二零二四年度工程承包合同范本

二零二四年度工程承包合同范本本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標的1.3合同履行地第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整機制3.3支付方式3.4支付進度第四條合同履行4.1承包人的義務4.2發(fā)包人的義務4.3合同的變更4.4合同的終止第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標準5.2質(zhì)量保證措施5.3質(zhì)量驗收第六條工程進度6.1施工計劃6.2進度控制6.3工期延誤第七條安全生產(chǎn)7.1安全生產(chǎn)責任7.2安全防護措施7.3安全事故處理第八條知識產(chǎn)權保護8.1知識產(chǎn)權歸屬8.2侵權責任第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約責任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟管轄第十一條違約責任11.1承包人違約11.2發(fā)包人違約第十二條不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三條合同的解除13.1合同解除的條件13.2合同解除的后果第十四條合同的效力14.1合同的生效14.2合同的終止14.3合同的廢止第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合同雙方（一）發(fā)包人：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：（二）承包人：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：1.1.2雙方同意，本合同的簽訂代表雙方已充分了解并自愿承擔合同中規(guī)定的權利和義務。1.2合同標的1.2.1本合同的標的為：（一）工程名稱：（二）工程地點：（三）工程規(guī)模：（四）工程內(nèi)容：1.2.2雙方同意，本合同標的的具體內(nèi)容和技術要求詳見附件一。1.3合同履行地（一）發(fā)包人所在地：（二）承包人所在地：第二條工程概況2.1工程名稱2.1.1本工程名稱為：2.2工程地點2.2.1本工程位于：2.3工程規(guī)模2.3.1本工程的規(guī)模為：2.4工程內(nèi)容2.4.1本工程的內(nèi)容包括：第三條合同價格3.1合同總價3.1.1本合同的總價為人民幣（大寫）：3.2價格調(diào)整機制（一）政策調(diào)整：（二）材料價格變動：（三）其他因素：3.3支付方式3.3.1雙方同意，本合同的支付方式為：3.4支付進度第四條合同履行4.1承包人的義務4.1.1承包人應按照合同約定，完成本工程的施工任務。4.1.2承包人應按照合同約定的時間、質(zhì)量和標準完成工程。4.1.3承包人應按照合同約定的方式，對工程進行驗收。4.2發(fā)包人的義務4.2.1發(fā)包人應按照合同約定，支付承包人的工程款項。4.2.2發(fā)包人應按照合同約定的時間、質(zhì)量和標準提供施工場地。4.2.3發(fā)包人應按照合同約定的方式，對承包人的工作進行驗收。4.3合同的變更4.3.1雙方同意，如因特殊情況需要變更合同，應簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章生效。4.4合同的終止（一）工程完工，并經(jīng)雙方驗收合格：（二）雙方協(xié)商一致解除合同：（三）不可抗力導致合同無法履行：第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標準5.1.1本工程的施工質(zhì)量應符合：5.2質(zhì)量保證措施5.2.1承包人應建立健全質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量。5.2.2承包人應按照合同約定的標準，對施工過程進行自檢、互檢和專檢。5.2.3發(fā)包人應按照合同約定的標準，對施工過程和工程成果進行驗收。5.3質(zhì)量驗收第六條工程進度6.1施工計劃6.1.1承包人應按照合同約定的時間，編制施工計劃，并提交發(fā)包人審批。6.2進度控制6.2.1承包人應按照施工計劃，控制工程進度，確保工程按期完工。6.2.2發(fā)包人應按照施工計劃，對工程進度進行監(jiān)督和檢查。6.3工期延誤6.3.1雙方同意，如因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`，承包人應按照合同約定承擔違約責任。6.3.2雙方同意，如因不可抗力導致工期延誤，雙方應協(xié)商解決。第八條知識產(chǎn)權保護8.1知識產(chǎn)權歸屬8.1.1雙方同意，本合同項下的工程設計、施工方法、技術秘密等知識產(chǎn)權歸發(fā)包人所有。8.1.2承包人應保證其提供的設計和施工方法不侵犯他人的知識產(chǎn)權。8.2侵權責任8.2.1如承包人的行為侵犯了第三方的知識產(chǎn)權，發(fā)包人有權解除合同，并要求承包人承擔相應的法律責任。8.2.2如發(fā)包人的行為侵犯了第三方的知識產(chǎn)權，承包人有權要求發(fā)包人承擔相應的法律責任。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容（一）合同價格；（二）合同技術要求；（三）合同履行過程的相關信息。9.2保密期限9.2.1雙方同意，本合同的保密信息應在合同終止后繼續(xù)保密，保密期限為：9.3違約責任9.3.1如一方泄露了保密信息，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方同意，對于本合同引起的或與本合同有關的一切爭議，應通過友好協(xié)商解決。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2訴訟管轄10.2.1雙方同意，本合同的訴訟管轄地為：第十一條違約責任11.1承包人違約11.1.1如承包人未能按照合同約定完成工程，應按照合同約定承擔違約責任。11.1.2如承包人提供的工程質(zhì)量不符合合同約定，應按照合同約定承擔違約責任。11.2發(fā)包人違約11.2.1如發(fā)包人未能按照合同約定支付工程款項，應按照合同約定承擔違約責任。11.2.2如發(fā)包人提供的施工場地不符合合同約定，應按照合同約定承擔違約責任。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1雙方同意，不可抗力事件包括：（一）自然災害；（二）社會事件；（三）其他不可抗力因素。12.2不可抗力后果12.2.1雙方同意，如發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行，雙方應立即協(xié)商解決。12.2.2雙方同意，如不可抗力事件導致工程延期，應按照實際情況調(diào)整工期。12.2.3雙方同意，如不可抗力事件導致合同終止，應按照合同約定處理合同終止后的相關事項。第十三條合同的解除13.1合同解除的條件（一）雙方協(xié)商一致解除合同；（二）不可抗力導致合同無法履行；（三）對方嚴重違約，無法繼續(xù)履行合同。13.1.2合同解除后，雙方應按照合同約定處理合同解除后的相關事項。第十四條合同的效力14.1合同的生效14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.1.2本合同的附件是合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。14.2合同的終止14.2.1本合同在合同約定的工程完工并驗收合格后終止。14.2.2本合同在合同解除或被法院判決無效后終止。14.3合同的廢止（一）雙方協(xié)商一致廢止合同；（二）合同因法院判決被廢止。合同終止或廢止后，雙方應按照合同約定處理合同終止或廢止后的相關事項。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念和范圍1.1第三方介入是指在本合同履行過程中，除甲乙方之外，涉及到合同執(zhí)行、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等環(huán)節(jié)的自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入包括但不限于：（一）中介機構(gòu)；（二）監(jiān)理單位；（三）設計單位；（四）材料供應商；（五）設備供應商；（六）其他與工程相關的單位或個人。第二條第三方介入的義務和責任2.1第三方介入的義務2.1.1第三方應按照合同約定和法律法規(guī)的要求，履行相關義務，確保工程質(zhì)量、安全、進度等目標的實現(xiàn)。2.1.2第三方應協(xié)助甲乙方解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，確保合同順利實施。2.2第三方介入的責任2.2.1第三方應對其在合同履行過程中產(chǎn)生的行為承擔法律責任。2.2.2第三方如因違約或過錯導致甲乙方損失，應承擔相應的違約責任。第三條第三方介入的權益保護3.1甲乙方的權益保護3.1.1甲乙方有權對第三方介入的行為進行監(jiān)督和檢查，確保其符合合同約定和法律法規(guī)的要求。3.1.2甲乙方在發(fā)現(xiàn)第三方介入存在問題時，有權要求第三方及時整改，確保合同順利實施。3.2第三方的權益保護3.2.1第三方有權根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的要求，獲得相應的權益。3.2.2甲乙方不得無故拖欠第三方款項，不得侵犯第三方的合法權益。第四條第三方介入的責任限額4.1第三方介入的責任限額是指第三方對甲乙方承擔的違約責任限額。（一）按照合同約定的金額或比例進行限制；（二）根據(jù)第三方介入的性質(zhì)、風險程度等因素進行限制；（三）雙方協(xié)商確定的其他限制方式。第五條第三方介入的違約處理5.1第三方如發(fā)生違約行為，甲乙方有權要求第三方承擔違約責任。5.2甲乙方如發(fā)生違約行為，第三方有權要求甲乙方承擔違約責任。5.3違約責任的承擔方式包括但不限于：（一）違約金；（二）損害賠償；（三）合同解除；（四）其他違約責任。第六條第三方介入的爭議解決6.1雙方如因第三方介入產(chǎn)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條第三方介入的合同變更和解除7.1雙方如協(xié)商一致變更或解除與第三方相關的合同條款，應簽訂書面變更協(xié)議或解除協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章生效。7.2第三方如發(fā)生變更或解除合同，甲乙方應按照合同約定處理相關事項。第八條第三方介入的保密條款8.1雙方同意，與第三方介入相關的保密信息應按照本合同保密條款的規(guī)定進行保密。第九條第三方介入的不可抗力9.1雙方同意，不可抗力事件如影響第三方介入，應按照本合同不可抗力條款的規(guī)定處理。第十條第三方介入的效力10.1本合同及與第三方介入相關的附件是合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。10.2本合同在合同約定的工程完工并驗收合格后終止，與第三方介入相關的權利義務同時終止。第十一條第三方介入的廢止（一）雙方協(xié)商一致廢止合同；（二）合同因法院判決被廢止。合同廢止后，甲乙方應按照合同約定處理與第三方介入相關的后續(xù)事項。第十二條第三方介入的違約責任12.1第三方如發(fā)生違約行為，甲乙方有權要求第三方承擔違約責任。12.2甲乙方如發(fā)生違約行為，第三方有權要求甲乙方承擔違約責任。12.3違約責任的承擔方式包括但不限于：（一）違約金；（二）損害賠償；（三）合同解除；（四）其他違約責任。第十三條第三方介入的爭議解決13.1雙方如因第三方介入產(chǎn)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。13.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙附件二：施工方案和施工組織設計附件三：材料和設備采購清單附件四：工程量清單附件五：合同價格明細表附件六：付款進度計劃附件七：施工進度計劃附件八：質(zhì)量保證措施附件九：安全防護措施附件十：知識產(chǎn)權聲明附件十一：保密協(xié)議附件十二：不可抗力事件應對措施附件十三：爭議解決方式說明附件十四：違約行為及責任認定標準附件一：工程設計圖紙詳細要求和說明：本附件包括工程的詳細設計圖紙，包括但不限于建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、暖通等專業(yè)的圖紙。圖紙應符合國家和行業(yè)的相關標準規(guī)定，并由設計單位加蓋設計專用章。甲乙方應按照圖紙進行施工和驗收。附件二：施工方案和施工組織設計詳細要求和說明：本附件包括施工方案和施工組織設計，包括但不限于施工工藝、施工步驟、施工周期、人員配置等內(nèi)容。施工方案應符合設計圖紙的要求，并經(jīng)過甲乙雙方同意。施工組織設計應明確各施工階段的管理和協(xié)調(diào)機制。附件三：材料和設備采購清單詳細要求和說明：本附件列出工程所需的所有材料和設備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等詳細信息。材料和設備應符合國家質(zhì)量標準，并經(jīng)過甲乙方驗收合格。清單應由供應商簽字蓋章確認。附件四：工程量清單詳細要求和說明：本附件列出工程所需的各項工程量，包括但不限于土方工程、結(jié)構(gòu)工程、裝飾工程等。工程量清單應準確無誤，作為計算工程總價款的基礎。附件五：合同價格明細表詳細要求和說明：本附件詳細列明合同總價款的構(gòu)成，包括但不限于工程款、材料款、設備款、人工費、管理費、利潤等。價格明細表應清晰明確，便于甲乙方查閱和核對。附件六：付款進度計劃詳細要求和說明：本附件列出合同總價款的支付進度計劃，包括但不限于首付款、進度款、驗收款、尾款等。付款進度計劃應符合合同約定的付款條件，并明確付款時間。附件七：施工進度計劃詳細要求和說明：本附件列出工程施工的進度計劃，包括但不限于各施工階段的開始時間、結(jié)束時間、關鍵節(jié)點等。施工進度計劃應符合合同約定的工期要求，并經(jīng)甲乙方同意。附件八：質(zhì)量保證措施詳細要求和說明：本附件詳細說明承包人應采取的質(zhì)量保證措施，包括但不限于質(zhì)量管理體系、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制等。質(zhì)量保證措施應符合國家和行業(yè)的相關標準規(guī)定。附件九：安全防護措施詳細要求和說明：本附件詳細說明承包人應采取的安全防護措施，包括但不限于施工現(xiàn)場安全管理、安全生產(chǎn)責任制、安全培訓等。安全防護措施應符合國家和行業(yè)的相關標準規(guī)定。附件十：知識產(chǎn)權聲明詳細要求和說明：本附件聲明甲乙方對工程設計、施工方法、技術秘密等知識產(chǎn)權的歸屬。甲乙方應保證不侵犯他人的知識產(chǎn)權，并承擔因侵權產(chǎn)生的法律責任。附件十一：保密協(xié)議詳細要求和說明：本附件為保密協(xié)議，詳細列明甲乙方應保密的信息范圍、保密