2024年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)承攬協(xié)議

2024年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬方1.2委托方第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同金額3.1總價款3.2付款方式3.3付款進(jìn)度第四條工程期限4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量保證5.3質(zhì)量驗收第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備供應(yīng)6.3材料與設(shè)備驗收第七條施工組織與管理7.1施工方案7.2施工人員7.3安全管理第八條變更與調(diào)整8.1變更范圍8.2變更程序8.3變更費用第九條違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議方式10.2爭議時效10.3爭議地點第十一條合同的解除與終止11.1解除條件11.2終止條件11.3解除與終止后的處理第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3泄密責(zé)任第十三條不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力處理第十四條其他條款14.1合同的效力14.2合同的修改14.3合同的轉(zhuǎn)讓14.4附件說明第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬方1.1.1承攬方全稱：____________1.1.2承攬方地址：____________1.1.3承攬方法定代表人：____________1.1.4承攬方聯(lián)系方式：____________1.2委托方1.2.1委托方全稱：____________1.2.2委托方地址：____________1.2.3委托方法定代表人：____________1.2.4委托方聯(lián)系方式：____________第二條工程概況2.1工程名稱：2024年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)承攬項目2.2工程地點：____________2.3工程規(guī)模：____________2.4工程內(nèi)容：包括但不限于____________第三條合同金額3.1總價款：人民幣____________元整（大寫：____________________________元整）3.2付款方式：____________3.2.1預(yù)付款：合同簽訂后____________日內(nèi)，委托方向承攬方支付合同總價款的____________%作為預(yù)付款。3.2.2進(jìn)度款：工程進(jìn)度達(dá)到____________%時，委托方向承攬方支付合同總價款的____________%作為進(jìn)度款。3.2.3竣工款：工程驗收合格后____________日內(nèi)，委托方向承攬方支付合同總價款的____________%作為竣工款。3.3付款進(jìn)度：按照合同約定的工程進(jìn)度，委托方按期支付相應(yīng)的款項。第四條工程期限4.1開工日期：____________4.2竣工日期：____________4.3工期延誤：如因承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，承攬方?yīng)按合同約定向委托方支付違約金。第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。5.2質(zhì)量保證：承攬方應(yīng)對工程質(zhì)量承擔(dān)____________年的質(zhì)量保證責(zé)任。5.3質(zhì)量驗收：工程驗收應(yīng)由雙方共同參與，驗收合格后方可投入使用。第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)：承攬方負(fù)責(zé)提供本合同約定的工程所需材料，并保證材料質(zhì)量。6.2設(shè)備供應(yīng)：承攬方負(fù)責(zé)提供本合同約定的工程施工所需設(shè)備，并保證設(shè)備質(zhì)量。6.3材料與設(shè)備驗收：委托方對承攬方提供的材料和設(shè)備進(jìn)行驗收，不符合合同約定的，委托方有權(quán)要求承攬方更換或退款。第八條變更與調(diào)整8.1變更范圍：合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力或其他特殊情況導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更的，雙方可協(xié)商變更。8.2變更程序：變更事項應(yīng)由雙方書面確認(rèn)，并簽訂書面變更協(xié)議。8.3變更費用：因變更產(chǎn)生的額外費用，雙方協(xié)商解決。第九條違約責(zé)任9.1違約情形：任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，視為違約。9.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付合同總價款的____________%作為違約金。9.3違約賠償：違約方應(yīng)賠償因違約給守約方造成的直接經(jīng)濟損失。第十條爭議解決10.1爭議方式：雙方發(fā)生合同爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議時效：雙方對爭議事項應(yīng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起____________日內(nèi)提出。10.3爭議地點：本合同爭議的解決地點為____________。第十一條合同的解除與終止11.1解除條件：任何一方有權(quán)在對方嚴(yán)重違反合同約定時，書面通知解除合同。11.2終止條件：合同執(zhí)行完畢，雙方簽字確認(rèn)工程驗收合格后，本合同終止。11.3解除與終止后的處理：合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事項。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容：雙方在合同執(zhí)行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或解除之日止。12.3泄密責(zé)任：泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。第十三條不可抗力13.1不可抗力事件：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。13.2不可抗力后果：不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或者造成損失的，受影響的一方應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明文件。13.3不可抗力處理：雙方應(yīng)協(xié)商解決不可抗力事件導(dǎo)致的合同履行問題。第十四條其他條款14.1合同的效力：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.2合同的修改：合同執(zhí)行過程中，如雙方需對合同進(jìn)行修改，應(yīng)簽訂書面修改協(xié)議。14.3合同的轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。14.4附件說明：本合同附件包括合同履行所需的相關(guān)文件，附件與合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計圖紙附件二：工程預(yù)算書附件三：工程進(jìn)度計劃附件四：材料和設(shè)備清單附件五：施工方案附件六：施工人員名單附件七：質(zhì)量保證書附件八：安全防護(hù)措施方案附件九：合同變更協(xié)議附件十：違約金計算公式附件一：工程設(shè)計圖紙詳細(xì)要求：工程設(shè)計圖紙應(yīng)包括工程的整體布局、結(jié)構(gòu)設(shè)計、細(xì)部構(gòu)造、材料要求等內(nèi)容，圖紙應(yīng)清晰、完整，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。附件說明：工程設(shè)計圖紙是施工的依據(jù)，承攬方應(yīng)按照圖紙要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。附件二：工程預(yù)算書詳細(xì)要求：工程預(yù)算書應(yīng)包括工程總價款、各分部分項工程費用明細(xì)、材料和設(shè)備費用明細(xì)等內(nèi)容，預(yù)算書應(yīng)準(zhǔn)確、詳細(xì)。附件說明：工程預(yù)算書是雙方確定合同金額的依據(jù)，承攬方應(yīng)按照預(yù)算書執(zhí)行，不得擅自增加費用。附件三：工程進(jìn)度計劃詳細(xì)要求：工程進(jìn)度計劃應(yīng)包括工程的開工日期、竣工日期、各階段施工進(jìn)度等內(nèi)容，計劃應(yīng)切實可行。附件說明：工程進(jìn)度計劃是雙方約定工程期限的依據(jù)，承攬方應(yīng)按照計劃完成工程，確保工程按時完工。附件四：材料和設(shè)備清單詳細(xì)要求：材料和設(shè)備清單應(yīng)包括材料和設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，清單應(yīng)完整、準(zhǔn)確。附件說明：材料和設(shè)備清單是雙方約定材料和設(shè)備供應(yīng)的依據(jù)，承攬方應(yīng)按照清單提供材料和設(shè)備。附件五：施工方案詳細(xì)要求：施工方案應(yīng)包括施工工藝、施工步驟、施工安全措施等內(nèi)容，方案應(yīng)科學(xué)、合理。附件說明：施工方案是雙方約定施工組織與管理的依據(jù)，承攬方應(yīng)按照方案進(jìn)行施工。附件六：施工人員名單詳細(xì)要求：施工人員名單應(yīng)包括施工人員的姓名、職務(wù)、資質(zhì)等信息，名單應(yīng)真實、完整。附件說明：施工人員名單是雙方約定施工人員資格的依據(jù)，承攬方應(yīng)按照名單安排施工人員。附件七：質(zhì)量保證書詳細(xì)要求：質(zhì)量保證書應(yīng)包括工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證措施、質(zhì)量驗收程序等內(nèi)容，保證書應(yīng)明確、具體。附件說明：質(zhì)量保證書是雙方約定工程質(zhì)量的依據(jù)，承攬方應(yīng)按照保證書承諾的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。附件八：安全防護(hù)措施方案詳細(xì)要求：安全防護(hù)措施方案應(yīng)包括施工現(xiàn)場安全管理、安全生產(chǎn)措施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，方案應(yīng)具體、可行。附件說明：安全防護(hù)措施方案是雙方約定安全管理的基本要求，承攬方應(yīng)按照方案進(jìn)行施工現(xiàn)場安全管理。附件九：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：合同變更協(xié)議應(yīng)包括變更事項、變更原因、變更后的條款等內(nèi)容，協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。附件說明：合同變更協(xié)議是雙方約定變更合同內(nèi)容的依據(jù)，任何一方提出變更時，應(yīng)簽訂變更協(xié)議。附件十：違約金計算公式詳細(xì)要求：違約金計算公式應(yīng)包括違約金計算的基礎(chǔ)、計算方法、計算比例等內(nèi)容，公式應(yīng)明確、合理。附件說明：違約金計算公式是雙方約定違約責(zé)任的重要依據(jù)，違約方應(yīng)按照公式計算違約金。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按照合同約定時間完成工程，構(gòu)成工期延誤。2.承攬方未按照合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，構(gòu)成質(zhì)量違約。3.承攬方未按照合同約定提供材料和設(shè)備，構(gòu)成供應(yīng)違約。4.承攬方未按照合同約定進(jìn)行施工，構(gòu)成施工違約。5.委托方未按照合同約定時間支付款項，構(gòu)成支付違約。違約責(zé)任認(rèn)定：1.工期延誤：每延誤一天，承攬方應(yīng)向委托方支付合同總價款的____________%作為違約金。2.質(zhì)量違約：工程驗收不合格，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或拆除不合格部分