2024年度加工承攬合同標的與承攬義務(wù)3篇_第1頁
2024年度加工承攬合同標的與承攬義務(wù)3篇_第2頁
2024年度加工承攬合同標的與承攬義務(wù)3篇_第3頁
2024年度加工承攬合同標的與承攬義務(wù)3篇_第4頁
2024年度加工承攬合同標的與承攬義務(wù)3篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩43頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度加工承攬合同標的與承攬義務(wù)本合同目錄一覽1.合同當事人信息1.1承攬方信息1.1.1承攬方名稱1.1.2承攬方地址1.1.3聯(lián)系人姓名1.1.4聯(lián)系電話1.2定作方信息1.2.1定作方名稱1.2.2定作方地址1.2.3聯(lián)系人姓名1.2.4聯(lián)系電話2.合同標的物信息2.1標的物名稱2.2標的物規(guī)格型號2.3標的物數(shù)量2.4標的物單價2.5標的物總價3.加工承攬合同標的3.1加工承攬項目概述3.2加工承攬項目詳細內(nèi)容3.3加工承攬項目技術(shù)要求3.4加工承攬項目質(zhì)量標準4.承攬義務(wù)4.1承攬方義務(wù)4.1.1按時完成加工承攬任務(wù)4.1.2保證加工承攬質(zhì)量4.1.3遵守合同約定4.2定作方義務(wù)4.2.1按時支付加工承攬費用4.2.2提供必要的加工承攬條件4.2.3遵守合同約定5.加工承攬費用5.1加工承攬費用總額5.2支付方式5.3付款時間6.加工承攬工期6.1工期開始時間6.2工期結(jié)束時間6.3延期責任7.質(zhì)量檢驗與驗收7.1質(zhì)量檢驗標準7.2驗收程序7.3驗收不合格處理8.違約責任8.1承攬方違約責任8.2定作方違約責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件12.合同附件12.1合同附件一:加工承攬項目詳細內(nèi)容12.2合同附件二:加工承攬質(zhì)量標準13.其他約定13.1法律適用13.2合同份數(shù)13.3合同簽訂日期14.合同簽署14.1承攬方簽署14.2定作方簽署第一部分:合同如下:1.合同當事人信息1.1承攬方信息1.1.1承攬方名稱:加工廠1.1.2承攬方地址:省市區(qū)路號1.1.3聯(lián)系人姓名:1.1.4聯(lián)系電話:138000000001.2定作方信息1.2.1定作方名稱:科技有限公司1.2.2定作方地址:省市區(qū)路號1.2.3聯(lián)系人姓名:1.2.4聯(lián)系電話:139000000002.合同標的物信息2.1標的物名稱:精密金屬零件2.2標的物規(guī)格型號:M10x602.3標的物數(shù)量:10000件2.4標的物單價:0.5元/件2.5標的物總價:5000元3.加工承攬合同標的3.1加工承攬項目概述:本合同標的為精密金屬零件的加工,包括零件的加工、檢驗和包裝。3.2加工承攬項目詳細內(nèi)容:根據(jù)定作方提供的圖紙和技術(shù)要求,完成精密金屬零件的加工。3.3加工承攬項目技術(shù)要求:零件表面粗糙度Ra≤0.8μm,尺寸公差±0.02mm。3.4加工承攬質(zhì)量標準:符合國家標準GB/T28282012《金屬制品尺寸、形狀和位置公差》。4.承攬義務(wù)4.1承攬方義務(wù)4.1.1按時完成加工承攬任務(wù):承攬方應在合同約定的工期內(nèi)完成加工承攬任務(wù)。4.1.2保證加工承攬質(zhì)量:承攬方應保證加工承攬的零件質(zhì)量符合合同約定的技術(shù)要求。4.1.3遵守合同約定:承攬方應遵守合同約定的各項條款,包括但不限于質(zhì)量、工期和費用。5.加工承攬費用5.1加工承攬費用總額:5000元5.2支付方式:定作方應在合同簽訂后10日內(nèi)支付50%的預付款,剩余款項在承攬方完成加工任務(wù)并經(jīng)定作方驗收合格后支付。5.3付款時間:預付款支付時間為合同簽訂后10日內(nèi),剩余款項支付時間為驗收合格后10日內(nèi)。6.加工承攬工期6.1工期開始時間:2024年1月1日6.2工期結(jié)束時間:2024年2月28日6.3延期責任:如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`,每延誤一日,承攬方應向定作方支付相當于合同總價1%的違約金;如因定作方原因?qū)е鹿て谘诱`,承攬方有權(quán)要求相應順延工期。7.質(zhì)量檢驗與驗收7.1質(zhì)量檢驗標準:零件的表面粗糙度、尺寸公差等質(zhì)量指標應符合合同約定的技術(shù)要求。7.2驗收程序:定作方應在承攬方完成加工任務(wù)后7日內(nèi)進行驗收。7.3驗收不合格處理:如經(jīng)檢驗不合格,定作方應在驗收不合格后3日內(nèi)提出書面異議,承攬方應在收到異議后7日內(nèi)進行整改,重新提交定作方驗收。如經(jīng)重新驗收仍不合格,定作方有權(quán)要求退回已支付的款項。8.違約責任8.1承攬方違約責任8.1.1如承攬方未能按時完成加工任務(wù),每延誤一日,應向定作方支付相當于合同總價1%的違約金。8.1.2如承攬方提供的零件質(zhì)量不符合合同約定的技術(shù)要求,定作方有權(quán)要求退回不合格的零件,并要求承攬方重新加工或更換,同時承攬方應支付相當于不合格零件價值1%的違約金。8.2定作方違約責任8.2.1如定作方未能按時支付款項,每延誤一日,應向承攬方支付相當于應付款項1%的違約金。8.2.2如定作方取消訂單或要求修改合同,定作方應提前30日書面通知承攬方,并支付承攬方已發(fā)生費用的50%作為違約金。9.爭議解決9.1爭議解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.合同解除與終止10.1合同解除條件:任何一方違反合同約定,致使合同無法繼續(xù)履行時,另一方有權(quán)解除合同。10.2合同終止條件:合同約定的加工承攬任務(wù)完成且定作方驗收合格后,合同自行終止。11.合同生效與解除11.1合同生效條件:本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。11.2合同解除條件:除本合同第十條規(guī)定的合同解除條件外,任何一方不得擅自解除合同。12.合同附件12.1合同附件一:加工承攬項目詳細內(nèi)容12.2合同附件二:加工承攬質(zhì)量標準13.其他約定13.1法律適用:本合同適用中華人民共和國法律。13.2合同份數(shù):本合同一式兩份,承攬方和定作方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。13.3合同簽訂日期:2024年1月1日14.合同簽署14.1承攬方簽署:(簽字)14.2定作方簽署:(簽字)第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義:本合同中所述的第三方,包括但不限于中介方、監(jiān)理方、技術(shù)顧問、質(zhì)量檢驗機構(gòu)等,其具體身份和職責將在合同附件中明確。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是為了保證合同的有效履行,提高合同執(zhí)行的透明度和效率,確保合同標的物的質(zhì)量和工期。15.3.1中介方:作為雙方之間的溝通橋梁,協(xié)助雙方解決合同履行過程中的問題。15.3.2監(jiān)理方:負責監(jiān)督合同執(zhí)行過程中的各項工作,確保合同目標的實現(xiàn)。15.3.3技術(shù)顧問:提供技術(shù)指導和建議,確保加工承攬任務(wù)的技術(shù)要求得到滿足。15.3.4質(zhì)量檢驗機構(gòu):對加工承攬的零件進行質(zhì)量檢驗,確保其符合合同約定的質(zhì)量標準。16.第三方責任16.1第三方責任限額:第三方的責任限額根據(jù)其介入合同的具體職責和合同附件中的約定確定。如無特別約定,第三方的責任限額為合同總價的10%。16.2第三方責任承擔:16.2.1中介方:對因其行為導致的合同履行障礙,承擔相應的協(xié)調(diào)和調(diào)解責任。16.2.2監(jiān)理方:對監(jiān)理過程中的疏忽或不當行為,承擔相應的責任。16.2.3技術(shù)顧問:對技術(shù)建議的錯誤或不當,承擔相應的責任。16.2.4質(zhì)量檢驗機構(gòu):對質(zhì)量檢驗結(jié)果的真實性和準確性負責。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與承攬方的關(guān)系:第三方對承攬方的工作進行監(jiān)督和指導,但不直接參與承攬方的日常生產(chǎn)活動。17.2第三方與定作方的關(guān)系:第三方為定作方提供專業(yè)服務(wù),協(xié)助定作方監(jiān)督合同履行情況。17.3第三方與合同當事人之間的關(guān)系:第三方與合同當事人之間為委托與受托關(guān)系,第三方應根據(jù)合同約定履行職責。18.第三方介入的額外條款及說明18.1第三方介入費用:第三方介入的費用由合同當事人承擔,具體費用標準和支付方式在合同附件中明確。18.2第三方介入期限:第三方介入的期限根據(jù)合同需要確定,最長不得超過合同履行期限的一半。18.3第三方介入的變更:如需變更第三方的介入內(nèi)容或期限,需經(jīng)合同當事人協(xié)商一致并書面確認。18.4.1合同履行完畢;18.4.2合同當事人協(xié)商一致;18.4.3第三方無法繼續(xù)履行職責。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:加工承攬項目詳細內(nèi)容詳細要求:包括加工承攬項目的具體要求、技術(shù)參數(shù)、圖紙、工藝流程等。明確加工承攬項目的質(zhì)量標準、驗收標準。2.附件二:加工承攬質(zhì)量標準詳細要求:列出加工承攬零件的尺寸、形狀、表面粗糙度、硬度等質(zhì)量指標。明確質(zhì)量檢驗方法和驗收程序。3.附件三:第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求:明確第三方介入的具體職責、權(quán)限和責任。約定第三方介入的費用、期限和變更條件。4.附件四:支付進度表詳細要求:列出支付款項的金額、時間節(jié)點和支付方式。明確預付款、進度款和尾款的具體金額。5.附件五:爭議解決程序詳細要求:約定爭議解決的方式,如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。明確爭議解決機構(gòu)或法院的管轄權(quán)。6.附件六:違約責任說明詳細要求:列出各種違約行為的具體表現(xiàn)和違約責任。明確違約責任的計算方法和承擔方式。7.附件七:合同履行過程中的溝通記錄詳細要求:記錄雙方在合同履行過程中的溝通內(nèi)容、時間節(jié)點和參與人員。說明二:違約行為及責任認定:1.承攬方違約行為及責任認定違約行為:未能按時完成加工任務(wù)。責任認定:每延誤一日,承攬方應向定作方支付相當于合同總價1%的違約金。違約行為:提供的零件質(zhì)量不符合合同約定。責任認定:定作方有權(quán)要求退回不合格的零件,并要求承攬方重新加工或更換,承攬方應支付相當于不合格零件價值1%的違約金。2.定作方違約行為及責任認定違約行為:未能按時支付款項。責任認定:每延誤一日,定作方應向承攬方支付相當于應付款項1%的違約金。違約行為:取消訂單或要求修改合同。責任認定:定作方應提前30日書面通知承攬方,并支付承攬方已發(fā)生費用的50%作為違約金。3.第三方違約行為及責任認定違約行為:未能履行協(xié)議約定的職責。責任認定:第三方應根據(jù)協(xié)議約定承擔相應的責任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等。4.其他違約行為及責任認定違約行為:任何一方違反合同約定的其他條款。責任認定:違約方應根據(jù)合同約定承擔相應的違約責任。全文完。2024年度加工承攬合同標的與承攬義務(wù)1本合同目錄一覽1.合同當事人基本信息1.1.承攬方基本信息1.1.1.承攬方名稱1.1.2.承攬方地址1.1.3.承攬方聯(lián)系方式1.2.加工方基本信息1.2.1.加工方名稱1.2.2.加工方地址1.2.3.加工方聯(lián)系方式2.合同標的物2.1.標的物名稱2.2.標的物規(guī)格型號2.3.標的物數(shù)量2.4.標的物質(zhì)量要求2.5.標的物驗收標準3.加工承攬合同標的3.1.加工承攬合同標的概述3.2.加工承攬合同標的詳細描述3.3.加工承攬合同標的圖紙及技術(shù)文件4.承攬義務(wù)4.1.承攬方義務(wù)4.1.1.按時完成加工任務(wù)4.1.2.保證加工質(zhì)量4.1.3.按合同規(guī)定提供原材料4.1.4.遵守國家法律法規(guī)4.2.加工方義務(wù)4.2.1.嚴格按照合同要求驗收加工成果4.2.2.及時支付加工費用4.2.3.配合承攬方解決加工過程中出現(xiàn)的問題4.2.4.不得擅自改變合同約定5.加工費用及支付方式5.1.加工費用總額5.2.加工費用支付方式5.3.預付款及進度款支付比例5.4.付款時間及期限6.交貨時間及地點6.1.交貨時間6.2.交貨地點6.3.交貨方式7.驗收標準及方法7.1.驗收標準7.2.驗收方法7.3.驗收時間8.違約責任8.1.承攬方違約責任8.1.1.按合同規(guī)定支付違約金8.1.2.按合同規(guī)定賠償損失8.2.加工方違約責任8.2.1.按合同規(guī)定支付違約金8.2.2.按合同規(guī)定賠償損失9.爭議解決方式9.1.爭議解決方式概述9.2.爭議解決程序9.3.爭議解決地點10.合同生效及終止10.1.合同生效條件10.2.合同生效日期10.3.合同終止條件10.4.合同終止日期11.合同附件11.1.附件一:加工承攬合同標的圖紙及技術(shù)文件11.2.附件二:加工承攬合同標的樣品11.3.附件三:其他相關(guān)文件12.合同簽訂時間及地點12.1.簽訂時間12.2.簽訂地點13.合同份數(shù)13.1.合同份數(shù)概述13.2.合同份數(shù)分配14.其他約定事項14.1.其他約定事項概述14.2.其他約定事項具體內(nèi)容第一部分:合同如下:1.合同當事人基本信息1.1.承攬方基本信息1.1.1.承攬方名稱:科技有限公司1.1.2.承攬方地址:省市區(qū)路號1.2.加工方基本信息1.2.1.加工方名稱:制造有限公司1.2.2.加工方地址:省市區(qū)路號2.合同標的物2.1.標的物名稱:精密機械部件2.2.標的物規(guī)格型號:M201.52.3.標的物數(shù)量:10000件2.4.標的物質(zhì)量要求:符合GB/T3098.12008標準2.5.標的物驗收標準:以國家相關(guān)質(zhì)量檢驗標準為準3.加工承攬合同標的3.1.加工承攬合同標的概述:本合同標的為精密機械部件的加工制作,包括原材料采購、加工生產(chǎn)、成品檢驗及包裝等環(huán)節(jié)。3.3.加工承攬合同標的圖紙及技術(shù)文件:附件一為加工承攬合同標的圖紙及技術(shù)文件。4.承攬義務(wù)4.1.承攬方義務(wù)4.1.1.按時完成加工任務(wù):承攬方應在合同約定的時間內(nèi)完成加工任務(wù),確保按時交付合格產(chǎn)品。4.1.2.保證加工質(zhì)量:承攬方應嚴格按照合同約定的質(zhì)量要求,保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量。4.1.3.按合同規(guī)定提供原材料:承攬方應按合同約定提供符合要求的原材料,確保原材料的質(zhì)量。4.1.4.遵守國家法律法規(guī):承攬方在履行合同過程中,應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)。5.加工費用及支付方式5.1.加工費用總額:人民幣壹佰萬元整(¥100,000.00)5.2.加工費用支付方式:分階段支付,合同簽訂后支付預付款30%,產(chǎn)品完工并經(jīng)驗收合格后支付進度款60%,余款10%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿后支付。5.3.預付款及進度款支付比例:預付款30%,進度款60%,質(zhì)保金10%5.4.付款時間及期限:預付款在合同簽訂后5個工作日內(nèi)支付,進度款在產(chǎn)品完工并驗收合格后15個工作日內(nèi)支付。6.交貨時間及地點6.1.交貨時間:自合同簽訂之日起60個工作日內(nèi)完成全部產(chǎn)品的加工制作。6.2.交貨地點:制造有限公司指定倉庫6.3.交貨方式:承攬方負責將產(chǎn)品運輸至加工方指定倉庫,并承擔運輸費用。7.驗收標準及方法7.1.驗收標準:以國家相關(guān)質(zhì)量檢驗標準為準,同時參照本合同約定的質(zhì)量要求。7.2.驗收方法:由雙方共同成立驗收小組,對加工產(chǎn)品進行現(xiàn)場驗收。7.3.驗收時間:產(chǎn)品完工后5個工作日內(nèi)進行驗收。8.違約責任8.1.承攬方違約責任8.1.1.若承攬方未按時完成加工任務(wù),每延遲一天,應支付加工費用總額的1%作為違約金。8.1.2.若承攬方提供的原材料不符合質(zhì)量要求,導致產(chǎn)品不合格,應承擔全部責任,包括重新加工、賠償損失等。8.2.加工方違約責任8.2.1.若加工方未按時驗收產(chǎn)品,每延遲一天,應支付加工費用總額的0.5%作為違約金。8.2.2.若加工方未按合同規(guī)定支付加工費用,每延遲一天,應支付未付款項的1%作為滯納金。9.爭議解決方式9.1.爭議解決方式概述:雙方應友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議。9.2.爭議解決程序:若協(xié)商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3.爭議解決地點:省市區(qū)人民法院。10.合同生效及終止10.1.合同生效條件:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2.合同生效日期:2024年1月1日10.3.合同終止條件:合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同。10.4.合同終止日期:合同終止條件成就之日起。11.合同附件11.1.附件一:加工承攬合同標的圖紙及技術(shù)文件11.2.附件二:加工承攬合同標的樣品11.3.附件三:其他相關(guān)文件12.合同簽訂時間及地點12.1.簽訂時間:2024年1月1日12.2.簽訂地點:省市區(qū)路號13.合同份數(shù)13.1.合同份數(shù)概述:本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。13.2.合同份數(shù)分配:甲乙雙方各保留兩份合同正本,作為合同執(zhí)行和履行的依據(jù)。14.其他約定事項14.1.其他約定事項概述:雙方在合同執(zhí)行過程中應遵守誠實信用原則,相互配合,共同維護合同權(quán)益。14.2.其他約定事項具體內(nèi)容:若因不可抗力導致合同無法履行,雙方應及時通知對方,并根據(jù)不可抗力的影響程度,協(xié)商解決合同履行問題。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方定義:在本合同中,“第三方”指的是除甲乙雙方以外的任何個人或機構(gòu),包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測機構(gòu)、咨詢顧問等。15.2.第三方介入原因:第三方介入合同,可能是為了提供專業(yè)服務(wù)、監(jiān)督合同執(zhí)行、確保質(zhì)量標準、解決爭議等。15.3.第三方介入程序:任何一方提出引入第三方時,應提前通知另一方,并共同商定第三方介入的具體事宜。16.第三方責任限額16.1.責任限額定義:第三方在本合同項下的責任,不得超過合同總金額的一定比例,具體比例由甲乙雙方在合同中約定。16.2.責任限額約定:本合同中第三方責任限額為合同總金額的10%,即人民幣壹拾萬元整(¥100,000.00)。17.第三方職責17.1.第三方職責概述:第三方應根據(jù)合同約定和甲乙雙方的要求,履行相應的職責。17.2.第三方具體職責:17.2.1.中介方:協(xié)助甲乙雙方達成協(xié)議,提供合同相關(guān)的咨詢服務(wù)。17.2.2.監(jiān)理方:監(jiān)督合同的執(zhí)行,確保甲乙雙方按照合同約定履行義務(wù)。17.2.3.檢測機構(gòu):對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢測,確保產(chǎn)品符合合同約定的質(zhì)量標準。17.2.4.咨詢顧問:提供專業(yè)意見,協(xié)助甲乙雙方解決合同執(zhí)行中的問題。18.第三方權(quán)利18.1.第三方權(quán)利概述:第三方在合同項下享有相應的權(quán)利,包括但不限于:18.1.1.獲得合同執(zhí)行所需的信息和資料。18.1.2.在合同約定范圍內(nèi),對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督。18.1.3.在合同履行過程中,提出合理化建議。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1.第三方與甲方的劃分:19.1.1.第三方與甲方的關(guān)系僅限于合同約定范圍內(nèi),甲方對第三方的行為承擔責任。19.1.2.第三方不得要求甲方承擔超出合同約定的責任。19.2.第三方與乙方的劃分:19.2.1.第三方與乙方的關(guān)系僅限于合同約定范圍內(nèi),乙方對第三方的行為承擔責任。19.2.2.第三方不得要求乙方承擔超出合同約定的責任。19.3.第三方與甲乙雙方共同責任:19.3.1.若第三方因履行職責造成甲乙雙方的損失,甲乙雙方應共同承擔責任,按比例分擔損失。19.3.2.第三方責任限額內(nèi),由第三方承擔相應責任;超出責任限額的部分,甲乙雙方按比例分擔。20.第三方變更及退出20.1.第三方變更:任何一方需更換第三方時,應提前通知另一方,并經(jīng)雙方同意后方可更換。20.2.第三方退出:若第三方因故退出合同,應提前通知甲乙雙方,并共同商定后續(xù)事宜。21.第三方保密條款21.1.第三方在本合同項下所獲得的信息,應予以保密,未經(jīng)甲乙雙方同意,不得向任何第三方泄露。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:加工承攬合同標的圖紙及技術(shù)文件要求:包含產(chǎn)品圖紙、技術(shù)參數(shù)、加工工藝要求、質(zhì)量標準等詳細信息。說明:此附件為合同執(zhí)行過程中的重要依據(jù),承攬方和加工方均應仔細核對。2.附件二:加工承攬合同標的樣品要求:提供合同標的物的實物樣品,以供雙方確認產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量。說明:樣品應保持完好,并在合同執(zhí)行過程中作為產(chǎn)品驗收的標準。3.附件三:原材料采購合同要求:詳細列出采購的原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間等信息。說明:此附件為原材料采購的正式合同,承攬方需確保材料符合合同要求。4.附件四:加工進度報告要求:定期提供加工進度報告,包括已完成的加工任務(wù)、剩余任務(wù)、預計完成時間等。說明:此報告用于雙方了解加工進度,確保合同按期完成。5.附件五:產(chǎn)品驗收報告要求:詳細記錄產(chǎn)品驗收情況,包括驗收時間、驗收結(jié)果、不合格產(chǎn)品處理等。說明:此報告為產(chǎn)品驗收的正式記錄,對不合格產(chǎn)品需明確處理措施。6.附件六:付款憑證要求:提供所有付款的憑證,包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支票等。說明:此憑證為付款的正式記錄,用于證明雙方履行了付款義務(wù)。7.附件七:爭議解決文件要求:記錄雙方在合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的爭議,包括爭議內(nèi)容、解決方式等。說明:此文件為爭議解決的正式記錄,有助于后續(xù)問題的處理。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:承攬方未按時完成加工任務(wù)責任認定標準:每延遲一天,承攬方應支付加工費用總額的1%作為違約金。示例:若合同規(guī)定加工期限為60天,承攬方實際完成時間為70天,則需支付10天的違約金。2.違約行為:加工方未按時驗收產(chǎn)品責任認定標準:每延遲一天,加工方應支付加工費用總額的0.5%作為違約金。示例:若合同規(guī)定驗收時間為產(chǎn)品完工后5個工作日,加工方實際驗收時間為10個工作日,則需支付5天的違約金。3.違約行為:承攬方提供的原材料不符合質(zhì)量要求責任認定標準:承攬方應承擔全部責任,包括重新加工、賠償損失等。示例:若原材料不合格導致產(chǎn)品無法使用,承攬方需重新加工或賠償加工方損失。4.違約行為:加工方未按合同規(guī)定支付加工費用責任認定標準:每延遲一天,加工方應支付未付款項的1%作為滯納金。示例:若加工方未在規(guī)定時間內(nèi)支付10萬元款項,則需支付1000元的滯納金。5.違約行為:第三方未履行職責責任認定標準:第三方責任限額內(nèi),由第三方承擔相應責任;超出責任限額的部分,甲乙雙方按比例分擔。示例:若第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行,超出10萬元責任限額的部分,甲乙雙方按比例分擔。全文完。2024年度加工承攬合同標的與承攬義務(wù)2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同標的物描述2.1標的物名稱2.2標的物規(guī)格型號2.3標的物數(shù)量2.4標的物質(zhì)量標準3.加工承攬內(nèi)容3.1加工工藝要求3.2承攬方法與技術(shù)3.3加工流程與步驟4.交貨期限與地點4.1交貨期限4.2交貨地點4.3交貨方式5.質(zhì)量保證與驗收5.1質(zhì)量保證期限5.2質(zhì)量驗收標準5.3質(zhì)量驗收程序6.價格與付款方式6.1標的物單價6.2總價計算方式6.3付款時間節(jié)點6.4付款方式7.違約責任7.1違約情形7.2違約責任承擔7.3違約賠償標準8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)8.3爭議解決程序9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止程序10.合同生效與解除10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同生效日期11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違反保密義務(wù)的責任12.合同附件12.1附件一:技術(shù)規(guī)格書12.2附件二:質(zhì)量標準12.3附件三:驗收標準13.合同簽署與生效13.1簽署日期13.2簽署地點13.3生效日期14.其他約定事項14.1合同變更14.2合同補充14.3合同解釋第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.1.1承攬方:________1.1.2承攬方地址:________1.1.3承攬方聯(lián)系方式:電話________,郵箱________1.2合同雙方地址1.2.1承攬方地址:________1.2.2定作方地址:________1.3合同雙方聯(lián)系方式1.3.1承攬方聯(lián)系人:________1.3.2定作方聯(lián)系人:________1.3.3承攬方聯(lián)系電話:________1.3.4定作方聯(lián)系電話:________1.3.5承攬方電子郵箱:________1.3.6定作方電子郵箱:________2.合同標的物描述2.1標的物名稱:________2.2標的物規(guī)格型號:________2.3標的物數(shù)量:________件2.4標的物質(zhì)量標準:按照國家標準________執(zhí)行3.加工承攬內(nèi)容3.1加工工藝要求:按照承攬方提供的工藝文件________執(zhí)行3.2承攬方法與技術(shù):采用________技術(shù),確保產(chǎn)品質(zhì)量3.3加工流程與步驟:詳見附件一:加工流程圖4.交貨期限與地點4.1交貨期限:自合同生效之日起________日內(nèi)4.2交貨地點:________4.3交貨方式:________5.質(zhì)量保證與驗收5.1質(zhì)量保證期限:自產(chǎn)品交付之日起________個月5.2質(zhì)量驗收標準:按照國家標準________執(zhí)行5.3質(zhì)量驗收程序:詳見附件二:驗收流程6.價格與付款方式6.1標的物單價:人民幣________元/件6.2總價計算方式:總價=標的物單價×標的物數(shù)量6.3付款時間節(jié)點:合同簽訂后________日內(nèi)支付合同總價________%,剩余部分于產(chǎn)品交付合格后________日內(nèi)支付6.4付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬,收款賬戶信息詳見附件三:付款賬戶信息7.違約責任7.1違約情形:7.1.1承攬方未按合同約定時間交付產(chǎn)品7.1.2承攬方交付的產(chǎn)品不符合質(zhì)量標準7.1.3定作方未按合同約定時間支付款項7.2違約責任承擔:7.2.1承攬方未按合同約定時間交付產(chǎn)品,每逾期一日應向定作方支付合同總價________%的違約金7.2.2承攬方交付的產(chǎn)品不符合質(zhì)量標準,定作方有權(quán)要求承攬方無償進行修理或更換,并承擔相應的費用7.2.3定作方未按合同約定時間支付款項,每逾期一日應向承攬方支付合同總價________%的違約金8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議8.1.2協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決8.2爭議解決機構(gòu)8.2.1雙方同意將爭議提交至________仲裁委員會仲裁解決8.3爭議解決程序8.3.1雙方應按照仲裁委員會的仲裁規(guī)則提交仲裁申請8.3.2仲裁庭應自受理仲裁申請之日起________日內(nèi)作出仲裁裁決9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.1.1雙方協(xié)商一致,可以解除合同9.1.2發(fā)生不可抗力,致使合同目的無法實現(xiàn)9.1.3一方違約,經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行9.2合同終止條件9.2.1合同約定的期限屆滿9.2.2合同解除9.2.3合同履行完畢9.3合同解除與終止程序9.3.1雙方應按照合同約定或法律規(guī)定辦理合同解除或終止手續(xù)9.3.2合同解除或終止后,雙方應按照約定或法律規(guī)定處理剩余事項10.合同生效與解除10.1合同生效條件10.1.1雙方簽署合同并加蓋公章10.1.2合同經(jīng)雙方代表簽字10.2合同解除條件10.2.1發(fā)生合同約定的解除條件10.2.2法律法規(guī)規(guī)定的解除條件10.3合同生效日期10.3.1合同自雙方代表簽字之日起生效11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1合同內(nèi)容11.1.2雙方的商業(yè)秘密11.2保密期限11.2.1自合同簽訂之日起至合同終止后________年11.3違反保密義務(wù)的責任11.3.1違反保密義務(wù)的,應承擔相應的法律責任11.3.2給對方造成損失的,應承擔賠償責任12.合同附件12.1附件一:技術(shù)規(guī)格書12.2附件二:質(zhì)量標準12.3附件三:驗收標準12.4附件四:付款賬戶信息13.合同簽署與生效13.1簽署日期13.1.1承攬方簽署日期:________13.1.2定作方簽署日期:________13.2簽署地點13.2.1承攬方簽署地點:________13.2.2定作方簽署地點:________13.3生效日期13.3.1合同自雙方代表簽字之日起生效14.其他約定事項14.1合同變更14.1.1合同的任何變更均需經(jīng)雙方書面同意并簽署書面文件14.2合同補充14.2.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商補充14.3合同解釋14.3.1本合同條款的解釋權(quán)歸承攬方和定作方共同所有第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”是指除合同雙方外的任何個人或組織,包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢驗機構(gòu)等。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入的目的是為了確保合同履行的公正性、效率性和專業(yè)性。15.3第三方介入的方式15.3.1.1中介服務(wù):第三方作為中介,協(xié)助雙方進行合同簽訂、履行和爭議解決。15.3.1.2監(jiān)理服務(wù):第三方對承攬方的加工過程進行監(jiān)督和檢查,確保符合合同要求。15.3.1.3檢驗服務(wù):第三方對產(chǎn)品進行檢驗,確認產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標準。15.4第三方介入的約定15.4.1雙方應在本合同中明確約定第三方介入的具體方式和職責。15.4.2第三方介入的具體條款應在合同附件中詳細列明。15.5第三方費用15.5.1第三方服務(wù)的費用由合同雙方根據(jù)具體情況協(xié)商確定。15.5.2費用支付方式、時間及金額應在合同中明確約定。16.第三方責任16.1第三方責任限額16.1.1第三方的責任限額由合同雙方根據(jù)第三方服務(wù)的性質(zhì)和風險協(xié)商確定。16.1.2責任限額應在合同中明確約定,并作為第三方服務(wù)條款的一部分。16.2第三方責任范圍16.2.1第三方的責任范圍應限于其提供服務(wù)的范圍內(nèi)。16.2.2第三方對因自身過失或故意造成對方損失的,應承擔相應的賠償責任。16.3第三方責任免除16.3.1在不可抗力情況下,第三方不承擔任何責任。16.3

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論