2024年度毛石工程承攬協(xié)議范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度毛石工程承攬協(xié)議范本版B版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程內容2.雙方權益2.1承攬方權益2.1.1工程承攬權2.1.2工程設計權2.1.3工程施工權2.1.4工程驗收權2.2委托方權益2.2.1材料供應權2.2.2工程監(jiān)督權2.2.3工程變更權2.2.4工程結算權3.工程進度與工期3.1工程進度計劃3.2工期要求3.3工期延誤3.4工期提前4.工程質量與標準4.1工程質量要求4.2工程質量標準4.3質量控制與驗收4.4質量問題處理5.工程材料與設備5.1材料供應5.2設備使用5.3材料驗收5.4材料保管6.工程費用與支付6.1工程總價6.2工程預付款6.3工程進度款6.4工程結算款6.5支付方式與時間7.合同的履行與變更7.1合同履行7.2合同變更7.3合同解除7.4合同轉讓8.違約責任8.1承攬方違約8.2委托方違約8.3違約賠償9.爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調解解決9.3仲裁解決9.4法律途徑10.合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3保密泄露責任12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力處理13.其他條款13.1合同的語言文字13.2合同的適用法律13.3合同的附件13.4合同的修訂14.簽約代表14.1簽約代表資格14.2簽約代表權限14.3簽約代表變更14.4簽約代表聯(lián)系方式第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：根據(jù)雙方協(xié)商確定的工程名稱。1.2工程地點：具體到街道和門牌號的工程實施地點。1.3工程規(guī)模：工程的總建筑面積或者工程總量。1.4工程內容：包括但不限于工程的設計、施工、驗收等全部或部分工作內容。第二條雙方權益2.1承攬方權益2.1.1工程承攬權：承攬方按照合同約定完成工程的權利。2.1.2工程設計權：承攬方根據(jù)委托方的要求進行工程設計的權利。2.1.3工程施工權：承攬方按照設計文件和施工標準進行工程施工的權利。2.1.4工程驗收權：承攬方按照合同約定進行工程驗收的權利。2.2委托方權益2.2.1材料供應權：委托方按照合同約定提供所需材料的權利。2.2.2工程監(jiān)督權：委托方對承攬方的施工過程進行監(jiān)督的權利。2.2.3工程變更權：委托方根據(jù)實際情況對工程進行變更的權利。2.2.4工程結算權：委托方按照合同約定進行工程結算的權利。第三條工程進度與工期3.1工程進度計劃：雙方協(xié)商確定的工程進度計劃，包括各階段的完成時間。3.2工期要求：合同約定的工程完成的時間節(jié)點。3.3工期延誤：由于承攬方原因導致工程進度延誤的處理方式。3.4工期提前：由于承攬方原因導致工程進度提前的處理方式。第四條工程質量與標準4.1工程質量要求：合同約定的工程質量要求，包括工程的安全、功能、外觀等方面的要求。4.2工程質量標準：雙方協(xié)商確定的工程質量標準，包括國家相關標準、行業(yè)標準等。4.3質量控制與驗收：雙方協(xié)商確定的質量控制和驗收程序、方法和標準。4.4質量問題處理：工程質量問題的處理方式，包括責任劃分、修復、賠償?shù)?。第五條工程材料與設備5.1材料供應：委托方按照合同約定提供材料的種類、數(shù)量、質量、時間等要求。5.2設備使用：承攬方按照合同約定使用設備的要求，包括設備的維護、保養(yǎng)等。5.3材料驗收：雙方協(xié)商確定的材料驗收程序、方法和標準。5.4材料保管：承攬方對材料的保管要求，包括材料的存放、保護等。第六條工程費用與支付6.1工程總價：雙方協(xié)商確定的工程總價，包括工程款、材料款、設備款等。6.2工程預付款：合同約定的預付款的金額、時間、方式等。6.3工程進度款：按照工程進度和質量要求，雙方協(xié)商確定的進度款的支付方式、時間等。6.4工程結算款：工程完成后，雙方按照合同約定進行的結算款的支付方式、時間等。6.5支付方式與時間：雙方協(xié)商確定的支付方式（如銀行轉賬、現(xiàn)金等）和時間。第八條違約責任8.1承攬方違約8.1.1未按約定時間完成工程，應支付違約金，違約金計算方式雙方協(xié)商確定。8.1.2工程質量不符合約定，應承擔返工、修復等費用，并支付違約金。8.1.3未經(jīng)委托方同意，擅自變更工程內容或規(guī)模，應承擔由此增加的費用，并支付違約金。8.2委托方違約8.2.1未按約定時間提供材料或設備，應支付違約金，違約金計算方式雙方協(xié)商確定。8.2.2未按約定支付工程款，應支付違約金，違約金計算方式雙方協(xié)商確定。8.2.3未按約定提供施工條件，導致工程進度延誤，應承擔相應的責任。8.3違約賠償8.3.1違約方應承擔因違約所產生的直接經(jīng)濟損失。8.3.2違約方應承擔因違約而導致的間接經(jīng)濟損失。8.3.3違約方應支付合同總價一定比例的違約金，具體比例雙方協(xié)商確定。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決：雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商解決。9.2調解解決：協(xié)商不成時，可向雙方約定的調解組織申請調解。9.3仲裁解決：調解不成時，任何一方均可向雙方約定的仲裁機構申請仲裁。9.4法律途徑：仲裁不成時，任何一方均有權向合同履行地人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件：工程完成后，雙方辦理結算手續(xù)，合同即終止。10.3合同解除條件：合同約定的解除條件成就時，合同解除。第十一條保密條款11.1保密內容：雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術秘密等。11.2保密期限：雙方協(xié)商確定的保密期限。11.3保密泄露責任：泄露保密信息的一方應承擔的違約責任。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件：雙方協(xié)商確定的不可抗力事件，如自然災害、社會事件等。12.2不可抗力后果：不可抗力事件導致的合同履行障礙及后果。12.3不可抗力處理：雙方協(xié)商確定的不可抗力事件的處理方式。第十三條其他條款13.1合同的語言文字：合同使用的語言文字。13.2合同的適用法律：合同適用的法律。13.3合同的附件：合同附件的名稱及份數(shù)。13.4合同的修訂：合同修訂的方式及程序。第十四條簽約代表14.1簽約代表資格：簽約代表的資格及授權范圍。14.2簽約代表權限：簽約代表在合同簽訂及履行過程中的權限。14.3簽約代表變更：簽約代表發(fā)生變更時的處理方式。14.4簽約代表聯(lián)系方式：簽約代表的聯(lián)系方式。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙附件二：工程材料清單附件三：設備清單附件四：工程進度計劃表附件五：工程質量標準和要求附件六：合同價款明細表附件七：付款時間表附件八：違約金計算公式附件九：不可抗力事件確認書附件十：保密協(xié)議附件一：工程設計圖紙詳細要求：包括但不限于工程平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等，設計圖紙應符合國家相關標準和規(guī)范。說明：工程設計圖紙是指導工程施工的重要文件，承攬方應根據(jù)設計圖紙進行施工。附件二：工程材料清單詳細要求：列出工程所需的所有材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量標準等。說明：工程材料清單是雙方確認材料供應的重要依據(jù)，雙方應按照清單進行材料供應和驗收。附件三：設備清單詳細要求：列出工程施工所需的設備名稱、型號、數(shù)量、性能等。說明：設備清單是雙方確認設備使用的重要依據(jù)，雙方應按照清單進行設備供應和驗收。附件四：工程進度計劃表詳細要求：明確工程的各階段完成時間、工程進度節(jié)點等。說明：工程進度計劃表是雙方確認工程進度的重要依據(jù)，雙方應按照計劃表進行工程推進。附件五：工程質量標準和要求詳細要求：列出工程的質量標準和要求，包括安全、功能、外觀等方面的要求。說明：工程質量標準和要求是雙方確認工程質量的重要依據(jù)，雙方應按照標準和要求進行工程施工和驗收。附件六：合同價款明細表詳細要求：詳細列出合同價款的構成，包括工程款、材料款、設備款等。說明：合同價款明細表是雙方確認合同價款的重要依據(jù)，雙方應按照明細表進行價款支付。附件七：付款時間表詳細要求：明確雙方支付價款的時間節(jié)點、金額等。說明：付款時間表是雙方確認支付時間的重要依據(jù)，雙方應按照時間表進行價款支付。附件八：違約金計算公式詳細要求：明確違約金的計算方式和計算公式。說明：違約金計算公式是雙方確認違約責任的重要依據(jù)，雙方應按照公式計算違約金。附件九：不可抗力事件確認書詳細要求：確認不可抗力事件的類型、時間、影響等。說明：不可抗力事件確認書是雙方確認不可抗力事件的重要依據(jù)，雙方應按照確認書處理不可抗力事件。附件十：保密協(xié)議詳細要求：明確保密信息的內容、保密期限、泄露責任等。說明：保密協(xié)議是雙方確認保密義務的重要依據(jù)，雙方應按照協(xié)議保護對方的商業(yè)秘密和技術秘密。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.未按約定時間完成工程2.工程質量不符合約定3.未經(jīng)委托方同意，擅自變更工程內容或規(guī)模4.未按約定提供材料或設備5.未按約定支付工程款6.未按約定提供施工條件，導致工程進度延誤7.泄露保密信息8.未履行合同約定的其他義務違約責任認定：1.違約方應承擔因違約所產生的直接經(jīng)濟損失。2.違約方應承擔因違約而導致的間接經(jīng)濟損失。3.違約方應支付合同總價一定比例的違約金，具體比例雙方協(xié)商確定。示例說明：如果承攬方未按約定時間完成工程，導致工程進度延誤，那么承攬方應承擔因延誤所產生的直接經(jīng)濟損失，并支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：