2024年度航空航天基地施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度航空航天基地施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方：指航空航天基地的管理方，負責項目的整體協(xié)調(diào)和管理。1.2乙方：指負責施工的承包商，負責按照合同約定完成施工任務。1.3丙方：指與甲方、乙方有合作關系的相關方，如有設計單位、材料供應商等。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1施工范圍：包括航空航天基地的建設項目，具體施工內(nèi)容詳見附件一。2.2施工內(nèi)容：包括但不限于土建工程、安裝工程、裝修工程等。第三條合同價格及支付方式3.1合同總價：雙方根據(jù)工程量清單和工程預算確定合同總價，詳見附件二。3.2支付方式：甲方按照工程進度和質(zhì)量情況，分階段支付乙方工程款。具體支付比例和時間詳見附件三。第四條施工期限4.1總施工期限：雙方根據(jù)工程量和施工計劃確定總施工期限，詳見附件四。4.2階段性施工期限：乙方按照甲方要求，保證按時完成各階段的施工任務。第五條施工質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量標準：乙方應按照國家和行業(yè)的相關標準進行施工，確保工程質(zhì)量。5.2質(zhì)量驗收：甲方有權(quán)對施工過程和完工情況進行驗收，乙方應積極配合。第六條材料和設備6.1材料供應：乙方負責采購施工所需的原材料，并保證材料質(zhì)量。6.2設備使用：乙方應按照甲方要求，合理使用施工設備，確保施工順利進行。第七條安全生產(chǎn)7.1乙方應嚴格按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和甲方要求，做好施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)管理工作。7.2安全事故處理：發(fā)生安全事故時，乙方應立即報告甲方，并按照相關規(guī)定處理。第八條知識產(chǎn)權(quán)保護8.1乙方應確保施工過程中不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，如發(fā)生侵權(quán)行為，由乙方承擔全部責任。第九條保密條款9.1雙方應對合同內(nèi)容和簽訂過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。第十條合同變更和解除10.1合同變更：雙方同意合同變更時，應簽訂書面變更協(xié)議。10.2合同解除：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等情形，雙方可協(xié)商解除合同。第十一條爭議解決11.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。11.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十二條合同的生效、變更和解除12.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的變更和解除應書面簽訂，并經(jīng)雙方確認。第十三條合同的附件13.1附件一：工程量清單13.2附件二：工程預算13.3附件三：支付計劃13.4附件四：施工進度計劃第十四條其他約定14.1雙方在合同履行過程中，如有未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方：指航空航天基地的管理方，負責項目的整體協(xié)調(diào)和管理。甲方代表航空航天基地的所有權(quán)和運營權(quán)。1.2乙方：指負責施工的承包商，負責按照合同約定完成施工任務。乙方應具備相應的施工資質(zhì)和經(jīng)驗，并承擔合同約定的責任和義務。1.3丙方：指與甲方、乙方有合作關系的相關方，如有設計單位、材料供應商等。丙方應按照合同約定履行相應的職責和義務。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1施工范圍：包括航空航天基地的建設項目，具體施工內(nèi)容詳見附件一。施工范圍包括但不限于土建工程、安裝工程、裝修工程、園林綠化工程、市政工程等。2.2施工內(nèi)容：乙方應按照甲方提供的設計圖紙、施工規(guī)范和技術(shù)要求，完成施工范圍內(nèi)的所有工作，包括但不限于施工準備、施工組織、現(xiàn)場管理、工程質(zhì)量控制、工程進度控制、安全生產(chǎn)管理等。第三條合同價格及支付方式3.1合同總價：雙方根據(jù)工程量清單和工程預算確定合同總價，詳見附件二。合同總價為本金加上利息、稅費等其他費用之和。3.2支付方式：甲方按照工程進度和質(zhì)量情況，分階段支付乙方工程款。具體支付比例和時間詳見附件三。每階段支付前，乙方應向甲方提交相應的工程進度報告和質(zhì)量報告。第四條施工期限4.1總施工期限：雙方根據(jù)工程量和施工計劃確定總施工期限，詳見附件四?？偸┕て谙拮院贤炗喼掌鹩嬎?。4.2階段性施工期限：乙方按照甲方要求，保證按時完成各階段的施工任務。如乙方未能按時完成某階段工作，應按照合同約定承擔相應的違約責任。第五條施工質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量標準：乙方應按照國家和行業(yè)的相關標準進行施工，確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量應符合設計文件、施工規(guī)范和技術(shù)要求。5.2質(zhì)量驗收：甲方有權(quán)對施工過程和完工情況進行驗收，乙方應積極配合。驗收不合格的工程，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。第六條材料和設備6.1材料供應：乙方負責采購施工所需的原材料，并保證材料質(zhì)量。乙方應按照甲方的要求提供材料合格證明和檢測報告。第七條安全生產(chǎn)7.1乙方應嚴格按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和甲方要求，做好施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)管理工作。乙方應制定并執(zhí)行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度，確保施工現(xiàn)場的安全。7.2安全事故處理：發(fā)生安全事故時，乙方應立即報告甲方，并按照相關規(guī)定處理。乙方應承擔因施工原因造成的人身傷亡和財產(chǎn)損失的責任。第八條知識產(chǎn)權(quán)保護8.1乙方應確保施工過程中不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，如發(fā)生侵權(quán)行為，由乙方承擔全部責任。乙方應保證施工所用的材料、設計、工藝等不侵犯他人的專利權(quán)、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)。8.2乙方應按照甲方的要求，辦理與施工相關的知識產(chǎn)權(quán)申請和保護手續(xù)，包括但不限于專利申請、著作權(quán)登記等。第九條保密條款9.1雙方應對合同內(nèi)容和簽訂過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。乙方應確保其員工和分包商遵守本保密條款，不得泄露任何與合同有關的保密信息。9.2保密期限自合同簽訂之日起計算，至合同履行完畢后五年止。第十條合同變更和解除10.1合同變更：雙方同意合同變更時，應簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應明確變更的內(nèi)容、范圍、價格、時間等事項。10.2合同解除：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等情形，雙方可協(xié)商解除合同。解除合同應簽訂書面協(xié)議，并明確解除的原因、解除后的處理事項等。第十一條爭議解決11.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.2訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同，除非法院另有判決。第十二條合同的生效、變更和解除12.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同的變更和解除應書面簽訂，并經(jīng)雙方確認。12.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十三條合同的附件13.1附件一：工程量清單13.2附件二：工程預算13.3附件三：支付計劃13.4附件四：施工進度計劃13.5附件五：設計圖紙和技術(shù)要求13.6附件六：安全生產(chǎn)管理制度第十四條其他約定14.1雙方在合同履行過程中，如有未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議應經(jīng)雙方簽字蓋章，與本合同具有同等法律效力。14.2本合同未盡事宜，按國家法律法規(guī)和行業(yè)慣例執(zhí)行。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方：指除甲方和乙方之外，與本合同有關聯(lián)的其他各方，包括但不限于中介方、設計單位、材料供應商、設備供應商、監(jiān)理單位等。1.2第三方介入：指第三方在合同履行過程中，根據(jù)合同約定或經(jīng)甲乙雙方同意，參與合同的履行、監(jiān)督和管理。第二條第三方介入的方式和條件2.1第三方介入方式：第三方可以以協(xié)助、監(jiān)督、提供服務等方式介入合同履行過程。2.2第三方介入條件：第三方介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂書面介入?yún)f(xié)議。介入?yún)f(xié)議應明確第三方的職責、權(quán)利和義務。第三條第三方介入后的責任分配3.1第三方責任：第三方應對其介入合同履行過程的行為承擔相應的責任。第三方未按約定履行義務，導致甲方或乙方損失的，第三方應承擔賠償責任。3.2甲方和乙方責任：甲方和乙方應履行合同約定的義務，并對第三方介入的行為負責。第三方介入不影響甲方和乙方根據(jù)合同應對的責任和義務。第四條第三方介入的協(xié)調(diào)和管理4.2甲乙雙方應監(jiān)督第三方按照合同約定履行義務，確保第三方的工作不影響工程質(zhì)量和進度。第五條第三方介入的變更和解除5.1第三方介入的變更：如第三方因故不能繼續(xù)履行介入?yún)f(xié)議，甲乙雙方可協(xié)商變更第三方。5.2第三方介入的解除：合同履行完畢后，第三方介入?yún)f(xié)議自動解除。如提前解除，應簽訂書面解除協(xié)議。第六條第三方介入的費用和支付6.1第三方費用：第三方介入的費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并在介入?yún)f(xié)議中明確。6.2支付方式：甲方根據(jù)第三方介入?yún)f(xié)議的約定，向第三方支付費用。支付方式、時間和條件應在介入?yún)f(xié)議中規(guī)定。第七條第三方介入的爭議解決7.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應通過甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.2訴訟過程中，甲乙雙方應繼續(xù)履行合同，除非法院另有判決。第八條第三方責任限額8.1第三方責任限額：第三方對甲方和乙方的賠償責任限額，應在介入?yún)f(xié)議中明確。8.2第三方責任保險：第三方可以根據(jù)甲乙雙方的要求，購買相應的責任保險，以提高賠償能力。第九條第三方與其他各方的關系9.1第三方與甲方、乙方的關系：第三方介入不影響甲方、乙方之間的合同關系。甲方、乙方與第三方之間的權(quán)利義務，應以本合同和介入?yún)f(xié)議為準。9.2第三方與丙方的關系：第三方與丙方的關系，應以第三方與丙方簽訂的協(xié)議為準。第三方未與丙方簽訂協(xié)議的，丙方與甲方、乙方的關系不受第三方介入的影響。第十條第三方介入的書面協(xié)議10.1第三方介入?yún)f(xié)議：第三方介入需簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責、權(quán)利、義務、責任限額等事項。10.2第三方介入?yún)f(xié)議與本合同的關系：第三方介入?yún)f(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同與第三方介入?yún)f(xié)議不一致的，以第三方介入?yún)f(xié)議為準。第十一條第三方介入的告知義務11.1甲乙雙方應在合同履行過程中，及時告知第三方合同履行情況，確保第三方能夠準確了解工程進度和需求。11.2第三方應及時向甲乙雙方報告其介入工作的進展和結(jié)果，確保甲乙雙方能夠有效監(jiān)督第三方的履行情況。第十二條第三方介入的保密義務12.1第三方應對其介入過程中獲得的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，不得泄露給無關方。12.2第三方應確保其員工和代表遵守保密義務，不得泄露任何與合同有關的保密信息。第十三條第三方介入的合規(guī)性13.1第三方應遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和甲方、乙方的規(guī)章制度，確保其介入工作的合規(guī)性。13.2第三方不得利用介入合同的機會，侵犯甲方、乙方的合法權(quán)益，或從事不正當競爭行為。第十四條第三方介入的評估和監(jiān)督14.1甲方和乙方應對第三方的介入工作進行評估和監(jiān)督，確保第三方按照合同約定履行義務。14.2甲方和乙方有權(quán)要求第三方提供其工作進展報告、質(zhì)量報告等，以評估第三方的履行情況。第十五條第三方介入后的合同修改15第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細列出施工范圍內(nèi)所有工程項目的數(shù)量和規(guī)格，包括土建工程、安裝工程、裝修工程、園林綠化工程、市政工程等。附件二：工程預算根據(jù)工程量清單，詳細列出各項工程項目的預算價格，包括直接費用、間接費用、利潤等。附件三：支付計劃詳細列出各階段施工的支付比例和時間，包括預付款、進度款、質(zhì)保金等。附件四：施工進度計劃詳細列出各階段施工的時間安排，包括開工日期、竣工日期、關鍵節(jié)點等。附件五：設計圖紙和技術(shù)要求提供施工所需的設計圖紙和技術(shù)文件，包括建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、電氣圖等，并詳細說明施工要求。附件六：安全生產(chǎn)管理制度提供施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度，包括安全培訓、安全檢查、應急預案等。附件七：材料供應計劃詳細列出施工所需材料的供應計劃，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應時間等。附件八：設備租賃計劃詳細列出施工所需設備的租賃計劃，包括設備名稱、型號、數(shù)量、租賃時間等。附件九：質(zhì)量保證措施提供保證工程質(zhì)量的措施，包括質(zhì)量控制、質(zhì)量檢測、質(zhì)量驗收等。附件十：合同變更協(xié)議如有合同變更，需簽訂書面變更協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、范圍、價格、時間等。附件十一：合同解除協(xié)議如有合同解除，需簽訂書面解除協(xié)議，明確解除的原因、解除后的處理事項等。附件十二：第三方介入?yún)f(xié)議如第三方介入，需簽訂書面介入?yún)f(xié)議，明確第三方的職責、權(quán)利、義務、責任限額等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按時支付工程款：乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。2.乙方未按時完成施工任務：甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)解除合同。3.乙方施工質(zhì)量不符合要求：甲方有權(quán)要求乙方整改，直至達到質(zhì)量要求。如乙方未能整改，甲方有權(quán)解除合同。4.乙方未按照合同約