2024年鐵藝安裝合同協(xié)議書

合同編號：__________一、鐵藝安裝項目1.委托方同意將位于_______的鐵藝安裝項目委托給受托方進行施工。2.受托方同意按照委托方的要求，完成鐵藝安裝項目的施工。二、施工內容1.受托方應按照雙方約定的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工。2.受托方應保證施工過程中使用的材料質量符合國家相關標準和規(guī)范要求。3.受托方應按照雙方約定的工期完成施工。三、合同價格1.雙方確認，鐵藝安裝項目的合同總價為人民幣_______元（大寫：_______________________元整），其中包括材料費、人工費、交通費、稅費等一切與施工相關的費用。2.合同總價一次包死，不再因為材料上漲等原因進行調整。3.受托方完成施工后，委托方應按照本合同約定的付款方式及時支付合同款項。四、付款方式1.雙方約定，合同總價款的支付分為三個階段，分別為：預付款、進度款和驗收款。2.預付款：合同簽訂后_______日內，委托方支付合同總價款的30%作為預付款，即人民幣_______元（大寫：_______________________元整）。3.進度款：在施工過程中，受托方按施工進度的完成情況，向委托方申請進度款，委托方應在收到申請后_______日內支付進度款，每階段進度款的支付比例為合同總價款的30%。4.驗收款：鐵藝安裝項目完成后，經委托方驗收合格，委托方應在驗收合格后_______日內支付剩余的40%的合同總價款，即人民幣_______元（大寫：_______________________元整）。五、工期1.雙方確認，鐵藝安裝項目的工期為_______日。2.受托方應按照約定的工期完成施工。如因受托方原因導致工期延誤，應按合同約定承擔違約責任。六、質量保證1.受托方應保證施工質量符合國家相關標準和雙方約定的要求。2.鐵藝安裝項目驗收合格后，受托方應承擔一年內的質量保修責任。七、違約責任1.任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為合同總價款的_______%。2.受托方如未按約定工期完成施工，應按逾期天數(shù)向委托方支付逾期違約金，違約金計算方式為：逾期違約金=合同總價款×逾期天數(shù)×逾期違約金比例。八、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的鐵藝安裝項目驗收合格且款項支付完畢后終止。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：________________注意事項：1.合同簽訂：確保甲乙雙方為合法主體，具有簽訂合同的資格和能力。合同內容應明確、具體，避免使用模糊不清的表述。2.明確項目范圍：詳細描述鐵藝安裝的項目范圍，包括施工圖紙、施工方案和技術要求，確保雙方對項目有共同的理解。3.合同價格：合同總價應一次包死，避免因材料上漲等原因導致價格調整。明確價款支付方式，包括預付款、進度款和驗收款。4.工期：明確工期期限，約定受托方完成施工的時間。如因受托方原因導致工期延誤，應按照合同約定承擔違約責任。5.質量保證：受托方應保證施工質量符合國家相關標準和雙方約定的要求。明確質量保修期限和保修責任。6.違約責任：約定任何一方違反合同約定的違約責任，包括違約金的比例和計算方式。7.爭議解決：明確雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議解決方式，包括協(xié)商解決和訴訟解決。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調整合同關系、規(guī)定合同雙方權利義務的法律規(guī)范。2.違約金：指合同一方違反合同約定，應向對方支付的賠償金，用于補償因違約行為導致的損失。3.工期延誤：指合同約定的施工期限內，未能完成施工任務的情況。4.質量保修：指合同一方對所提供的產品或服務在一定期限內承擔質量問題的修復或更換責任。5.訴訟解決：指合同雙方在發(fā)生爭議時，通過法院提起訴訟，由法院根據法律規(guī)定作出判決或裁定的方式解決爭議。特殊應用場合及補充條款：1.特殊情況：如果鐵藝安裝項目涉及到高層建筑或者復雜結構，可能需要專業(yè)的施工隊伍和特殊的安全措施。補充條款：雙方應共同評估項目的復雜性和安全性，并確定是否需要聘請專業(yè)的施工隊伍或采取特殊的安全措施。相關費用應在合同總價中予以體現(xiàn)。2.特殊情況：如果鐵藝安裝項目需要特殊的定制材料，可能需要較長的采購時間和較高的成本。補充條款：雙方應明確特殊定制材料的采購時間、成本和質量要求。如因特殊材料導致工期延誤或費用增加，雙方應友好協(xié)商解決。3.特殊情況：如果鐵藝安裝項目受到天氣等不可抗力因素的影響，可能導致工期延誤。補充條款：雙方應約定不可抗力因素的定義和處理方式。如因不可抗力導致工期延誤，受托方應盡快通知委托方，并采取措施減少損失。4.特殊情況：如果鐵藝安裝項目需要與其他裝修項目協(xié)調進行，可能需要調整施工順序和時間。補充條款：雙方應明確與其他裝修項目的協(xié)調方式和責任分配。如因協(xié)調不一致導致工期延誤或費用增加，雙方應友好協(xié)商解決。附件列表：1.鐵藝安裝項目的施工圖紙和技術要求。2