瓦工保修合同范例

瓦工保修合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方委托乙方承包其位于__________的房屋瓦工工程，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就瓦工工程的質量保修事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程內容：瓦工工程，包括但不限于屋面、墻面、地面等部位的防水、保溫、隔熱、裝飾等。

4.工程承包方式：__________

5.工程承包價格：__________

二、質量保修期限及內容

1.質量保修期限：自工程驗收合格之日起，__________年內。

2.質量保修內容：

（1）屋面防水：在質量保修期限內，如因乙方施工原因導致屋面漏水，乙方應負責修復，直至不再發(fā)生漏水現(xiàn)象。

（2）墻面、地面：在質量保修期限內，如因乙方施工原因導致墻面、地面開裂、脫落等質量問題，乙方應負責修復，直至不再發(fā)生類似問題。

（3）保溫、隔熱：在質量保修期限內，如因乙方施工原因導致保溫、隔熱效果降低，乙方應負責進行整改，直至達到合同約定的保溫、隔熱效果。

（4）裝飾：在質量保修期限內，如因乙方施工原因導致裝飾材料損壞，乙方應負責更換同品牌、同規(guī)格的材料。

三、保修責任及費用

1.保修責任：

（1）乙方在質量保修期限內，應按照合同約定負責維修、更換損壞的部分。

（2）乙方應在接到甲方通知后__________小時內到達現(xiàn)場，對質量問題進行處理。

（3）乙方在處理質量問題過程中，應確保施工安全，避免對甲方及其他相關方造成損害。

2.保修費用：

（1）在質量保修期限內，因乙方施工原因導致的維修、更換費用，由乙方承擔。

（2）因非乙方施工原因導致的質量問題，維修、更換費用由雙方協(xié)商解決。

四、違約責任

1.乙方未按約定時間到達現(xiàn)場處理質量問題的，每延誤一日，應向甲方支付__________元的違約金。

2.乙方在處理質量問題過程中，因施工原因造成甲方或其他相關方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。

五、爭議解決

雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。

附件：

1.工程驗收合格證明

2.工程設計圖紙

3.工程施工合同

4.工程變更記錄

5.工程竣工結算報告

6.其他相關文件

甲方（簽字或蓋章）：__________

乙方（簽字或蓋章）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方委托乙方承包其位于__________的房屋瓦工工程，為保障工程質量和甲方權益，甲乙雙方同意引入丙方作為第三方監(jiān)理單位，共同履行監(jiān)理職責。雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就瓦工工程的質量保修事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程內容：瓦工工程，包括但不限于屋面、墻面、地面等部位的防水、保溫、隔熱、裝飾等。

4.工程承包方式：__________

5.工程承包價格：__________

二、第三方監(jiān)理職責及權限

1.丙方作為第三方監(jiān)理單位，負責對乙方施工過程中的質量進行監(jiān)督檢查，確保工程質量符合國家相關標準及合同約定。

2.丙方有權要求乙方提供相關施工資料、記錄，并對施工過程進行現(xiàn)場檢查。

3.丙方有權對乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題提出整改意見，乙方應在接到整改通知后__________小時內予以整改。

4.丙方有權對乙方施工過程中出現(xiàn)的重大質量問題，要求乙方立即停工整改，直至問題得到妥善解決。

三、甲方的權益保障

1.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成工程。

2.甲方有權要求丙方對工程進行全程監(jiān)理，確保工程質量。

3.甲方有權要求乙方在質量保修期限內對質量問題進行修復，直至達到合同約定的質量標準。

4.甲方有權要求乙方在施工過程中提供必要的安全保障措施，確保施工安全。

5.甲方有權要求乙方在工程竣工后進行驗收，并按照合同約定支付工程款。

四、乙方的責權利

1.乙方應嚴格按照合同約定的時間、質量、標準完成工程。

2.乙方應接受丙方的監(jiān)理，對丙方提出的問題及時整改。

3.乙方應在質量保修期限內對質量問題進行修復，直至達到合同約定的質量標準。

4.乙方有權在工程驗收合格后，按照合同約定獲得工程款。

5.乙方有權在施工過程中對甲方提出的要求進行協(xié)商。

五、乙方的違約及限制條款

1.乙方未按約定時間完成工程的，每延誤一日，應向甲方支付__________元的違約金。

2.乙方施工過程中出現(xiàn)質量問題，未在規(guī)定時間內整改的，每延誤一日，應向甲方支付__________元的違約金。

3.乙方在施工過程中，未接受丙方監(jiān)理或未按丙方要求整改問題的，每項問題應向甲方支付__________元的違約金。

4.乙方在施工過程中，因施工原因造成安全事故的，應承擔相應的法律責任。

5.乙方在施工過程中，不得擅自改變工程設計，如需變更，應經甲方同意。

六、爭議解決

雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。

附件：

1.工程驗收合格證明

2.工程設計圖紙

3.工程施工合同

4.工程變更記錄

5.工程竣工結算報告

6.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

1.通過引入第三方監(jiān)理，確保工程質量和施工安全，維護甲方權益。

2.監(jiān)督乙方施工過程，防止施工過程中出現(xiàn)質量問題，降低工程風險。

3.促進甲乙雙方在施工過程中的溝通與協(xié)作，提高工程進度。

甲方為主導的目的和意義：

1.甲方作為工程項目的投資方，有權對工程質量、進度和成本進行監(jiān)督和控制。

2.甲方通過主導合同條款，確保自身權益得到充分保障。

3.甲方通過引入第三方監(jiān)理，加強對施工過程的監(jiān)督，提高工程管理水平。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于乙方承包甲方位于__________的房屋裝修工程，乙方為保障工程質量和自身合法權益，同意引入丙方作為第三方監(jiān)理單位，共同參與工程監(jiān)督與管理。雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就裝修工程的質量保修事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程內容：包括但不限于水電改造、瓦工、木工、油漆等裝修工程。

4.工程承包方式：__________

5.工程承包價格：__________

二、第三方監(jiān)理職責及權限

1.丙方作為第三方監(jiān)理單位，負責對乙方施工過程中的質量進行監(jiān)督管理，確保工程質量符合國家相關標準及合同約定。

2.丙方有權要求乙方提供施工圖紙、材料清單、施工記錄等文件，并對施工過程進行現(xiàn)場檢查。

3.丙方有權對乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題提出整改要求，乙方應在接到整改通知后__________小時內完成整改。

4.丙方有權對乙方施工過程中出現(xiàn)的重大質量問題，要求乙方立即停工整改，直至問題得到妥善解決。

三、乙方的權益保障

1.乙方有權要求甲方按照合同約定的時間、質量、標準支付工程款。

2.乙方有權要求丙方對工程進行全程監(jiān)理，確保工程質量和施工進度。

3.乙方有權在工程驗收合格后，按照合同約定獲得全部工程款。

4.乙方有權在施工過程中對甲方提出的要求進行合理協(xié)商。

5.乙方有權在施工過程中對丙方提出的整改要求進行合理解釋，如認為整改要求不合理，有權拒絕執(zhí)行。

四、丙方的責權利

1.丙方應按照合同約定履行監(jiān)理職責，對乙方施工過程中的質量進行監(jiān)督管理。

2.丙方有權要求乙方提供相關施工資料，并對施工過程進行現(xiàn)場檢查。

3.丙方有權對乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題提出整改要求，乙方應在規(guī)定時間內完成整改。

4.丙方有權對乙方施工過程中出現(xiàn)的重大質量問題，要求乙方立即停工整改。

五、甲方的違約及限制條款

1.甲方未按約定時間支付工程款的，每延誤一日，應向乙方支付__________元的違約金。

2.甲方在施工過程中，因自身原因導致工程進度延誤的，每延誤一日，應向乙方支付__________元的違約金。

3.甲方在施工過程中，因自身原因導致工程成本增加的，應承擔相應責任。

4.甲方不得擅自變更工程設計，如需變更，應經乙方同意。

5.甲方不得要求乙方進行超出合同約定的額外工作，如乙方同意，甲方應支付相應費用。

六、爭議解決

雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。

附件：

1.工程驗收合格證明

2.工程設計圖紙

3.工程施工合同

4.工程變更記錄

5.工程竣工結算報告

6.其他相關文件

乙方為主導的目的和意義：

1.乙方作為工程承包方，有權對