2024年家居木工承攬協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)版下載一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年家居木工承攬協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)版一本合同目錄一覽1.承攬項(xiàng)目及要求1.1項(xiàng)目描述1.2項(xiàng)目數(shù)量1.3項(xiàng)目質(zhì)量要求2.合同價(jià)格與支付方式2.1合同價(jià)格2.2支付方式2.3支付時(shí)間表3.工期與交貨時(shí)間3.1計(jì)劃開(kāi)始日期3.2計(jì)劃完成日期3.3交貨地點(diǎn)4.雙方責(zé)任與義務(wù)4.1承攬方的責(zé)任與義務(wù)4.2委托方的責(zé)任與義務(wù)5.材料與工藝5.1材料要求5.2工藝要求6.質(zhì)量保證與維修6.1質(zhì)量保證期限6.2質(zhì)量問(wèn)題的處理6.3維修服務(wù)7.變更與解除合同7.1合同變更條件7.2合同解除條件8.違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任8.2委托方的違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2適用法律10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力事件的處理12.合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同終止條件13.其他條款13.1合同的履行地13.2合同的副本14.附件14.1項(xiàng)目詳細(xì)描述14.2材料規(guī)格書14.3工藝流程圖第一部分：合同如下：第一條承攬項(xiàng)目及要求1.1項(xiàng)目描述：本合同項(xiàng)下的家居木工承攬項(xiàng)目包括但不限于木門制作、木制家具制作、木制裝飾品制作等（具體項(xiàng)目詳見(jiàn)附件1）。1.2項(xiàng)目數(shù)量：根據(jù)雙方協(xié)商確定的項(xiàng)目數(shù)量（詳見(jiàn)附件2）。1.3項(xiàng)目質(zhì)量要求：按照雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行（詳見(jiàn)附件3）。第二條合同價(jià)格與支付方式2.1合同價(jià)格：雙方根據(jù)項(xiàng)目描述、項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目質(zhì)量要求等因素，協(xié)商確定合同價(jià)格（詳見(jiàn)附件4）。2.2支付方式：承攬方完成項(xiàng)目后，委托方按照合同約定的付款比例進(jìn)行支付。支付方式可以采用銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式。2.3支付時(shí)間表：雙方根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和合同約定，確定支付時(shí)間表（詳見(jiàn)附件5）。第三條工期與交貨時(shí)間3.1計(jì)劃開(kāi)始日期：雙方約定的項(xiàng)目開(kāi)始日期（詳見(jiàn)附件6）。3.2計(jì)劃完成日期：雙方約定的項(xiàng)目完成日期（詳見(jiàn)附件7）。3.3交貨地點(diǎn)：雙方約定的交貨地點(diǎn)（詳見(jiàn)附件8）。第四條雙方責(zé)任與義務(wù)4.1承攬方的責(zé)任與義務(wù)：（1）按照約定的項(xiàng)目要求、數(shù)量和質(zhì)量完成項(xiàng)目；（2）保證項(xiàng)目的安全和合規(guī)性；（3）在約定的工期內(nèi)完成項(xiàng)目；（4）按照約定的方式和時(shí)間交付項(xiàng)目；（5）提供必要的售后服務(wù)。4.2委托方的責(zé)任與義務(wù)：（1）按照約定的時(shí)間和方式支付合同價(jià)款；（2）提供必要的協(xié)助和配合；（3）收到項(xiàng)目后及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收；（4）對(duì)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目進(jìn)行支付；（5）按照約定承擔(dān)因變更、解除合同等原因產(chǎn)生的費(fèi)用。第五條材料與工藝5.1材料要求：承攬方應(yīng)按照約定的材料要求進(jìn)行采購(gòu)（詳見(jiàn)附件9）。5.2工藝要求：承攬方應(yīng)按照約定的工藝要求進(jìn)行制作（詳見(jiàn)附件10）。第六條質(zhì)量保證與維修6.1質(zhì)量保證期限：雙方約定的質(zhì)量保證期限為項(xiàng)目交付后一年。6.2質(zhì)量問(wèn)題的處理：在質(zhì)量保證期限內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承攬方應(yīng)在接到通知后7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行維修或更換。6.3維修服務(wù)：承攬方應(yīng)在質(zhì)量保證期限內(nèi)提供免費(fèi)的維修服務(wù)。如因委托方使用不當(dāng)導(dǎo)致的損壞，承攬方可以收取合理的維修費(fèi)用。第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任：（1）如承攬方未能按照約定的工期完成項(xiàng)目，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為合同價(jià)款的0.5%乘以逾期天數(shù)。（2）如承攬方未能按照約定的質(zhì)量要求完成項(xiàng)目，委托方有權(quán)要求承攬方重新制作或退還已支付的款項(xiàng)。（3）如承攬方違反合同其他條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2委托方的違約責(zé)任：（1）如委托方未能按照約定的時(shí)間和方式支付合同價(jià)款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金，違約金計(jì)算方式為合同價(jià)款的0.5%乘以逾期天數(shù)。（2）如委托方違反合同其他條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式：雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院解決。9.2適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十條保密條款10.2保密期限：雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)自合同簽訂之日起算，至合同解除或終止之日起五年。第十一條不可抗力11.1不可抗力事件：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。11.2不可抗力事件的處理：如因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)事件的影響，協(xié)商決定合同的變更或終止。第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2合同變更程序：合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。12.3合同終止條件：合同終止的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）合同約定的工期全部完成；（3）合同解除后，雙方應(yīng)當(dāng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，承攬方將已支付的款項(xiàng)退還給委托方。第十三條其他條款13.1合同的履行地：本合同的履行地為承攬方所在地。13.2合同的副本：雙方各執(zhí)一份合同副本，具有同等法律效力。第十四條附件14.1項(xiàng)目詳細(xì)描述：詳見(jiàn)附件1。14.2材料規(guī)格書：詳見(jiàn)附件2。14.3工藝流程圖：詳見(jiàn)附件3。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：項(xiàng)目詳細(xì)描述詳細(xì)描述家居木工承攬項(xiàng)目的具體內(nèi)容，包括木門制作、木制家具制作、木制裝飾品制作等項(xiàng)目的具體要求、數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。附件2：材料規(guī)格書列出本項(xiàng)目所需的所有材料種類、規(guī)格、數(shù)量和技術(shù)要求，包括木材、五金配件等。附件3：工藝流程圖詳細(xì)描述本項(xiàng)目各項(xiàng)工作的具體工藝流程，包括設(shè)計(jì)、制作、組裝、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。附件4：合同價(jià)格明細(xì)表詳細(xì)列出合同價(jià)格的構(gòu)成，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、利潤(rùn)等。附件5：支付時(shí)間表明確雙方支付合同價(jià)款的時(shí)間表，包括預(yù)付款、進(jìn)度款和尾款等。附件6：工期計(jì)劃表明確項(xiàng)目的開(kāi)始日期、計(jì)劃完成日期和交貨地點(diǎn)等。附件7：質(zhì)量保證協(xié)議詳細(xì)描述質(zhì)量保證的內(nèi)容、期限和違約責(zé)任等。附件8：售后服務(wù)協(xié)議明確售后服務(wù)的范圍、期限和責(zé)任等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方違約行為：（1）工期延誤：如承攬方未能按照約定的工期完成項(xiàng)目，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。示例：如合同約定項(xiàng)目應(yīng)在2024年6月30日前完成，但承攬方延遲至7月10日才完成，則應(yīng)支付10天的違約金。（2）質(zhì)量不符合約定：如承攬方未能按照約定的質(zhì)量要求完成項(xiàng)目，委托方有權(quán)要求承攬方重新制作或退還已支付的款項(xiàng)。示例：如承攬方制作的木門存在明顯的質(zhì)量問(wèn)題，如變形、開(kāi)裂等，委托方可以要求承攬方重新制作或退還已支付的款項(xiàng)。2.委托方違約行為：（1）支付延遲：如委托方未能按照約定的時(shí)間和方式支付合同價(jià)款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金。示例：如合同約定委托方應(yīng)在項(xiàng)目完成后支付尾款，但委托方延遲至付款期限后15天才支付，則應(yīng)支付15天的違約金。（2）其他違約行為：如委托方違反合同其他條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并