合作承攬施工合同范例

合作承攬施工合同范例攬施工合同

第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

鑒于甲方需要乙方按照約定進行施工，乙方同意承接甲方的施工項目，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、施工項目

1.1本合同所指施工項目為：____________________（以下簡稱為“施工項目”）。

1.2施工項目地點：____________________。

1.3施工項目內容：____________________。

二、施工期限

2.1施工項目的施工期限為：____年____月____日至____年____月____日。

2.2乙方應按照甲方要求，在施工期限內完成施工項目。

三、施工質量

3.1乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準和規(guī)范進行施工。

3.2乙方保證施工項目的質量符合國家規(guī)定的質量標準。

3.3乙方在施工過程中，應接受甲方及有關部門的監(jiān)督檢查。

四、施工安全

4.1乙方應嚴格遵守國家有關安全生產的法律、法規(guī)和標準。

4.2乙方應采取必要的安全措施，確保施工現(xiàn)場的安全。

4.3乙方在施工過程中，應妥善保管施工現(xiàn)場的設備、材料和人員。

五、施工費用及支付

5.1施工項目的總費用為：人民幣____元整（大寫：____________________）。

5.2甲方應按照以下方式向乙方支付施工費用：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方人民幣____元整作為預付款；

（2）施工項目完成后，甲方支付乙方人民幣____元整；

（3）乙方提交竣工驗收報告后，甲方支付乙方人民幣____元整。

六、竣工驗收

6.1乙方應在施工項目完成后，按照國家有關規(guī)定和標準進行竣工驗收。

6.2甲方應在接到乙方提交的竣工驗收報告后____日內，組織有關部門進行驗收。

6.3驗收合格后，甲方應向乙方支付剩余施工費用。

七、違約責任

7.1甲方未按約定支付施工費用的，應向乙方支付違約金，違約金按未支付費用的____%計算。

7.2乙方未按約定完成施工項目的，應向甲方支付違約金，違約金按未完成工程價值的____%計算。

7.3任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.施工圖紙及設計文件；

2.施工合同簽訂前，甲乙雙方簽訂的保密協(xié)議；

3.有關施工質量、安全、環(huán)保等方面的文件；

4.乙方提供的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等證明文件。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

第三方（以下簡稱“第三方”）：____________________

鑒于甲方需要乙方按照約定進行施工，乙方同意承接甲方的施工項目，為保障甲方的權益，提高施工質量，確保施工安全，經甲乙雙方及第三方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、施工項目

1.1本合同所指施工項目為：____________________（以下簡稱為“施工項目”）。

1.2施工項目地點：____________________。

1.3施工項目內容：____________________。

二、第三方責任

2.1第三方為本合同施工項目的監(jiān)理單位，負責對施工項目的質量、安全、進度等進行監(jiān)督管理。

2.2第三方應具備相應的資質證書，并按照國家有關法律法規(guī)和行業(yè)標準進行監(jiān)理工作。

三、施工期限

3.1施工項目的施工期限為：____年____月____日至____年____月____日。

3.2乙方應嚴格按照施工期限完成施工項目，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金按每日延誤工程價值的____%計算。

四、施工質量

4.1乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準和規(guī)范進行施工，確保施工項目質量符合國家規(guī)定的質量標準。

4.2第三方負責對施工項目的質量進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即整改，直至符合要求。

4.3如因乙方施工質量問題導致甲方損失，乙方應承擔全部責任，并向甲方支付賠償金。

五、施工安全

5.1乙方應嚴格遵守國家有關安全生產的法律、法規(guī)和標準，確保施工現(xiàn)場安全。

5.2第三方負責對施工現(xiàn)場的安全進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)安全隱患，乙方應立即整改，直至符合要求。

5.3如因乙方施工安全事故導致甲方損失，乙方應承擔全部責任，并向甲方支付賠償金。

六、施工費用及支付

6.1施工項目的總費用為：人民幣____元整（大寫：____________________）。

6.2甲方應按照以下方式向乙方支付施工費用：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方人民幣____元整作為預付款；

（2）施工項目完成后，甲方支付乙方人民幣____元整；

（3）乙方提交竣工驗收報告后，甲方支付乙方人民幣____元整。

七、竣工驗收

7.1乙方應在施工項目完成后，按照國家有關規(guī)定和標準進行竣工驗收。

7.2甲方應在接到乙方提交的竣工驗收報告后____日內，組織有關部門進行驗收。

7.3驗收合格后，甲方應向乙方支付剩余施工費用。

八、違約責任

8.1乙方未按約定完成施工項目的，應向甲方支付違約金，違約金按未完成工程價值的____%計算。

8.2乙方未按約定支付施工費用的，應向甲方支付違約金，違約金按未支付費用的____%計算。

8.3乙方違反本合同約定，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

九、第三方權利

9.1第三方有權對施工項目的質量、安全、進度等進行監(jiān)督檢查。

9.2第三方有權要求乙方整改施工中的質量問題、安全隱患等問題。

9.3第三方有權要求甲方支付監(jiān)理費用。

十、第三方義務

10.1第三方應嚴格按照國家有關法律法規(guī)和行業(yè)標準進行監(jiān)理工作。

10.2第三方應確保監(jiān)理工作的公正、客觀、真實。

10.3第三方應保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。

十一、保密條款

11.1甲乙雙方對本合同內容、施工項目信息等負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

11.2第三方對本合同內容、施工項目信息等負有保密義務，未經甲方同意，不得向任何第三方泄露。

十二、爭議解決

12.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

12.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十三、其他約定

13.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

13.2本合同一式____份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.施工圖紙及設計文件；

2.施工合同簽訂前，甲乙雙方簽訂的保密協(xié)議；

3.有關施工質量、安全、環(huán)保等方面的文件；

4.乙方提供的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等證明文件。

第三方介入的意義和目的：

1.提高施工項目的質量、安全、進度，確保施工項目順利實施。

2.增強甲乙雙方的合作信任，降低施工過程中的風險。

3.保障甲方權益，確保甲方利益不受損害。

甲方為主導的目的和意義：

1.確保甲方在施工項目中的權益得到充分保障。

2.提高施工項目的質量和安全，降低甲方運營成本。

3.實現(xiàn)甲方在施工項目中的長期發(fā)展戰(zhàn)略。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

第三方（以下簡稱“第三方”）：____________________

鑒于乙方具備承擔特定工程項目的施工能力，甲方擬委托乙方進行工程項目的施工，為確保工程質量、安全和進度，并維護乙方合法權益，經甲乙雙方及第三方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程項目

1.1本合同所指工程項目為：____________________（以下簡稱為“工程項目”）。

1.2工程項目地點：____________________。

1.3工程項目內容：____________________。

二、第三方責任

2.1第三方為本合同工程項目的監(jiān)理單位，負責對工程項目的質量、安全、進度等進行監(jiān)督管理。

2.2第三方應具備相應的資質證書，并按照國家有關法律法規(guī)和行業(yè)標準進行監(jiān)理工作。

三、施工期限

3.1工程項目的施工期限為：____年____月____日至____年____月____日。

3.2乙方應按照施工期限完成工程項目，如因甲方原因導致工期延誤，甲方應向乙方支付違約金，違約金按每日延誤工程價值的____%計算。

四、施工質量

4.1乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準和規(guī)范進行施工，確保工程項目質量符合國家規(guī)定的質量標準。

4.2第三方負責對工程項目的質量進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即整改，直至符合要求。

4.3如因甲方原因導致工程項目質量不符合標準，甲方應承擔相應責任，并向乙方支付賠償金。

五、施工安全

5.1乙方應嚴格遵守國家有關安全生產的法律、法規(guī)和標準，確保施工現(xiàn)場安全。

5.2第三方負責對施工現(xiàn)場的安全進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)安全隱患，乙方應立即整改，直至符合要求。

5.3如因甲方原因導致施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故，甲方應承擔全部責任，并向乙方支付賠償金。

六、工程費用及支付

6.1工程項目的總費用為：人民幣____元整（大寫：____________________）。

6.2甲方應按照以下方式向乙方支付工程費用：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方人民幣____元整作為預付款；

（2）工程項目的分階段驗收合格后，甲方支付乙方相應階段工程款的____%；

（3）工程項目建設完成后，甲方支付乙方剩余工程款的____%。

七、竣工驗收

7.1乙方應在工程項目完成后，按照國家有關規(guī)定和標準進行竣工驗收。

7.2甲方應在接到乙方提交的竣工驗收報告后____日內，組織有關部門進行驗收。

7.3驗收合格后，甲方應向乙方支付剩余工程費用。

八、違約責任

8.1甲方未按約定支付工程費用的，應向乙方支付違約金，違約金按未支付工程費用的____%計算。

8.2甲方違反本合同約定，給乙方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

九、乙方權利

9.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程費用。

9.2乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，包括但不限于圖紙、材料、設備等。

9.3乙方有權在施工過程中對工程質量、安全、進度進行監(jiān)督檢查。

十、甲方義務

10.1甲方應按照合同約定支付工程費用。

10.2甲方應提供必要的施工條件，包括但不限于圖紙、材料、設備等。

10.3甲方應配合乙方進行工程項目的施工、驗收等工作。

十一、保密條款

11.1甲乙雙方對本合同內容、工程項目信息等負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

十二、爭議解決

12.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

12.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十三、其他約定

13.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

13.2本合同一式____份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程項目圖紙及設計文件；

2.乙方