2024腳手架勞務(wù)分包合同范本

?合同編號(hào)：__________一、工程內(nèi)容：1.工程名稱：__________2.工程地點(diǎn)：__________3.工程規(guī)模：__________4.工程內(nèi)容：乙方負(fù)責(zé)根據(jù)甲方的要求完成腳手架的搭設(shè)、拆除及維護(hù)等工作。二、合同價(jià)格：1.腳手架工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.乙方報(bào)價(jià)應(yīng)包括全部工程內(nèi)容的人工、材料、設(shè)備、運(yùn)輸、管理、稅費(fèi)等一切費(fèi)用。3.合同價(jià)格為本工程最終結(jié)算價(jià)格，除甲方原因造成的增減工程外，乙方不得以任何理由提出增加費(fèi)用的要求。三、合同工期：1.合同工期為__________日，自乙方進(jìn)場(chǎng)開始計(jì)算。2.乙方應(yīng)按甲方的要求，確保工程按時(shí)完成。如乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方有?quán)按延期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：延期天數(shù)×日違約金金額（元/天）。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙、施工方案以及相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工。2.乙方應(yīng)對(duì)所施工的腳手架工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保工程質(zhì)量滿足甲方的要求及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。3.工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求及時(shí)整改，直到驗(yàn)收合格為止。五、付款方式：1.甲方根據(jù)乙方的工程進(jìn)度，按照雙方約定的付款比例分階段支付工程款。2.工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出具之日起10日內(nèi)支付至合同價(jià)款的95%。3.剩余的5%作為質(zhì)量保證金，自驗(yàn)收合格之日起算，質(zhì)保期為1年。質(zhì)保期內(nèi)如乙方所施工工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)從質(zhì)量保證金中扣除相應(yīng)費(fèi)用。質(zhì)保期滿后，甲方應(yīng)在10日內(nèi)支付剩余的質(zhì)量保證金。六、違約責(zé)任：1.任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。2.乙方如未按約定時(shí)間完成工程，甲方有權(quán)按延期天數(shù)向乙方追討違約金，具體計(jì)算方式同第三條第2款。七、爭(zhēng)議解決：1.本合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定：1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同主體資格：確保甲方和乙方均為具有獨(dú)立法人資格的企事業(yè)單位或其他組織，具有簽訂和履行合同的合法權(quán)利和能力。解決辦法：在簽訂合同前，應(yīng)核實(shí)甲乙雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)文件，確保主體資格合法。2.工程范圍和內(nèi)容：明確腳手架工程的范圍和具體內(nèi)容，避免因理解不一致導(dǎo)致的合同糾紛。解決辦法：在合同中詳細(xì)描述工程的具體要求和范圍，包括工程規(guī)模、施工標(biāo)準(zhǔn)、材料要求等，并通過附件提供詳細(xì)的施工圖紙和方案。3.合同價(jià)格和支付方式：明確合同價(jià)格，以及分期支付工程款的條件和時(shí)間。解決辦法：在合同中明確規(guī)定付款比例、付款時(shí)間及條件，并明確滯納金或違約金的計(jì)算方式。4.工期和進(jìn)度：約定合理的工期，并明確工期的延期條件和違約責(zé)任。解決辦法：根據(jù)工程實(shí)際情況合理約定工期，并在合同中明確延期條件和違約金的計(jì)算方式。5.工程質(zhì)量和驗(yàn)收：明確工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以及工程驗(yàn)收的程序和標(biāo)準(zhǔn)。解決辦法：在合同中規(guī)定具體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以及驗(yàn)收不合格時(shí)的整改程序和驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。6.違約責(zé)任：明確雙方在違反合同約定時(shí)的違約責(zé)任，包括違約金的計(jì)算和支付方式。解決辦法：在合同中明確規(guī)定違約責(zé)任，包括違約金的計(jì)算方式和支付時(shí)間。7.爭(zhēng)議解決：約定解決合同爭(zhēng)議的方式和地點(diǎn)，以及適用的法律法規(guī)。解決辦法：在合同中明確爭(zhēng)議解決的途徑，如友好協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟，并約定適用的法律法規(guī)。法律名詞及名詞解釋：1.獨(dú)立法人資格：指依法設(shè)立，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，擁有獨(dú)立的財(cái)產(chǎn)，并能夠獨(dú)立進(jìn)行民事活動(dòng)的法人實(shí)體。2.合同法：指調(diào)整平等主體之間合同關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除和終止等法律行為。3.建筑法：指調(diào)整建筑活動(dòng)中各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括建筑工程的許可、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。4.違約金：指當(dāng)合同一方未履行合同約定的義務(wù)時(shí)，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。5.質(zhì)保金：指為了保證工程質(zhì)量，在工程驗(yàn)收合格后，按照合同約定保留的一部分合同價(jià)款。6.仲裁：指合同雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，自愿將爭(zhēng)議提交給仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理，并對(duì)其裁決結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任的一種爭(zhēng)議解決方式。7.訴訟：指合同雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過法院提起訴訟，請(qǐng)求法院依法審理并作出判決的一種爭(zhēng)議解決方式。應(yīng)用場(chǎng)合：1.適用于各類建筑工程項(xiàng)目中的腳手架勞務(wù)分包合同簽訂。2.適用于腳手架搭設(shè)、拆除及維護(hù)等施工活動(dòng)的分包合同。3.適用于涉及腳手架工程的分階段施工和付款的合同。4.適用于需要明確工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求和違約責(zé)任等方面的合同。補(bǔ)充條款：1.安全文明施工要求：雙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)安全文明施工的法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全和環(huán)境衛(wèi)生。解決辦法：在合同中增加安全文明施工的條款，明確雙方的安全責(zé)任和要求。2.變更條款：約定合同執(zhí)行過程中如發(fā)生變更，雙方應(yīng)如何處理和調(diào)整。解決辦法：在合同中增加變更條款，明確變更的程序、條件和責(zé)任。3.不可抗力：約定不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方的責(zé)任和處理方式。解決辦法：在合同中明確不可抗力的定義和處理方式，包括通知義務(wù)和責(zé)任免除等。4.保險(xiǎn)責(zé)任：約定雙方在工程保險(xiǎn)方面的責(zé)任和義務(wù)。解決辦法：在合同中增加保險(xiǎn)條款，明確保險(xiǎn)的種類、范圍和費(fèi)用等。5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：約定雙方在工程過程中保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的責(zé)任和義務(wù)。解決辦法：在合同中增加知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條款，明確保護(hù)的范圍和責(zé)任。附件列表：1.甲乙雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件。2.腳手架工程的施工圖紙和方