版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
合同編號:__________店鋪裝修合同書甲方(委托方):_______乙方(受托方):_______一、裝修工程概況1.1工程名稱:_______店鋪裝修工程1.2工程地點:_______1.3工程規(guī)模:_______1.4工程內容:包括但不限于_______(具體裝修內容詳細列明)1.5工程預算:人民幣(大寫):_______元整(小寫):_______元二、雙方權利義務2.1甲方權利義務2.1.1甲方應向乙方提供店鋪裝修所需的全部設計圖紙、資料及施工要求,并保證其真實、準確、完整。2.1.2甲方應按照合同約定的時間、質量、安全等要求,對乙方進行工程驗收。2.1.3甲方應按照合同約定的付款方式及時支付乙方的工程款項。2.1.4甲方應協(xié)助乙方辦理裝修過程中所需的相關手續(xù),包括但不限于物業(yè)、消防、環(huán)保等部門的審批手續(xù)。2.2乙方權利義務2.2.1乙方應按照合同約定的時間、質量、安全等要求完成裝修工程。2.2.2乙方應按照甲方的設計要求進行施工,并保證裝修工程的質量和安全。2.2.3乙方應承擔因施工原因導致的甲方損失的責任。2.2.4乙方應按照合同約定的時間向甲方提交工程進度報告及工程驗收資料。三、合同價格及支付方式3.1雙方確認,本工程合同價格為:人民幣(大寫):_______元整(小寫):_______元。3.2.1工程進度款:合同簽訂后,甲方支付乙方工程總價的50%作為工程進度款。3.2.2工程驗收合格后,甲方支付乙方剩余的50%工程款項。四、工程進度及驗收4.1乙方應按照雙方約定的施工周期完成裝修工程,如因乙方原因導致工程延期,乙方應承擔相應的違約責任。4.2.1工程完成后,乙方應向甲方提交工程驗收資料,包括但不限于設計圖紙、施工記錄、材料合格證等。4.2.2甲方應在收到乙方提交的驗收資料后_______日內組織驗收,如甲方未按時驗收,乙方有權要求甲方支付工程款。4.2.3甲方對工程驗收不合格的,乙方應按照甲方的要求進行整改,直至達到驗收標準。五、違約責任5.1任何一方違反合同的約定,導致合同無法履行或者造成對方損失的,應承擔違約責任,向對方支付違約金,違約金為本合同總價款的_______%。5.2乙方如未按照約定時間完成工程,應按照逾期天數(shù)向甲方支付逾期違約金,違約金為本合同總價款的_______%。六、爭議解決本合同履行過程中,如發(fā)生糾紛,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程驗收合格且甲方支付完畢全部工程款項之日終止。甲方(蓋章):_______乙方(蓋章):_______簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項:1.合同簽訂前,雙方應認真閱讀合同全文,確保了解合同條款和各自的權利義務。2.甲方應向乙方提供完整的設計圖紙和施工要求,確保乙方能夠按照要求進行施工。3.乙方應按照合同約定的時間、質量、安全等要求完成裝修工程,并保證裝修工程的質量和安全。4.雙方應嚴格按照合同約定的付款方式支付工程款項,確保工程進度和質量的保障。5.工程驗收時,甲方應按照約定時間進行驗收,如未按時驗收,乙方有權要求甲方支付工程款。6.如發(fā)生違約行為,應按照合同約定承擔違約責任,支付違約金。解決辦法:1.如發(fā)生合同糾紛,雙方應進行友好協(xié)商,尋求和解。2.如果協(xié)商不成,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟,通過法律途徑解決糾紛。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.合同法:是指調整平等主體之間合同關系的法律規(guī)范總稱,包括合同的訂立、履行、變更、解除等方面的法律規(guī)則。2.建筑法:是指調整建筑活動中各方權益的法律規(guī)范,包括建筑工程的規(guī)劃、設計、施工、監(jiān)理等方面的法律規(guī)則。3.裝修工程:是指對建筑物內部空間進行裝飾、裝修的活動,包括墻面、地面、天花板的裝飾,以及水電、通風等設施的安裝。4.工程驗收:是指在工程完成后,對工程質量、安全、功能等方面進行檢查,以確定工程是否符合設計要求和合同約定的過程。5.違約責任:是指當事人違反合同約定,應當承擔的法律責任,包括支付違約金、賠償損失等。6.管轄權:是指法院對特定案件進行審理的權利,根據(jù)我國法律規(guī)定,合同糾紛案件一般由被告所在地或者合同履行地的人民法院管轄。特殊應用場合:1.甲方為一家小型初創(chuàng)公司,對裝修工程的要求較高,希望乙方能夠提供一站式服務,包括設計、施工、家具采購等。2.乙方為一家擁有多年裝修經(jīng)驗的正規(guī)公司,希望能通過這次合作擴大業(yè)務范圍。3.工程地點位于市中心,施工期間需要保證店鋪的正常營業(yè)。4.甲方希望在合同中加入對環(huán)保材料的使用要求。合同補充條款:1.乙方承諾提供一站式服務,包括設計、施工、家具采購等,以滿足甲方的需求。2.乙方應盡量在施工期間保持店鋪的正
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 建筑施工拆除施工合同
- 政府部門網(wǎng)絡管理員錄用合同
- 商業(yè)大樓雨棚施工合同
- 建筑裝飾施工合同范本
- 鋁合金鋁砂施工合同
- 水上交通船駕駛員合同
- 玻璃幕墻安裝施工合同協(xié)議
- 員工培訓用車租賃協(xié)議
- 設計院會議廳裝飾合同
- 醫(yī)院外墻涂料施工合同
- 乳制品購銷合同
- 2024-2025學年深圳市初三適應性考試模擬試卷歷史試卷
- 部編版歷史九年級上冊第六單元 第17課君主立憲制的英國【課件】y
- 2024政府采購評審專家考試題庫附含答案
- 2022年內蒙古導游資格考試(含各科)題庫(含答案和必背題)
- 道路清掃環(huán)衛(wèi)報價方案
- 浙江省紹興市上虞區(qū)2023-2024學年四年級上學期語文期末試卷
- 軍人撫恤優(yōu)待條例培訓2024
- 廣告創(chuàng)意與品牌宣傳考核試卷
- 提高吸入劑使用正確率品管圈成果匯報
- 2024年湖南省公務員錄用考試《行測》真題及答案解析
評論
0/150
提交評論