博物館改造工程圍擋施工合同

博物館改造工程圍擋施工合同合同編號：__________地址：________________________聯(lián)系人：_____________________聯(lián)系電話：___________________地址：________________________聯(lián)系人：_____________________聯(lián)系電話：___________________鑒于甲方擬對博物館進行改造工程，為確保施工現(xiàn)場安全，維護公共秩序，乙方自愿承攬該項工程的圍擋施工，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1本工程包括但不限于：博物館改造工程現(xiàn)場圍擋、安全警示標志設置、施工現(xiàn)場照明、臨時通道搭建等。1.2乙方應按照甲方的要求，對施工現(xiàn)場進行封閉管理，確保施工期間不影響周邊環(huán)境和公眾出行。第二條施工期限2.1本工程的施工期限為______天，自合同簽訂之日起計算。2.2乙方應保證在施工期限內(nèi)完成本工程的全部工作內(nèi)容。第三條質(zhì)量標準3.1乙方應按照我國相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標準和甲方的要求，保證工程質(zhì)量。3.2工程驗收合格的標準為：符合我國相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標準及甲方要求。第四條合同價格4.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。4.2乙方在簽訂合同時應向甲方支付合同總價的一定比例作為定金，定金金額為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。4.3乙方支付定金后，甲方應向乙方提供施工所需的相關(guān)資料和場地。第五條付款方式5.1甲方應按照乙方實際完成的工作量，按照約定的比例支付工程進度款。5.2工程驗收合格后，甲方應在驗收報告書簽署之日起____個工作日內(nèi)支付乙方剩余工程款項。5.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時間支付款項。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總價的一定比例。6.2乙方未按約定時間完成工程，甲方有權(quán)按逾期天數(shù)向乙方追討違約金。第七條爭議解決7.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國的法律。7.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且剩余款項支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：________________一、附件列表：1.博物館改造工程設計方案2.圍擋施工圖紙3.施工安全規(guī)范4.工程驗收標準5.付款憑證6.工程進度報告7.違約金計算公式8.法律法規(guī)等相關(guān)資料二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定標準，視為違約。3.甲方未按約定時間支付工程進度款，視為違約。4.甲方未按約定時間支付剩余工程款項，視為違約。5.雙方未按約定解決爭議，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同總價：雙方約定的完成工程所需支付的總金額。2.定金：乙方在簽訂合同時向甲方支付的一定比例的合同總價。3.工程進度款：甲方按照乙方實際完成的工作量，按照約定的比例支付的款項。4.工程驗收合格：工程符合我國相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標準及甲方要求。5.違約金：違約方應向守約方支付的賠償金，為合同總價的一定比例。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應增加人力、物力投入，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應立即整改，直至符合約定標準。3.付款延誤：甲方應按時支付工程進度款和剩余工程款項。4.爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.博物館改造工程圍擋施工。2.確保施工現(xiàn)場安全，維護公共秩序。3.