建筑石材承攬施工合同范本

建筑石材承攬施工合同范本合同編號(hào)：__________建筑石材承攬施工合同鑒于委托方委托承攬方進(jìn)行建筑石材施工，為確保雙方的權(quán)利和利益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱(chēng)：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：____________________第二條合同范圍與工作內(nèi)容（1）石材的采購(gòu)、加工、運(yùn)輸及安裝；（2）石材施工方案的制定；（3）石材施工進(jìn)度的控制；（4）石材施工質(zhì)量的保證；（5）石材施工安全的管理。2.2承攬方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、安全等要求，完成石材施工任務(wù)。第三條合同價(jià)格與支付方式3.1本合同的合同價(jià)為人民幣（大寫(xiě)）：________元整（小寫(xiě)）：_________元。3.2委托方應(yīng)按照下列支付方式向承攬方支付合同價(jià)款：（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，委托方支付合同總價(jià)款的50%作為預(yù)付款；（2）石材施工完成后，委托方支付合同總價(jià)款的40%；（3）質(zhì)保期滿后，委托方支付合同總價(jià)款的10%。3.3承攬方開(kāi)具正規(guī)發(fā)票，委托方按照稅法規(guī)定支付稅費(fèi)。第四條工期4.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，確保石材施工在____年__月__日前完成。4.2承攬方如因自身原因?qū)е率┕みM(jìn)度延誤，應(yīng)按照委托方要求的違約金比例支付違約金。第五條質(zhì)量與驗(yàn)收5.1承攬方應(yīng)保證石材的質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，并按照委托方的要求進(jìn)行施工。5.2委托方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間、質(zhì)量等要求對(duì)石材施工進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合約定，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)整改并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條安全與環(huán)保6.1承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工安全。6.2承攬方應(yīng)采取有效措施，確保施工過(guò)程中對(duì)環(huán)境的影響降到最低，避免污染和損害。第七條保密條款7.1雙方在履行本合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。7.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第八條違約責(zé)任8.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。8.2違約金的計(jì)算方式為：違約金額×違約金比例。第九條爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程完工之日止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.石材采購(gòu)清單2.石材加工圖紙3.石材運(yùn)輸合同4.石材安裝方案5.施工進(jìn)度計(jì)劃6.質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7.安全防護(hù)措施方案8.商業(yè)秘密和機(jī)密信息清單9.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間完成施工：未在約定的工期截止日期前完成石材施工。2.質(zhì)量不符合約定：石材的質(zhì)量未達(dá)到國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或委托方要求。3.未按約定支付價(jià)款：未按約定的時(shí)間和比例支付合同價(jià)款。4.泄露商業(yè)秘密和機(jī)密信息：未經(jīng)許可，披露或使用對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息。5.施工安全事故：在施工過(guò)程中發(fā)生的安全事故，導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.建筑石材承攬施工合同：一方（委托方）委托另一方（承攬方）進(jìn)行建筑石材的采購(gòu)、加工、運(yùn)輸和安裝等工作的合同。2.合同價(jià)款：雙方約定的完成石材施工任務(wù)所應(yīng)支付的金額。3.違約金：一方違約時(shí)，根據(jù)違約程度向守約方支付的金錢(qián)賠償。4.質(zhì)保期：合同約定的石材施工質(zhì)量保證期限。5.商業(yè)秘密和機(jī)密信息：不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的信息。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：提前制定應(yīng)急預(yù)案，確保人、料、機(jī)的充足，合理調(diào)整施工計(jì)劃。2.質(zhì)量問(wèn)題：加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。3.支付糾紛：明確支付條款，確保雙方權(quán)益，遇到糾紛時(shí)及時(shí)溝通協(xié)商。4.安全事故：嚴(yán)格執(zhí)行安全防護(hù)措施，定期進(jìn)行安全培訓(xùn)，發(fā)生事故時(shí)迅速采取措施并報(bào)告。5.保密泄露：簽訂保密協(xié)議，加強(qiáng)信息安全管理，泄露時(shí)依法追責(zé)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.建筑石材幕墻施工2.室內(nèi)外