一方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十一條違約責(zé)任11.1承攬方違約：如承攬方未按合同約定履行義務(wù)，發(fā)包方有權(quán)要求承攬方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.2發(fā)包方違約：如發(fā)包方未按合同約定履行義務(wù)，承攬方有權(quán)要求發(fā)包方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。第十二條爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式：如合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。12.2訴訟管轄：合同簽訂地人民法院具有管轄權(quán)。第十三條合同的簽訂、生效與終止13.1簽訂日期：本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。13.2生效日期：本合同自簽訂之日起生效。13.3終止日期：本合同在工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后終止。第十四條其他約定14.1雙方約定的其他事項(xiàng)：雙方可根據(jù)實(shí)際情況，在合同履行過(guò)程中協(xié)商確定其他事項(xiàng)，并以書(shū)面形式補(bǔ)充約定。14.2附件：本合同附件包括工程設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、材料供應(yīng)清單等，附件與合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙：包括綜合布線(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案、平面布局圖、系統(tǒng)圖等，用于指導(dǎo)施工和驗(yàn)收。2.工程量清單：詳細(xì)列出工程所需材料、設(shè)備和勞務(wù)的清單和數(shù)量，用于報(bào)價(jià)和結(jié)算。3.材料供應(yīng)清單：列出所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保材料質(zhì)量和供應(yīng)。4.施工方案：詳細(xì)說(shuō)明施工工藝、程序、進(jìn)度安排等，確保施工順利進(jìn)行。5.施工人員名單：列出參與施工的工程技術(shù)人員、工人等名單及其資質(zhì)證明，確保施工質(zhì)量。6.安全生產(chǎn)措施：包括施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施、應(yīng)急預(yù)案等，確保施工安全。7.質(zhì)量保證措施：包括質(zhì)量檢測(cè)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，確保工程質(zhì)量。8.培訓(xùn)資料：包括施工安全培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)等資料，提高施工人員的安全意識(shí)和技能。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方違約行為：（1）未按合同約定時(shí)間完成工程；（2）工程質(zhì)量不符合合同約定；（3）未按合同約定提供材料或提供的材料不合格；（4）未按合同約定支付價(jià)款或延遲支付；（5）其他違反合同約定的行為。違約責(zé)任認(rèn)定：承攬方應(yīng)按合同約定向發(fā)包方支付違約金，并承擔(dān)因違約導(dǎo)致發(fā)包方的損失。示例說(shuō)明：如果承攬方未按合同約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照合同約定的違約金比例向發(fā)包方支付違約金，并承擔(dān)因工程延期導(dǎo)致的額外費(fèi)用。2.發(fā)包方違約行為：（1）未按合同約定支付預(yù)付款、進(jìn)度款或延遲支付；（2）未按合同約定提供施工場(chǎng)地、施工條件等；（3）其他違反合同約定的行為。違約責(zé)任認(rèn)定：發(fā)包方應(yīng)按合同約定向承攬方支付違約金，并承擔(dān)因違約導(dǎo)致承攬方的損失。示例說(shuō)明：如果發(fā)包方未按合同約定支付進(jìn)度款，應(yīng)按照合同約定的違約金比例向承攬方支付違約金，并承擔(dān)因延遲支付導(dǎo)致的施工人員工資、材料價(jià)格上漲等損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.違約金：指一方違反合同約定時(shí)，按照合同約定向?qū)Ψ?/p>