地下防空洞降水井施工合同

地下防空洞降水井施工合同合同編號：__________一、工程概況1.1工程地點：____________________1.2工程規(guī)模：____________________1.3工程內容：乙方負責按照甲方的要求進行降水井施工，包括但不限于井位選擇、井筒挖掘、井壁支護、井筒降水、井筒封堵等。二、甲乙雙方責任及義務2.1甲方責任及義務：（1）提供合法的施工場地，保證乙方施工過程中的正常通行；（2）負責辦理施工所需的各種審批手續(xù)，包括但不限于規(guī)劃、建設、環(huán)保、安檢等部門的審批；（3）向乙方提供工程相關的技術資料，包括但不限于工程設計圖紙、施工規(guī)范等；（4）按約定支付乙方的施工費用；（5）協調解決乙方施工過程中遇到的其他問題。2.2乙方責任及義務：（1）按照甲方的要求及施工規(guī)范進行施工，確保工程質量；（2）嚴格按照合同約定的工期完成施工任務；（3）保證施工安全，采取有效措施防止安全事故的發(fā)生；（4）負責施工過程中的環(huán)保工作，遵守相關環(huán)保法規(guī)；（5）協助甲方辦理施工所需的各項審批手續(xù)。三、合同價格及支付方式3.1合同總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2支付方式：（1）甲方在合同簽訂后7個工作日內，向乙方支付預算總價款的30%作為預付款；（2）乙方完成合同約定的工程內容后，甲方應在驗收合格后7個工作日內支付剩余的70%款項。四、工期4.1乙方向甲方承諾，按照甲方要求的工程進度，確保工程在合同約定的工期內完成。4.2工期延誤：（1）如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任；（2）如因甲方原因導致工期延誤，甲方應根據實際情況合理調整工期，并向乙方支付因此產生的額外費用。五、質量保證5.1乙方應按照甲方的要求及國家相關施工標準進行施工，確保工程質量。5.2工程驗收：工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應予以配合。驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至驗收合格。5.3質量保修：工程驗收合格后，乙方應按照合同約定對工程進行質量保修，保修期自驗收合格之日起計算。六、違約責任6.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價款的____%。6.2甲方未按照約定支付款項，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付逾期付款的利息，利息按照同期銀行貸款利率計算。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____個月。8.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權代表）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工規(guī)范3.環(huán)保審批文件4.安檢審批文件5.工程預算書6.施工方案7.施工進度計劃8.質量保修條款9.工程驗收報告10.付款憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，視為違約。2.乙方未按照合同約定的質量標準完成工程，視為違約。3.乙方未按照合同約定的工期完成工程，視為違約。4.甲方未按照約定支付款項，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工場地或辦理相關審批手續(xù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.地下防空洞：指為保障人民生命財產安全，在地下建設的防護工程。2.降水井施工：指為降低地下水位，采取的技術措施進行的井筒挖掘及降水作業(yè)。3.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的權利和義務。4.工期：指合同約定的工程完成時間。5.質量保修：指乙方對工程質量在保修期內進行修復或更換的承諾。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工場地問題：如遇施工場地不符合要求，乙方應與甲方溝通，要求甲方提供符合條件的施工場地。2.審批手續(xù)問題：如遇審批手續(xù)未辦理完畢，乙方應協助甲方盡快辦理相關審批手續(xù)。3.付款問題：如遇甲方延遲付款，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付逾期付款的利息。4.工程質量問題：如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至驗收合格。5.工期延誤問題：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任；如因甲方原因導致工期延誤，甲方應根據實際情況合理調整工期，并向乙方支付因此產生的額外費用。五、所有應用場景：1.城