中鐵局合同范例

中鐵局合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：中鐵局集團有限公司

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方具有豐富的鐵路工程施工經(jīng)驗和資質，乙方有意委托甲方進行鐵路工程項目的施工建設，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________鐵路工程項目

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內容：__________

二、合同雙方的權利和義務

2.1甲方權利和義務

2.1.1甲方負責按照合同約定，組織施工力量，確保工程按期、保質、安全完成。

2.1.2甲方負責按照乙方要求，編制施工組織設計，報送乙方審批。

2.1.3甲方負責按照國家有關法律法規(guī)和技術標準，做好施工現(xiàn)場的安全、環(huán)保、文明施工等工作。

2.1.4甲方負責按照合同約定，向乙方提交工程竣工報告和結算資料。

2.2乙方權利和義務

2.2.1乙方負責按照合同約定，向甲方支付工程款項。

2.2.2乙方負責按照合同約定，提供施工現(xiàn)場所需的各項資料和條件。

2.2.3乙方負責按照合同約定，對工程進行監(jiān)督、檢查和驗收。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：

3.2.1預付款：合同簽訂后____個工作日內，乙方支付甲方合同價款的____%作為預付款。

3.2.2進度款：根據(jù)工程進度，乙方每月向甲方支付合同價款的____%。

3.2.3竣工結算款：工程竣工后，乙方在甲方提交竣工報告和結算資料之日起____個工作日內，支付剩余合同價款。

四、工期及延誤責任

4.1工期：自合同簽訂之日起____個月。

4.2遲工責任：

4.2.1因甲方原因導致工程延誤，甲方應承擔相應的責任，賠償乙方因延誤造成的損失。

4.2.2因乙方原因導致工程延誤，乙方應承擔相應的責任，賠償甲方因延誤造成的損失。

五、質量及保修

5.1工程質量：甲方應確保工程質量符合國家有關法律法規(guī)和技術標準。

5.2保修期：自工程竣工驗收合格之日起____年。

六、違約責任

6.1甲方違約責任：

6.1.1甲方未能按期完成工程，應向乙方支付違約金，違約金為合同價款的____%。

6.1.2甲方未能保證工程質量，應承擔相應的法律責任。

6.2乙方違約責任：

6.2.1乙方未能按期支付工程款項，應向甲方支付違約金，違約金為逾期款項的____%。

6.2.2乙方未能按照合同約定提供施工現(xiàn)場所需的各項資料和條件，應承擔相應的責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或因不可抗力等原因導致合同無法履行時，合同自行終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工組織設計

2.施工圖紙

3.施工合同專用條款

4.甲方資質證明文件

5.乙方資質證明文件

6.其他相關文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

代表人（簽字）：____________________

代表人（簽字）：____________________

簽訂日期：____________________

備注：本合同未盡事宜，可參照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)執(zhí)行。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：中鐵局集團有限公司

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

丙方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方具有豐富的鐵路工程施工經(jīng)驗和資質，乙方有意委托甲方進行鐵路工程項目的施工建設，為保障工程質量和進度，丙方作為第三方監(jiān)理單位，將對工程進行監(jiān)督管理。三方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________鐵路工程項目

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內容：__________

二、三方權利和義務

2.1甲方權利和義務

2.1.1甲方有權要求乙方按照合同約定提供施工圖紙、技術資料等，并確保施工質量符合國家有關法律法規(guī)和技術標準。

2.1.2甲方有權要求乙方按照工程進度支付工程款項，并有權對乙方進行監(jiān)督和檢查。

2.1.3甲方有權要求丙方對工程進行全程監(jiān)理，確保工程質量、進度和安全。

2.2乙方權利和義務

2.2.1乙方應按照甲方要求，及時提供施工圖紙、技術資料等，并確保工程按期、保質、安全完成。

2.2.2乙方應按照合同約定，向甲方支付工程款項，并接受甲方對工程進度和質量的監(jiān)督。

2.2.3乙方應遵守國家有關法律法規(guī)，確保施工過程中的安全、環(huán)保和文明施工。

2.3丙方權利和義務

2.3.1丙方有權對工程進行全程監(jiān)理，包括但不限于質量、進度、安全等方面。

2.3.2丙方有權要求乙方按照監(jiān)理要求整改問題，并有權對乙方提出整改意見。

2.3.3丙方有權向甲方報告工程進展情況，并提出監(jiān)理建議。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：

3.2.1預付款：合同簽訂后____個工作日內，乙方支付甲方合同價款的____%作為預付款。

3.2.2進度款：根據(jù)工程進度，乙方每月向甲方支付合同價款的____%。

3.2.3竣工結算款：工程竣工后，乙方在甲方提交竣工報告和結算資料之日起____個工作日內，支付剩余合同價款。

四、工期及延誤責任

4.1工期：自合同簽訂之日起____個月。

4.2遲工責任：

4.2.1因乙方原因導致工程延誤，乙方應承擔相應的責任，賠償甲方因延誤造成的損失。

4.2.2因丙方原因導致工程延誤，丙方應承擔相應的責任，賠償甲方因延誤造成的損失。

五、質量及保修

5.1工程質量：甲方有權要求乙方確保工程質量符合國家有關法律法規(guī)和技術標準。

5.2保修期：自工程竣工驗收合格之日起____年。

六、違約責任及限制條款

6.1乙方違約責任：

6.1.1乙方未能按期完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同價款的____%。

6.1.2乙方未能保證工程質量，應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因質量問題造成的損失。

6.1.3乙方違反合同約定，未按期支付工程款項，應向甲方支付違約金，違約金為逾期款項的____%。

6.2丙方違約責任：

6.2.1丙方未能按照監(jiān)理要求進行全程監(jiān)理，應向甲方支付違約金，違約金為監(jiān)理服務費的____%。

6.2.2丙方未能及時發(fā)現(xiàn)并報告工程問題，應承擔相應的責任，賠償甲方因未及時整改造成的損失。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或因不可抗力等原因導致合同無法履行時，合同自行終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式____份，甲乙丙三方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工組織設計

2.施工圖紙

3.施工合同專用條款

4.甲方資質證明文件

5.乙方資質證明文件

6.丙方監(jiān)理資質證明文件

7.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

1.保障工程質量和進度，提高工程管理水平。

2.明確各方的責任和義務，降低合同風險。

3.促進工程項目的順利進行，確保甲方權益。

甲方為主導的目的和意義：

1.充分發(fā)揮甲方在鐵路工程施工方面的專業(yè)優(yōu)勢。

2.確保甲方權益得到充分保障，降低工程風險。

3.提高甲方在行業(yè)中的競爭力，擴大市場份額。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：中鐵局集團有限公司

丁方（以下簡稱“丁方”）：__________

鑒于乙方具有豐富的鐵路工程施工經(jīng)驗和資質，甲方有意委托乙方進行鐵路工程項目的施工建設，為保障工程質量和進度，丁方作為第三方監(jiān)理單位，將對工程進行監(jiān)督管理。三方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________鐵路工程項目

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內容：__________

二、三方權利和義務

2.1乙方權利和義務

2.1.1乙方有權要求甲方按照合同約定提供施工圖紙、技術資料等，并確保施工質量符合國家有關法律法規(guī)和技術標準。

2.1.2乙方有權要求甲方按照工程進度支付工程款項，并有權對甲方進行監(jiān)督和檢查。

2.1.3乙方有權要求丁方對工程進行全程監(jiān)理，確保工程質量、進度和安全。

2.2甲方權利和義務

2.2.1甲方應按照乙方要求，及時提供施工圖紙、技術資料等，并確保工程按期、保質、安全完成。

2.2.2甲方應按照合同約定，向乙方支付工程款項，并接受乙方對工程進度和質量的監(jiān)督。

2.2.3甲方應遵守國家有關法律法規(guī)，確保施工過程中的安全、環(huán)保和文明施工。

2.3丁方權利和義務

2.3.1丁方有權對工程進行全程監(jiān)理，包括但不限于質量、進度、安全等方面。

2.3.2丁方有權要求甲方按照監(jiān)理要求整改問題，并有權對甲方提出整改意見。

2.3.3丁方有權向乙方報告工程進展情況，并提出監(jiān)理建議。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：

3.2.1預付款：合同簽訂后____個工作日內，乙方支付甲方合同價款的____%作為預付款。

3.2.2進度款：根據(jù)工程進度，乙方每月向甲方支付合同價款的____%。

3.2.3竣工結算款：工程竣工后，乙方在甲方提交竣工報告和結算資料之日起____個工作日內，支付剩余合同價款。

四、工期及延誤責任

4.1工期：自合同簽訂之日起____個月。

4.2遲工責任：

4.2.1因甲方原因導致工程延誤，甲方應承擔相應的責任，賠償乙方因延誤造成的損失。

4.2.2因丁方原因導致工程延誤，丁方應承擔相應的責任，賠償乙方因延誤造成的損失。

五、質量及保修

5.1工程質量：乙方有權要求甲方確保工程質量符合國家有關法律法規(guī)和技術標準。

5.2保修期：自工程竣工驗收合格之日起____年。

六、違約責任及限制條款

6.1甲方違約責任：

6.1.1甲方未能按期提供施工圖紙、技術資料等，應向乙方支付違約金，違約金為合同價款的____%。

6.1.2甲方未能保證工程質量，應承擔相應的法律責任，并賠償乙方因質量問題造成的損失。

6.1.3甲方違反合同約定，未按期支付工程款項，應向乙方支付違約金，違約金為逾期款項的____%。

6.2丁方違約責任：

6.2.1丁方未能按照監(jiān)理要求進行全程監(jiān)理，應向乙方支付違約金，違約金為監(jiān)理服務費的____%。

6.2.2丁方未能及時發(fā)現(xiàn)并報告工程問題，應承擔相應的責任，賠償乙方因未及時整改造成的損失。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或因不可抗力等原因導致合同無法履行時，合同自行終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式____份，甲乙丁三方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工組織設計

2.施工圖紙

3.施工合同專用條款

4.甲方資質證明文件