工程建設(shè)承攬合同

合同編號：__________工程建設(shè)承攬合同鑒于委托方愿意聘請承攬方承擔______工程的建設(shè)和施工，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程規(guī)模：_______1.4工程內(nèi)容：_______第二條承攬范圍和內(nèi)容2.1承攬方承擔本合同第一條所述工程的全部施工任務(wù)，并保證工程質(zhì)量符合_______標準。2.2承攬方應(yīng)按照本合同約定的時間、質(zhì)量和標準完成工程，并交付委托方使用。第三條合同價格3.1本合同的合同價為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。3.2合同價款支付方式如下：（1）委托方自本合同簽訂之日起_______日內(nèi)，向承攬方支付合同總價款的_______%；（2）工程進度達到_______%時，委托方向承攬方支付合同總價款的_______%；（3）工程竣工并經(jīng)驗收合格后，委托方向承攬方支付剩余的合同總價款。第四條工期4.1本工程的工期為_______日。4.2承攬方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照逾期交付工程部分的工程造價的_______%向委托方支付逾期違約金。第五條質(zhì)量標準5.1承攬方應(yīng)按照國家和行業(yè)的有關(guān)標準和規(guī)定進行施工，確保工程質(zhì)量。5.2工程竣工后，委托方應(yīng)組織驗收。如不符合合同約定的質(zhì)量標準，承攬方應(yīng)負責返工、修復，并承擔相應(yīng)費用。第六條材料和設(shè)備6.1承攬方應(yīng)按照本合同約定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標準，采購、運輸、保管和使用工程所需的原材料、設(shè)備等。6.2承攬方應(yīng)確保所采購的材料和設(shè)備的質(zhì)量，并承擔因質(zhì)量問題造成的損失。第七條保密條款7.1承攬方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的委托方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。7.2未經(jīng)委托方同意，承攬方不得向任何第三方披露本合同的內(nèi)容和與工程有關(guān)的保密信息。第八條違約責任8.1雙方應(yīng)嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。8.2承攬方如未按照約定的質(zhì)量、時間完成工程，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第九條爭議解決9.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工并驗收合格后終止。甲方（委托方）：_______乙方（承攬方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同簽訂前，雙方應(yīng)認真閱讀本合同，明確合同內(nèi)容、條款和雙方的權(quán)益。2.雙方應(yīng)按照合同約定的職責和義務(wù)履行合同，確保工程順利進行。3.合同價款、工期、質(zhì)量標準等關(guān)鍵條款應(yīng)以書面形式明確，避免口頭約定。4.雙方應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)，不得擅自變更、解除或終止合同。5.涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密的信息，雙方應(yīng)予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。解決辦法：1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.在訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合法院審理，遵守訴訟程序。4.法院判決生效后，雙方應(yīng)按照判決結(jié)果履行合同義務(wù)。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.工程建設(shè)承攬合同：指委托方聘請承攬方承擔某項工程建設(shè)任務(wù)，并支付相應(yīng)報酬的合同。2.委托方：指聘請承攬方進行工程建設(shè)的單位或個人。3.承攬方：指承擔委托方工程建設(shè)任務(wù)的單位或個人。4.工程質(zhì)量：指工程建設(shè)項目符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和技術(shù)規(guī)范的要求。5.工期：指完成工程建設(shè)任務(wù)所需的時間。6.違約金：指一方違約時，按照合同約定向守約方支付的賠償金。7.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。8.技術(shù)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息。9.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式予以解決。10.法院：指具有管轄權(quán)的人民法院，負責審理合同爭議案件。特殊應(yīng)用場合：1.工程項目的緊急追加：有時候，由于客戶需求變更或意外情況，工程項目可能需要額外的工作量或緊迫完成。2.工程項目的規(guī)模調(diào)整：在工程項目進行中，可能會因為各種原因需要對項目的規(guī)?；騼?nèi)容進行調(diào)整。3.工程項目的暫?；蚪K止：由于不可抗力或其他特殊原因，工程項目可能需要暫?；蚪K止。4.工程項目的質(zhì)量爭議：在工程項目完成后，可能會出現(xiàn)對工程質(zhì)量的爭議。5.工程項目的交付延期：由于各種原因，工程項目可能無法在約定的時間內(nèi)完成并交付。補充條款：1.緊急追加工作：如工程項目需要額外的工作量或緊迫完成，委托方應(yīng)盡快通知承攬方，并商討追加工作的具體內(nèi)容和時間安排。承攬方應(yīng)盡力配合，并按照雙方商定的追加工作量額外收費。2.項目規(guī)模調(diào)整：如工程項目需要對規(guī)模或內(nèi)容進行調(diào)整，委托方應(yīng)提前通知承攬方，并商討調(diào)整后的工程方案和預算。雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、范圍和費用。3.項目暫停或終止：如工程項目需要暫?；蚪K止，委托方應(yīng)提前通知承攬方，并商討暫停或終止的具體事宜。如因委托方原因?qū)е马椖繒和；蚪K止，承攬方應(yīng)按照實際完成的工作量和費用向委托方提出結(jié)算要求。4.質(zhì)量爭議解決：如工程項目完成后出現(xiàn)質(zhì)量爭議，雙方應(yīng)共同委托具有資質(zhì)的第三方進行質(zhì)量檢測。根據(jù)檢測結(jié)果，承擔相應(yīng)責任的一方應(yīng)按照實際損失向?qū)Ψ劫r償。5.交付延期：如工程項目無法在約定的時間內(nèi)完成并交付，承攬方應(yīng)提前通知委托方，并商討延期的具體事宜。如因承攬方原因?qū)е陆桓堆悠?，承攬方?yīng)按照逾期交付部分工程造價的違約金向委托方支付。附件列