2024年園林景觀工程承攬協(xié)議示例版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年園林景觀工程承攬協(xié)議示例版B版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標的1.3合同價格第二條工程范圍與內容2.1工程概述2.2工程地點2.3工程時間第三條合同價格與支付3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間表第四條工程質量與標準4.1質量要求4.2質量保證4.3質量驗收第五條工期與進度5.1工程進度計劃5.2工期延誤5.3工期提前第六條合同的變更與解除6.1合同變更6.2合同解除第七條違約責任7.1違約行為7.2違約責任承擔第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點8.3適用法律第九條保密條款9.1保密內容9.2保密期限9.3違約保密條款第十條不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果10.3不可抗力通知第十一條合同的生效、終止與解除11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件第十二條合同附件12.1附件清單12.2附件的有效性第十三條其他條款13.1通知與聯(lián)系13.2合同的完整性與互斥性13.3合同的修改與補充第十四條簽字蓋章14.1合同雙方簽字14.2合同蓋章14.3簽字蓋章的效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標的1.3合同價格合同總價款為人民幣【】元整（大寫：【】元整），具體構成詳見附件一。第二條工程范圍與內容2.1工程概述工程包括但不限于園林景觀設計、綠化種植、景觀小品制作及安裝、水電安裝等。2.2工程地點工程位于【】。2.3工程時間工程預計開工日期為2024年【】（日期），預計竣工日期為2024年【】（日期）。第三條合同價格與支付3.1合同總價雙方確認，本合同總價款為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。3.2支付方式甲方支付乙方工程款項，可采用銀行轉賬、支票等方式。3.3支付時間表甲方應按照工程進度，按期支付乙方工程款項。具體支付時間表詳見附件二。第四條工程質量與標準4.1質量要求乙方應按照甲方的要求和國家相關標準，完成工程。工程質量應達到【】等次。4.2質量保證乙方應對所承攬的工程質量承擔責任，保證工程不存在質量問題。4.3質量驗收工程完成后，甲方有權組織相關人員對工程進行驗收。驗收不合格的，乙方應負責整改，直至達到甲方要求。第五條工期與進度5.1工程進度計劃乙方應按照甲方要求制定工程進度計劃，并報甲方審批。5.2工期延誤因乙方原因導致工程延誤的，乙方應按照合同約定承擔違約責任。5.3工期提前未經甲方同意，乙方不得擅自提前工期。如乙方確需提前工期，應向甲方提出申請，經甲方同意后方可實施。第六條合同的變更與解除6.1合同變更合同履行過程中，如遇特殊情況，需對合同內容進行變更的，甲乙雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。6.2合同解除在合同履行過程中，如乙方嚴重違約，甲方有權解除合同。合同解除后，乙方應按照甲方要求承擔違約責任。第八條爭議解決8.1爭議解決方式甲乙雙方在履行本合同時發(fā)生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決地點本合同爭議解決的地點為【】。8.3適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第九條保密條款9.1保密內容甲乙雙方在合同履行過程中獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。9.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或解除之日止。9.3違約保密條款違反保密條款的，違約方應承擔相應的違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十條不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然災害（如地震、洪水等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、動亂等）以及政府行為（如政策調整、法律法規(guī)變化等）。10.2不可抗力后果因不可抗力事件導致合同無法履行或部分無法履行的，雙方應立即協(xié)商解決。10.3不可抗力通知一方因不可抗力事件導致無法履行合同的，應立即通知對方，并提供相關證明文件。第十一條合同的生效、終止與解除11.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同終止條件11.3合同解除條件合同解除的條件按照第六條的規(guī)定執(zhí)行。第十二條合同附件12.1附件清單附件清單詳見附件三。12.2附件的有效性附件是本合同不可分割的部分，與合同具有同等法律效力。第十三條其他條款13.1通知與聯(lián)系甲乙雙方應保持密切聯(lián)系，確保合同順利履行。任何一方行使合同權利、履行合同義務均應通過書面形式通知對方。13.2合同的完整性與互斥性本合同及附件是雙方完整的意思表示，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。13.3合同的修改與補充本合同的修改和補充必須以書面形式作出，經甲乙雙方簽字（或蓋章）后生效。第十四條簽字蓋章14.1合同雙方簽字甲乙雙方代表在本合同上簽字后，合同立即生效。14.2合同蓋章甲乙雙方應在合同簽字后，按照法律規(guī)定和雙方約定，加蓋合同專用章或公章。14.3簽字蓋章的效力簽字蓋章是本合同生效的必要條件。未經簽字蓋章，本合同無效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計方案附件二：工程進度計劃及支付時間表附件三：合同附件清單附件一：工程設計方案詳細要求：工程設計方案應包括園林景觀設計的整體布局、綠化種植方案、景觀小品設計等，并要求乙方按照設計方案進行施工。附件說明：工程設計方案是指導乙方施工的重要文件，乙方應嚴格按照設計方案進行施工，如有變更需經甲方同意。附件二：工程進度計劃及支付時間表詳細要求：工程進度計劃應詳細列出工程的各個階段及時間節(jié)點，支付時間表應明確各階段支付的款項及時間。附件說明：工程進度計劃及支付時間表是雙方共同遵守的工程執(zhí)行依據，乙方應按照計劃完成工程，甲方應按照時間表支付款項。附件三：合同附件清單詳細要求：附件清單應包括合同中提到的所有附件的名稱、數量、規(guī)格等詳細信息。附件說明：附件清單是合同的補充說明，便于雙方清晰了解合同附件的內容和要求。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.乙方未按照設計方案進行施工，導致工程質量不符合約定。2.乙方未按照工程進度計劃完成工程，造成工期延誤。3.甲方未按照支付時間表支付款項，導致乙方施工受阻。4.甲方擅自變更工程內容或提前工期，造成乙方損失。違約責任認定標準：1.違約行為導致工程質量不符合約定的，乙方應負責整改，并承擔因此產生的費用。2.違約行為導致工期延誤的，乙方應按照合同約定承擔違約責任。3.違約行為導致乙方損失的，甲方應賠償乙方因此遭受的損失。示例說明：若乙方未按照設計方案進行施工，導致工程質量不符合約定，乙方應負責整改，并承擔因此產生的費用。整改完成后，需重新進行驗收，如再次不符合約定，乙方應承擔相應的違約責任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無法預見、無法避免并且無法克服的客觀情況，包括自然災害、社會事件和政府行為。3.合同解除：指合同一方或雙方根據合同約定或法律規(guī)定，終止合同關系的法律行為。4.賠償：指因違約行為給對方造成損失時，違約方應承擔的賠償責任。5.合同