搭棚合同范例書

搭棚合同范例書第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就乙方為甲方搭建臨時(shí)棚舍事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項(xiàng)目名稱：甲方臨時(shí)棚舍搭建工程

二、項(xiàng)目地點(diǎn)：__________

三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：乙方根據(jù)甲方需求，為甲方在項(xiàng)目地點(diǎn)搭建臨時(shí)棚舍，包括但不限于以下內(nèi)容：

1.棚舍設(shè)計(jì)：乙方根據(jù)甲方要求，進(jìn)行棚舍設(shè)計(jì)，確保其安全、適用、美觀。

2.材料供應(yīng)：乙方負(fù)責(zé)提供搭建棚舍所需材料，包括但不限于鋼材、木材、防水材料、保溫材料等。

3.施工安裝：乙方負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)方案進(jìn)行棚舍施工，確保施工質(zhì)量。

4.工程驗(yàn)收：乙方在施工完成后，組織甲方進(jìn)行工程驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，甲方支付工程款項(xiàng)。

四、工程期限：自本合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在____天內(nèi)完成棚舍搭建工程。

五、工程款項(xiàng)：

1.甲方應(yīng)按照以下付款方式支付工程款項(xiàng)：

（1）合同簽訂后，甲方支付工程款項(xiàng)總額的_____%作為預(yù)付款；

（2）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付工程款項(xiàng)總額的_____%；

（3）工程竣工并交付甲方使用后，甲方支付工程款項(xiàng)總額的_____%。

2.乙方在工程驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)向甲方提供正式的工程結(jié)算報(bào)告，甲方應(yīng)在收到結(jié)算報(bào)告后____天內(nèi)支付剩余款項(xiàng)。

六、違約責(zé)任：

1.乙方未按約定時(shí)間完成工程，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付工程款項(xiàng)總額的_____%作為違約金。

2.甲方未按約定支付工程款項(xiàng)，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付_____%作為違約金。

3.任何一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決：

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

2.訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同，除非法院判決中止履行。

八、其他約定：

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.棚舍設(shè)計(jì)方案

2.材料清單

3.施工進(jìn)度計(jì)劃

4.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

5.其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為滿足其特定需求，擬在__________地搭建臨時(shí)棚舍，為確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，甲方特邀請(qǐng)__________（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）作為監(jiān)理方，對(duì)乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）的施工活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)理。乙方負(fù)責(zé)實(shí)際搭建工作，三方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、項(xiàng)目名稱：甲方臨時(shí)棚舍搭建工程

二、項(xiàng)目地點(diǎn)：__________

三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

1.乙方根據(jù)甲方要求，在項(xiàng)目地點(diǎn)搭建臨時(shí)棚舍，包括但不限于以下內(nèi)容：

-棚舍設(shè)計(jì)：乙方根據(jù)甲方要求，進(jìn)行棚舍設(shè)計(jì)，確保其安全、適用、美觀。

-材料供應(yīng)：乙方負(fù)責(zé)提供搭建棚舍所需材料，包括但不限于鋼材、木材、防水材料、保溫材料等。

-施工安裝：乙方負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)方案進(jìn)行棚舍施工，確保施工質(zhì)量。

2.第三方負(fù)責(zé)對(duì)乙方的施工活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)理，包括但不限于以下內(nèi)容：

-棚舍設(shè)計(jì)審核：第三方對(duì)乙方提交的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核，確保設(shè)計(jì)符合安全、適用、美觀等要求。

-施工過程監(jiān)管：第三方對(duì)乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)管，確保施工質(zhì)量、進(jìn)度符合合同約定。

-工程驗(yàn)收：第三方參與工程驗(yàn)收，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，提出驗(yàn)收意見。

四、工程期限：自本合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在____天內(nèi)完成棚舍搭建工程。

五、工程款項(xiàng)：

1.甲方應(yīng)按照以下付款方式支付工程款項(xiàng)：

-合同簽訂后，甲方支付工程款項(xiàng)總額的_____%作為預(yù)付款；

-工程驗(yàn)收合格后，甲方支付工程款項(xiàng)總額的_____%；

-工程竣工并交付甲方使用后，甲方支付工程款項(xiàng)總額的_____%。

2.乙方在工程驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)向甲方提供正式的工程結(jié)算報(bào)告，甲方應(yīng)在收到結(jié)算報(bào)告后____天內(nèi)支付剩余款項(xiàng)。

六、甲方的權(quán)利與義務(wù)：

1.甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成棚舍搭建工程，并確保工程質(zhì)量。

2.甲方有權(quán)要求第三方對(duì)乙方的施工活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)理，并對(duì)監(jiān)理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。

3.甲方有權(quán)要求乙方在工程驗(yàn)收合格后支付剩余款項(xiàng)。

4.甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程款項(xiàng)。

七、乙方的權(quán)利與義務(wù)：

1.乙方有權(quán)按照合同約定收取工程款項(xiàng)。

2.乙方應(yīng)按照甲方要求完成棚舍搭建工程，并確保工程質(zhì)量。

3.乙方應(yīng)接受第三方對(duì)施工活動(dòng)的全程監(jiān)理，并根據(jù)監(jiān)理意見進(jìn)行整改。

八、第三方的權(quán)利與義務(wù)：

1.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定對(duì)乙方的施工活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)理。

2.第三方有權(quán)對(duì)棚舍設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核，并提出整改意見。

3.第三方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并提出驗(yàn)收意見。

九、違約責(zé)任：

1.乙方未按約定時(shí)間完成工程，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付工程款項(xiàng)總額的_____%作為違約金。

2.甲方未按約定支付工程款項(xiàng)，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付_____%作為違約金。

3.任何一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

十、爭(zhēng)議解決：

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

2.訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同，除非法院判決中止履行。

十一、其他約定：

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.棚舍設(shè)計(jì)方案

2.材料清單

3.施工進(jìn)度計(jì)劃

4.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

5.其他相關(guān)文件

第三方介入的意義和目的在于，通過其專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)乙方的施工活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)理，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，從而保障甲方的權(quán)益。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，甲方作為項(xiàng)目發(fā)起方和資金提供方，擁有對(duì)項(xiàng)目最終成果的決定權(quán)，通過合同約定明確甲乙雙方及第三方的權(quán)利與義務(wù)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為專業(yè)建筑承包商，具備豐富的臨時(shí)棚舍搭建經(jīng)驗(yàn)。甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）因臨時(shí)倉儲(chǔ)需求，擬在__________地委托乙方搭建臨時(shí)棚舍。為保障工程順利進(jìn)行，甲方特邀請(qǐng)__________（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）作為項(xiàng)目管理方，對(duì)工程進(jìn)行整體管理。乙方作為施工主體，享有合同主導(dǎo)權(quán)，以下為三方就相關(guān)事宜達(dá)成的協(xié)議：

一、項(xiàng)目名稱：甲方臨時(shí)倉儲(chǔ)棚舍搭建工程

二、項(xiàng)目地點(diǎn)：__________

三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

1.乙方根據(jù)甲方要求，在項(xiàng)目地點(diǎn)搭建臨時(shí)倉儲(chǔ)棚舍，包括但不限于以下內(nèi)容：

-棚舍設(shè)計(jì)：乙方負(fù)責(zé)棚舍設(shè)計(jì)，確保其符合甲方使用需求，安全、適用、美觀。

-材料供應(yīng)：乙方負(fù)責(zé)提供搭建棚舍所需材料，包括但不限于鋼材、木材、防水材料、保溫材料等。

-施工安裝：乙方負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)方案進(jìn)行棚舍施工，確保施工質(zhì)量。

2.第三方作為項(xiàng)目管理方，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行管理，包括但不限于以下內(nèi)容：

-項(xiàng)目策劃：第三方協(xié)助乙方制定項(xiàng)目策劃，確保工程進(jìn)度符合甲方需求。

-進(jìn)度監(jiān)管：第三方監(jiān)督乙方施工進(jìn)度，確保工程按期完成。

-質(zhì)量控制：第三方對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)。

四、工程期限：自本合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在____天內(nèi)完成棚舍搭建工程。

五、工程款項(xiàng)：

1.甲方應(yīng)按照以下付款方式支付工程款項(xiàng)：

-合同簽訂后，甲方支付工程款項(xiàng)總額的_____%作為預(yù)付款；

-工程驗(yàn)收合格后，甲方支付工程款項(xiàng)總額的_____%；

-工程竣工并交付甲方使用后，甲方支付工程款項(xiàng)總額的_____%。

2.乙方在工程驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)向甲方提供正式的工程結(jié)算報(bào)告，甲方應(yīng)在收到結(jié)算報(bào)告后____天內(nèi)支付剩余款項(xiàng)。

六、乙方的權(quán)利與義務(wù)：

1.乙方有權(quán)要求甲方按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程款項(xiàng)。

2.乙方有權(quán)要求第三方對(duì)施工進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管，確保甲方權(quán)益得到保障。

3.乙方有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況調(diào)整施工方案，以確保工程順利進(jìn)行。

七、甲方的權(quán)利與義務(wù)：

1.甲方應(yīng)按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程款項(xiàng)。

2.甲方應(yīng)配合乙方和第三方的工作，提供必要的支持。

3.甲方應(yīng)按照合同約定對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后支付剩余款項(xiàng)。

八、第三方的權(quán)利與義務(wù)：

1.第三方有權(quán)對(duì)乙方的施工進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管，確保工程進(jìn)度符合合同約定。

2.第三方有權(quán)對(duì)棚舍設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核，提出整改意見。

3.第三方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，提出驗(yàn)收意見。

九、違約責(zé)任：

1.甲方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付_____%作為違約金。

2.乙方未按約定時(shí)間完成工程，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付_____%作為違約金。

3.任何一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

十、爭(zhēng)議解決：

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

2.訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同，除非法院判決中止履行。

十一、其他約定：

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.棚舍設(shè)計(jì)方案

2.材料清單

3.施工進(jìn)度計(jì)劃

4.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

5.其他相關(guān)文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義在