穿線承攬合同模板

穿線承攬合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方委托乙方進(jìn)行穿線承攬事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方要求，為甲方提供穿線承攬服務(wù)，包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）根據(jù)甲方提供的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等，進(jìn)行穿線施工；

（2）確保穿線質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求；

（3）對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改，確保工程質(zhì)量；

（4）完成甲方提出的其他相關(guān)穿線承攬任務(wù)。

二、承攬期限

2.1本合同承攬期限自合同生效之日起至甲方驗收合格并支付全部款項之日止。

三、承攬費用及支付方式

3.1乙方按照甲方要求完成穿線承攬服務(wù)后，甲方應(yīng)向乙方支付承攬費用。

3.2承攬費用計算方式：按實際完成工程量及合同約定的單價計算。

3.3支付方式：甲方應(yīng)在合同約定的付款期限內(nèi)，按照承攬費用的百分比分期支付給乙方。

四、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)

4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等進(jìn)行穿線施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。

4.2甲方對乙方完成的穿線承攬工程進(jìn)行驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）穿線施工符合施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求；

（2）穿線質(zhì)量達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）無質(zhì)量問題及安全隱患。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2甲方未按時支付承攬費用的，應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金，違約金按逾期付款金額的千分之五計算。

5.3乙方未按時完成穿線承攬服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按合同約定承攬費用的千分之五計算。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙；

2.設(shè)備清單；

3.技術(shù)要求；

4.付款計劃表。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障自身項目穿線施工的質(zhì)量與進(jìn)度，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進(jìn)行穿線承攬服務(wù)，并引入第三方監(jiān)理公司（以下簡稱“監(jiān)理方”）對施工過程進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。為明確各方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等，負(fù)責(zé)穿線施工的全部工作，包括但不限于：

（1）按照甲方要求，完成穿線施工；

（2）確保穿線質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求；

（3）對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改，確保工程質(zhì)量；

（4）完成甲方提出的其他相關(guān)穿線承攬任務(wù)。

二、監(jiān)理方職責(zé)

2.1監(jiān)理方負(fù)責(zé)對穿線施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理，確保施工質(zhì)量、安全和進(jìn)度符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。

2.2監(jiān)理方有權(quán)對乙方施工過程中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問題提出整改意見，并要求乙方進(jìn)行整改。

2.3監(jiān)理方有權(quán)對乙方施工過程中的違法行為進(jìn)行制止，并向甲方報告。

三、甲方的權(quán)利與義務(wù)

3.1權(quán)利：

（1）對乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合要求的施工及時提出整改要求；

（2）在施工過程中，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行施工方案的調(diào)整，以滿足甲方要求；

（3）對監(jiān)理方的工作進(jìn)行監(jiān)督，確保監(jiān)理方履行職責(zé)；

（4）對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行賠償。

3.2義務(wù)：

（1）按照合同約定向乙方支付承攬費用；

（2）為乙方提供必要的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等資料；

（3）配合監(jiān)理方對施工過程進(jìn)行監(jiān)督；

（4）在乙方施工過程中，甲方應(yīng)提供必要的施工場地、水電等條件。

四、乙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1權(quán)利：

（1）按照合同約定完成穿線承攬服務(wù)；

（2）在施工過程中，乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等資料；

（3）在施工過程中，乙方有權(quán)要求甲方配合監(jiān)理方對施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

4.2義務(wù)：

（1）按照合同約定完成穿線承攬服務(wù)，確保施工質(zhì)量；

（2）在施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方要求進(jìn)行施工；

（3）對施工過程中出現(xiàn)的問題，乙方應(yīng)及時向甲方和監(jiān)理方報告；

（4）對監(jiān)理方提出的整改意見，乙方應(yīng)積極配合整改。

五、違約責(zé)任及限制條款

5.1違約責(zé)任：

（1）若乙方未按合同約定完成穿線承攬服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；

（2）若監(jiān)理方發(fā)現(xiàn)乙方存在違法行為，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

（3）若監(jiān)理方發(fā)現(xiàn)甲方未履行合同義務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2限制條款：

（1）乙方在施工過程中，不得使用不合格的材料和設(shè)備；

（2）乙方不得擅自改變施工方案，如需變更，應(yīng)經(jīng)甲方同意；

（3）乙方不得擅自停工或延長工期，如需停工或延長工期，應(yīng)經(jīng)甲方和監(jiān)理方同意。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

7.2本合同一式三份，甲乙雙方及監(jiān)理方各執(zhí)一份，自各方簽字（或蓋章）之日起生效。

第三方介入的意義和目的：

引入監(jiān)理方對穿線施工過程進(jìn)行監(jiān)督，有利于提高施工質(zhì)量，確保工程進(jìn)度，降低工程風(fēng)險，保障甲方的權(quán)益。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為項目主體，對工程質(zhì)量和進(jìn)度有著直接的利益關(guān)系，通過主導(dǎo)合同條款，甲方能夠更好地保障自身權(quán)益，確保工程順利進(jìn)行。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業(yè)穿線承攬服務(wù)商，甲方（以下簡稱“甲方”）為項目業(yè)主，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，為保障甲方項目穿線施工的質(zhì)量與進(jìn)度，引入第三方監(jiān)理公司（以下簡稱“監(jiān)理方”）對施工過程進(jìn)行監(jiān)督，達(dá)成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等，負(fù)責(zé)穿線施工的全部工作，包括但不限于：

（1）按照甲方要求，完成穿線施工；

（2）確保穿線質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求；

（3）對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改，確保工程質(zhì)量；

（4）完成甲方提出的其他相關(guān)穿線承攬任務(wù)。

二、監(jiān)理方職責(zé)

2.1監(jiān)理方負(fù)責(zé)對穿線施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理，確保施工質(zhì)量、安全和進(jìn)度符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。

2.2監(jiān)理方有權(quán)對乙方施工過程中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問題提出整改意見，并要求乙方進(jìn)行整改。

2.3監(jiān)理方有權(quán)對乙方施工過程中的違法行為進(jìn)行制止，并向甲方報告。

三、乙方的權(quán)利與義務(wù)

3.1權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方在約定的時間內(nèi)提供完整的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等資料；

（2）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承攬費用；

（3）乙方有權(quán)要求甲方配合監(jiān)理方對施工過程進(jìn)行監(jiān)督；

（4）若甲方未履行合同義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

3.2義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定完成穿線承攬服務(wù)；

（2）乙方應(yīng)確保穿線質(zhì)量達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求；

（3）乙方應(yīng)及時對施工過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改；

（4）乙方應(yīng)配合監(jiān)理方對施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

四、甲方的權(quán)利與義務(wù)

4.1權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定完成穿線承攬服務(wù)；

（2）甲方有權(quán)要求乙方對施工過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改；

（3）甲方有權(quán)要求監(jiān)理方對施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

4.2義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照合同約定支付承攬費用；

（2）甲方應(yīng)提供完整的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等資料；

（3）甲方應(yīng)配合監(jiān)理方對施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

五、違約責(zé)任及限制條款

5.1違約責(zé)任：

（1）若甲方未按合同約定支付承攬費用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金按逾期付款金額的千分之五計算；

（2）若甲方未在約定時間內(nèi)提供完整的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等資料，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

（3）若監(jiān)理方發(fā)現(xiàn)甲方存在違法行為，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5.2限制條款：

（1）甲方不得擅自改變施工方案，如需變更，應(yīng)經(jīng)乙方同意；

（2）甲方不得擅自停工或延長工期，如需停工或延長工期，應(yīng)經(jīng)乙方和監(jiān)理方同意。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

7.2本合同一式三份，甲乙雙方及監(jiān)理方各執(zhí)一份，自各方簽字（或蓋章）之日起生效。

乙方為主導(dǎo)的目的和意