通信公司配電房施工合同

通信公司配電房施工合同合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于供電方擁有上述地址的配電房設施，并需要對配電房進行施工改造，以滿足日益增長的用電需求；乙方具備相關電力施工資質和經驗，愿意為供電方提供配電房施工服務；雙方本著平等互利的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、施工內容1.1乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙和技術要求，對甲方的配電房進行施工改造。1.2施工內容包括（但不限于）：（1）配電房內部裝修；（2）電力設備安裝與調試；（3）電力線路鋪設；（4）配電房通風、散熱、照明等設施的安裝；（5）其他與配電房施工相關的工作。二、施工期限2.1本工程預計施工期限為______天，自雙方簽訂合同之日起計算。2.2乙方應按照雙方約定的施工進度計劃完成施工任務。如因乙方原因導致施工進度延誤，乙方應承擔相應的違約責任。三、施工質量3.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工，確保施工質量符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。3.2乙方應保證所提供的設備、材料質量合格，并承擔因質量問題導致的損失。3.3施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，確保施工安全。四、工程款項4.1雙方確認，本工程總價款為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥_________元。4.2甲方按照雙方約定的付款進度支付工程款項。具體付款進度如下：（1）合同簽訂后______天內，支付工程總價的______%；（2）工程進度達到______%時，支付工程總價的______%；（3）工程驗收合格后，支付剩余的______%。4.3乙方開具合法有效的稅務發(fā)票，甲方按約定時間支付工程款項。五、違約責任5.1乙方未按照約定的施工進度完成施工任務的，應按照逾期付款的違約金計算方式向甲方支付違約金。5.2乙方所提供的設備、材料質量不合格的，乙方應承擔更換、維修、賠償?shù)蓉熑巍?.3甲方未按照約定時間支付工程款項的，應按照逾期付款的違約金計算方式向乙方支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：________年______月______日一、附件列表：1.施工圖紙和技術要求2.施工進度計劃3.安全操作規(guī)程4.稅務發(fā)票5.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的施工進度完成施工任務：認定標準為實際完成施工時間與約定的施工進度不符。2.乙方所提供的設備、材料質量不合格：認定標準為不符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。3.甲方未按照約定時間支付工程款項：認定標準為逾期付款。三、法律名詞及解釋：1.供電方：指擁有配電房設施并需要進行施工改造的一方。2.施工方：指具備相關電力施工資質和經驗，為供電方提供配電房施工服務的一方。3.施工圖紙和技術要求：指雙方約定的施工過程中應遵循的圖紙和技術標準。4.施工進度計劃：指雙方約定的施工過程中應遵循的進度安排。5.安全操作規(guī)程：指施工過程中應遵循的安全操作規(guī)范。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的調整方案，并采取措施加快施工進度。2.施工質量問題：乙方應立即進行整改，更換不合格的設備、材料，并承擔相應責任。3.工程款項支付延誤：甲方應按時支付工程款項，如發(fā)生延誤，應支付違約金。4.爭議解決：雙方可先進行友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景