2024年度建筑木工工程承攬協(xié)議

2024年度建筑木工工程承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程內容2.合同主體2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程承攬3.1承攬范圍3.2承攬方式3.3承攬期限4.工程質量與標準4.1質量要求4.2驗收標準4.3質量保證5.工程價款5.1合同價格5.2付款方式5.3付款條件5.4價格調整6.工期延誤6.1延誤責任6.2延誤處理7.材料供應7.1材料種類7.2材料質量7.3材料供應時間8.安全責任8.1安全措施8.2安全事故處理9.違約責任9.1承攬方違約9.2委托方違約10.爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調解解決10.3仲裁解決10.4法律途徑11.合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止12.其他約定12.1保密條款12.2知識產權保護12.3不可抗力13.合同附件13.1工程設計圖紙13.2技術規(guī)格書13.3相關法律法規(guī)14.合同的簽署與份數(shù)14.1簽署日期14.2簽署地點14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：2024年度建筑木工工程1.2工程地點：具體工程地點1.3工程內容：包括但不限于木結構制作、安裝、維修、改造等一切木工相關工作。第二條合同主體2.1承攬方信息承攬方全稱：X建筑木工工程有限公司注冊地址：省市區(qū)路號營業(yè)執(zhí)照號：法人代表：X2.2委托方信息委托方全稱：X房地產開發(fā)有限公司注冊地址：省市區(qū)路號營業(yè)執(zhí)照號：法人代表：X第三條工程承攬3.1承攬范圍：根據(jù)工程設計圖紙、技術規(guī)格書及相關工程要求，完成木工工程的設計、制作、安裝、維修、改造等工作。3.2承攬方式：采取固定總價方式承攬，具體價格詳見合同附件。3.3承攬期限：根據(jù)工程進度計劃，自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止。第四條工程質量與標準4.2驗收標準：按照國家和行業(yè)相關驗收標準進行驗收，確保工程質量符合合同約定。4.3質量保證：承攬方對所承攬的木工工程質量負責，自工程驗收合格之日起，提供一定的保修期服務。第五條工程價款5.1合同價格：人民幣元整（大寫：元整）。5.2付款方式：合同簽訂后，委托方支付合同總價款的30%作為預付款；工程進度達到50%時，支付合同總價款的30%；工程驗收合格后，支付合同總價款的20%；剩余10%作為質量保修金，保修期滿無質量問題一次性支付。5.3付款條件：承攬方按合同約定完成工程，并提供相關證明材料，委托方按照付款比例支付相應價款。5.4價格調整：合同執(zhí)行過程中，如遇材料價格波動、政策調整等因素導致工程成本發(fā)生較大變化，雙方可協(xié)商調整合同價格。第六條工期延誤6.1延誤責任：如因承攬方原因導致工程進度延誤，承攬方應承擔相應的違約責任。6.2延誤處理：雙方應積極溝通，協(xié)商解決工期延誤問題，必要時可調整工程進度計劃。第七條材料供應7.1材料種類：包括但不限于木材、木制品、五金配件等。7.3材料供應時間：根據(jù)工程進度計劃，提前通知委托方所需材料種類、數(shù)量及供應時間，確保工程順利進行。第八條安全責任8.1安全措施：承攬方必須按照國家和行業(yè)相關安全規(guī)定，制定并落實施工現(xiàn)場的安全措施，確保施工人員的人身安全和工程安全。8.2安全事故處理：如發(fā)生安全事故，承攬方應立即啟動應急預案，及時報告委托方，并積極配合有關部門進行調查處理。第九條違約責任9.1承攬方違約：如承攬方未按合同約定履行義務，導致工程質量、進度等方面出現(xiàn)問題，承攬方應承擔相應的違約責任。9.2委托方違約：如委托方未按合同約定履行義務，導致工程進度、付款等方面出現(xiàn)問題，委托方應承擔相應的違約責任。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決：雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。10.2調解解決：如協(xié)商不成，雙方可向相關行業(yè)協(xié)會申請調解。10.3仲裁解決：如調解不成，任何一方均可向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。10.4法律途徑：如仲裁不成，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同變更：合同執(zhí)行過程中，如雙方同意變更合同內容，應簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同終止：合同執(zhí)行完畢，雙方簽訂驗收證書，合同即告終止。第十二條其他約定12.1保密條款：雙方應對合同內容及合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密予以保密，未經對方同意不得向第三方披露。12.2知識產權保護：雙方在合同執(zhí)行過程中所形成的知識產權，歸雙方共同所有。12.3不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行，雙方應立即協(xié)商解決，根據(jù)情況部分或全部免除責任。第十三條合同附件13.1工程設計圖紙：詳見附件一。13.2技術規(guī)格書：詳見附件二。13.3相關法律法規(guī)：包括但不限于《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等。第十四條合同的簽署與份數(shù)14.1簽署日期：年月日。14.2簽署地點：省市區(qū)路號。14.3合同份數(shù)：雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙詳細要求和說明：工程設計圖紙應包括所有木工工程的相關設計信息，如尺寸、材料要求、施工工藝等。圖紙應清晰、完整，便于承攬方理解和執(zhí)行。附件二：技術規(guī)格書詳細要求和說明：技術規(guī)格書應詳細列出木工工程的技術要求、材料標準、施工工藝等。規(guī)格書應具有可操作性，確保承攬方按照委托方的要求進行施工。附件三：相關法律法規(guī)詳細要求和說明：附件三應包括與本合同執(zhí)行相關的法律法規(guī)，如《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等。雙方應在合同執(zhí)行過程中遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約行為：未能按合同約定完成工程進度；工程質量不符合合同約定；未能提供合同約定的材料或服務；未經委托方同意，擅自變更工程內容或設計。違約責任認定標準：按照合同約定的違約責任進行認定；根據(jù)實際情況，委托方可以要求承攬方支付違約金或承擔其他違約責任。示例說明：若承攬方未能按合同約定完成工程進度，委托方有權要求承攬方支付違約金或延長合同工期。若工程質量不符合合同約定，委托方有權要求承攬方重新施工或支付維修費用。2.委托方違約行為：未能按合同約定支付價款；未能提供合同約定的施工條件或材料；未經承攬方同意，擅自變更工程內容或設計。違約責任認定標準：按照合同約定的違約責任進行認定；根據(jù)實際情況，承攬方可以要求委托方支付違約金或承擔其他違約責任。示例說明：若委托方未能按合同約定支付價款，承攬方有權要求委托方支付違約金或暫停施工。若委托方未能提供合同約定的施工條件或材料，承攬方有權要求委托方承擔相應責任或支付額外費用。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：指一方未履行合同約定義務，按照合同約定向對方支付的違約賠償金。3.保修期：指工程驗收合格后，承攬方對工程提供一定期限的質量保證和維修服務。4.合同法：指調整合同關系的相關法律法規(guī)，包括合同的訂立、履行、變更、解除等。5.建筑法：指調整建筑行業(yè)相關活動的法律法規(guī)，包括建筑許可、施工許可、工程質量管理等。不可